施工合同范本2023

施工合同范本2023（精选28篇）

施工合同范本2023 篇1

　　(甲方)： (以下简称甲方) (乙方)： (以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和该工程施工(招标文件)以及其他相关法律行政法规，结合实际情况，经双方协商，达成以下合同条款。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：上营变电站引水工程。

　　2、工程地点：上营村。

　　3、工程主要内容：1500米DN40给水管道安装。

　　4、承包方式：包工包料。

　　二、工程期限

　　工程期限8天，预定20xx年4月2日至20xx年4月10日止。

　　三、工程承包价及其它

　　总承包价80000元，工程竣工验收合格后付清工程款项。

　　四、合同双方责任

　　(一)甲方责任

　　1、提供乙方规划、设计、施工所需的相关要求及数据;

　　2、监督工期及工程质量、施工进度，配合乙方做好与工程相关的协调工作。

　　(二)乙方责任

　　1、严格按照甲方提供的图纸组织施工。

　　2、乙方保证文明施工，施工过程中因乙方因素造成的一切事故由乙方负责。

　　3、施工过程中，每个单项工程结束后及时清理打扫施工现场。

　　五、工程质量要求

　　1、乙方必须严格按照甲方提供的设计图纸进行施工，工程质量达到国家相关验收规范的标准。

　　2、工程竣工验收后达到建设局要求，方为合格工程。

　　3、主要材料进场前必须提供样品合格证明，经甲方工程负责人及监理方共同认可，方可进场施工。

　　六、付款方式

　　工程结束付50%，整体工程验收合格后5日内付50%。乙方开户名称：禄丰万泉供水有限责任公司

　　开户行：禄丰农行营业室

　　账号：309801040003724

　　七、工期延误

　　若甲方原因则工期顺延，若乙方原因则按500元/天罚款。工期严重滞后的，甲方有权终止合同，由此造成的全部损失由乙方负责。甲方不承担乙方所完成工程量的支付。

　　八、工程保修期

　　工程保修期为工程验收后一年。

　　九、安全施工要求

　　施工期间乙方人员必须遵守国家法律和法规，遵守甲方及监理方的相关规章制度，维护好相关设施和保护周围居民的正常生

　　十、不可抗拒的自然灾害认定标准

　　不可抗拒的自然灾害发生，造成的损失，由甲、乙双方共同协商解决。

　　十一、违约责任

　　本合同经双方签字生效后，双方都必须严格遵守执行，任何一方违反合同条款，给对方造成损失的，责任方应按合同法规定标准进行赔偿。

　　若甲方在整体工程验收合格后，未将款项付清给乙方，乙方有权停止供水。

　　双方如发生纠纷，通过协商未达成协议的，由禄丰县人民法院进行裁决。

　　十二、合同份数

　　本合同一式六份，甲方四份、乙双方二份，

　　十三、若有未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。

　　甲方： 乙方：

　　法人代表： 法人代表：

　　委托代表： 委托代表：

　　年 月 日

施工合同范本2023 篇2

　　发包人编号：

　　承包人编号：

　　备案编号：

　　鉴证编号：

　　发包人：

　　承包人：

　　按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《住宅室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本装饰装修工程施工具体情况，双方协商达成如下协议。

　　第1条　工程概况

　　1.1工程地点：

　　1.2工程内容：房屋间数　　室　　厅;总建筑面积　　　　平方米。

　　1.3承包范围：　　1.4承包方式：双方商定采取下列第　　　 种承包方式：

　　(1)承包人包工包全部材料;

　　(2)承包人包工包部分材料;

　　(3)承包人包工、发包人包料。

　　1.5 开工日期：　　　　　 年　　月　　 日

　　竣工日期：　　　　　 年　　月　　 日

　　总日历工期(包括法定节假日)：　　　　　　日

　　第2条　合同价款与支付

　　2.1合同价款

　　金额(人民币大写)：

　　￥：

　　2.2合同价款采用方式

　　双方商定本合同价款采用第　　　种方式确定。

　　(1)采用固定价格。固定价格加　　　%包干风险系数计算。包干风险包括　　(2)采用可调价格，按照国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。

　　(3)成本加酬金

　　2.3工程预付款

　　合同生效后，发包人向承包人预付工程款　　%即人民币(大写)　　预付款扣回的时间、比例：

　　2.4工程款(进度款)支付

　　(1)工程款支付方式：

　　(2)工程款支付金额和时间：　　工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程款(进度款)同期调整支付。

　　发包人不按合同约定支付工程款(进度款)，双方未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。

　　第3条　施工图纸

　　双方商定施工图纸采取下列第　　 种方式提供：

　　(1)发包人自行提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份。

　　(2)由承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份(费用包含在合同价款内)。

　　第4条　发包人工作

　　4.1指派　　　　　　　 为发包人驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度、材料进场进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

　　4.2装饰装修工程开工前，负责向物业或者房屋管理机构办理申报登记，并应当与物业管理单位签订装饰装修管理服务协议，主动接受监督管理。如确实需要拆改原建筑主体和承重结构或设备管线(水、电、暖气、煤气管道)，负责到有关部门办理审批手续。

　　4.3向承包人提供施工所需的水源、电源，并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。

　　4.4负责清除影响施工的障碍物。对房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。

　　4.5开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人进行现场交底。

　　4.6负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，如无能力处理也可委托承包人处理，承担相应的费用。

　　第5条　承包人工作

　　5.1指派　　　　　为承包人驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。

　　5.2严格按照图纸或作法说明及质量标准进行施工，做好各项质量检查记录。严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。参加竣工验收，编制工程结算。

　　5.3严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。

　　5.4未经发包人同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

　　5.5工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

　　5.6保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。

　　第6条　材料供应

　　6.1装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。

　　6.2由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方承担。

　　6.3凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由承包人负责。

　　第7条　安全生产和防火

　　7.1发包人提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。

　　7.2发包人提供确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，发包人应承担由此产生的一切经济损失。

　　7.3承包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的安全。

　　7.4由于承包人在装饰装修设计和施工过程中违反消防法及有关安全操作规程，导致发生安全或火灾事故，应承担由此引发的一切经济损失。

　　第8条　工程质量及验收

　　8.1双方约定本工程质量应达到国家质量评定　　　　　 标准(可选择优良或合格)。

　　8.2优良工程等级增加的经济支出　　8.3本工程以施工图纸、作法说明、设计变更及国家制定的现行装饰装修施工及验收规范为质量评定验收标准。

　　8.4发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予承认。

　　8.5工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。

　　8.6装饰装修工程竣工后，承包人负责采购装饰装修材料及设备的，应当向发包人提交说明书、保修单和环保说明书。

　　第9条　工程变更

　　9.1发包人对工程项目及施工方式如需变更，双方均应及时办理变更洽商签证，方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。

　　9.2承包人提出合理化建议涉及到变更设计和对原定材料的换用，必须经发包人批准。

　　第10条　竣工结算

　　10.1工程竣工合格后，承包人应及时向发包人提出工程竣工结算报告，办理竣工结算。发包人接到竣工资料后三日内如未有异议，即视为同意。

　　10.2工程结算报告经发包人批准后，双方签字，三日内由发包人向承包人结清工程尾款。无正当理由不办理结算，应承担违约责任。

　　第11条　工程保修

　　11.1验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。

　　第12条　违约责任

　　12.1由于发包人原因导致延期开工或中途停工，应承担违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人　　　　　　　　　元。发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的

　　支付滞纳金。

　　12.2由于承包人原因致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人　　　　　　 元违约金。

　　工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的　　　%。

　　12.3承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

　　12.4未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由承包人负责并承担损失。

　　12.5承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，应依法承担赔偿责任。

　　12.6未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用，造成损失由发包人负责。

　　12.7因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

　　12.8双方约定其它违约责任：

　　第13条　争议的解决方式

　　13.1本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第　　　　种方式解决：

　　(一)提交大连仲裁委员会仲裁;

　　(二)依法向工程所在地人民法院起诉。

　　第14条　不可抗力

　　14.1双方关于不可抗力的约定：

　　第15条　保险

　　第16条　合同生效

　　16.1合同生效日期：

　　第17条　合同份数

　　17.1本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。

　　双方约定合同副本份数：

　　第18条　合同备案、鉴证

　　18.1合同备案、鉴证：(现场签字)

　　发包方：

　　签约日期：

　　承包方：

　　签约日期：

施工合同范本2023 篇3

　　甲方：乙方： 

　　甲乙双方遵照《中华人民共和国经济合同法》《建筑法》《安全法》等有关的法律法规的规定，本着协商一致的原则并结合本工程的具体情况，特签订承包合同条款如下：

　　1、工程名称：万正小区临工农路楼栋西侧、南侧面粉刷装饰工程。

　　2、工程地点：工农路万正小区

　　3、承包形式：包工、包料、包安全、包工程质量。

　　4、承包内容：按甲方指定部位进行外墙涂料粉刷、瓷砖清洗。

　　5、工程计价：

　　(1)外墙涂刷 元/㎡。

　　(2)清洗瓷砖 元/㎡。

　　以上单价均为含税价，总价以实际完成工作量为准(计量由乙方核算图纸面积结合现场实测情况后，经甲方确认为准)。

　　6、工程款支付：合同签订时支付定金 元，工程全部完工并经甲方组织验收合格后付到90%款，10%作为质量保修金，保修期满后一周内付清，保修期内保修产生的一切费用由乙方负责。

　　7、工程质量：

　　(1)外观要求：外墙涂刷以效果图为准，瓷砖清洗达到清洗干净无污垢。

　　(2)材质要求：

　　外墙涂料 牌(颜色根据效果图)。

　　8、工期要求：收到定金后二天内进场，自进场起

　　9、双方责任：甲方应提供相应的施工环境，乙方在施工时也必须遵守甲方的合法规定，乙方负责本项目的工程的施工材料的购买，施工所用的机械设备和用具均由乙方负责，但甲方配合乙方解决现场的用水电，费用由乙方承担。乙方在施工过程中，违反有关安全操作规范或消防条例等乙方原因导致发生的事故、安全事故和火灾事故，全部由乙方自己承担，与甲方无任何关系。

　　10、质量保修：工程验收后，本工程免费保修壹年，在免费保修期内，如出现质量问题，由乙方负责一周内到场免费维修，如乙方出现推诿，甲方有权另行安排，费用全部由乙方负责。

　　11、争议的解决：本合同发生争议，双方协商解决或向工程所在地人民法院起诉。其他未尽事项，双方根据实际协商。

　　12、本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

施工合同范本2023 篇4

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方委托乙方进行 的基坑支护、降水工程的设计与施工。

　　为了明确双方责任，确保工程顺利进行，按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程实际情况，经双方协商，签订本合同。

　　第1条 工程概况

　　1.1 工程名称：

　　1.2 工程地点：

　　1.3 承包范围：

　　1.4 工程内容：

　　1.5 承包方式：

　　1.6 技术要求：

　　《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-98)。《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120--99

　　第2条 工程图纸

　　2.1 图纸提供日期：月 2.2 图纸提供套数：平面图及基础施工图 第3条 双方驻工地代表

　　3.1 3.2 甲方驻工地代表的权力和职责

　　3.2.1 联络甲乙双方单位，协商解决工程有关事宜;

　　3.2.2 代表甲方实施权力和职责;

　　3.2.3 监督现场施工质量;

　　3.2.4 协调工程生产计划，确定施工变更;

　　3.2.5 验收签证乙方工程技术资料;

　　3.2.6 协调工程实施中乙方与有关部门和周邻关系。

　　3.3 3.4 乙方驻工地代表的权力和职责

　　3.4.1 联络甲方、协调施工现场的各项工作;

　　3.4.2 代表乙方实施权力和职责;

　　3.4.3 协助甲方现场管理工作;

　　3.4.4 负责协调管理部门的管理工作;

　　3.4.5 实施现场管理工作。

　　第4条 工期

　　4.1 开工日期：月

　　4.2 竣工日期：月

　　4.3 其中：打井工期天，降、排水维护日历天数天。

　　4.4 在工程开工日期之后第基础土方开挖。否则，每延误1天，乙方向甲方支付违约金 元。

　　4.5 由于风雨等不可抗力或甲方原因等非因乙方造成的工期延误，则双方商定的上述工期相应顺延。 第5条 合同价款

　　5.1 本合同价款的货币形式：人民币;

　　5.2 合同价款：打井、降、排水及边坡支护总费用为 元(大写： )，其中不包括可能涉及的所有职能部门需交纳的费用(如水资源费、排污费)。

　　本合同总费用在合同约定工期内一次性包干。

　　本合同价款在本合同签订后，不因市场的物价变动和政府文件、定额变更而调整，也不因投标人在投标报价时审阅招标文件、图纸资料失误而调整。

　　5.3 如降水工期超出本合同工期，则每一天(24小时)收取的综合费用结算方式附下表：

　　表格中的综合单价包括费用、利润、规费、税金等在内的各种费用，即结算时造价按下面等式结算：

　　超出本合同工期的造价=90×实际抽水井眼数量×延期天数

　　5.4 本项目降水费用结算总价计算方法为：

　　结算总价=合同工期内总价+超出合同工期的造价±可能的费用增减。

　　5.5 合同预算依据

　　(1)《河北省建筑预算定额(20xx)》;

　　(2)设计与施工方案》。

　　第6条 付款方式：

　　乙方进场具备开工条件之前，甲方支付已方 工程款，在乙方提交 份合格的工程验收报告，甲乙双方结算完成后，甲方付清其余全部工程款。

　　第7条 双方责任

　　7.1 甲方责任

　　7.1.1 保证乙方进入现场前施工场地的“三通一平”，其具体含义及说明如下：

　　(1)路通：全部施工设备机具和工程材料能顺利进入施工现场;

　　(2)水通：现场有满足降水井及支护施工并符合施工技术要求

　　(3)电通：在施工现场提供容量不小于80KW的供电电源;

　　(4)场地平整：场地地面强度应保证施工设备正常操作和行走; 7.1.2 开工前清除施工场区范围内空中及地下不明障碍物，包括树根、混凝土面层等;

　　7.1.3 向乙方提供场区工程地质勘察报告，施工图及设计要求等有关技术文件和相关说明;

　　7.1.4 向乙方提供场区范围内各类地下建筑、管线分布图和有关资料文件;

　　7.1.5 提供足够的材料堆放和加工场地;

　　7.1.6 按有关规范科学管理工程，施工期间及时协助乙方解决有关施工中的难以解决的问题;

　　7.1.7 按期向乙方拨付工程款;

　　7.1.8 保护乙方有关技术不受侵害，未经乙方允许，不得将乙方提供的工程技术资料及有关文件向他人传播或在其它工程中借用。

　　7.2 乙方责任：

　　7.2.1 严格按照有关施工规范和技术要求施工，保证满足工程质量要求;

　　7.2.2 安全生产，杜绝重大人身机械事故;

　　7.2.3 文明施工，保证施工现场场地整洁，成品不受破坏，及时对邻近建筑和地下管线的保护提出建议措施和要求;

　　7.2.4 保证全部施工材料和机具符合施工质量要求;

　　7.2.5 协助甲方做好现场管理工作;

　　7.2.6 及时向甲方通报说明工程进度及有关情况;

　　7.2.7 按期完成外业施工和提交竣工资料;

　　7.2.8 接受各有关管理部门的检查和监督;

　　7.2.9 接受各有关管理部门的检查和管理。

　　第8条 违约责任有违约方承担发生的一切损失和经济责任。

　　第9条 双方商定的其它条款

　　9.1 本工程发生的意外民事责任，均由引发方负责;

　　9.2 本工程可能涉及的所有职能部门需交纳的费用(如水资源费、排污费等)均由甲方负责;

　　9.3 本合同未尽事宜，由双方友好协商解决。

　　第10条 合同文件及解释顺序

　　10.1 本合同一式份，由甲乙双方各执一份正本，其余均为副本，甲方执 份，乙方执 份;

　　10.2 合同副本同正本一样具有法律效力;

　　10.3 本合同经双方法人代表签字、盖章后即刻生效，受法律保护;

　　10.4 本合同解释顺序：按合同条款排序进行。

　　甲方[章] 地址：

　　乙方[章] 地址：

　　年月日：

施工合同范本2023 篇5

　　委托方(甲方)：

　　承接方(乙方)：

　　甲方委托乙方承建东莞市 高低压配电安装工程，双方本着平等协商，互惠互利的原则，根据《中华人民共和国合同法》和本工程的具体情况，订立本合同，以资双方共同遵守：

　　一、工程名称： 高低压配电工程

　　二、工程地址：东莞市

　　三、工程承包范围及内容 高低压配电工程，含相关工程的图纸的设计、审图、报建、安装、调试、检验、验收、送电等相关的一切费用(包括与东莞市及 镇供电公司的配合工作，与集中抄表施工单位的配合工作，与总包单位的配合工作以及负责完成总包单位的低压报建工作)。

　　具体内容如下：

　　3.1 施工图： 变配电工程施工图所包含的全部内容。

　　3.2 具体承包范围：

　　A. 高压柜的供货及安装。

　　B. 高压柜到变压器桥架、电缆的供货及安装。

　　C. 变压器的供货及安装，变压器到低压柜的母线、电缆的供货及安装。

　　D. 低压柜的供货及安装，低压柜之间的母线、电缆的供货及安装。

　　E. 发电机至低压联络柜的电缆(不包含发电机设备及安装)的供货及

　　F. 高、低压柜前后的绝缘橡胶垫、绝缘工具、电房内消防、防鼠闸板、

　　G. 变配电室内的接地系统。

　　H. 高、低压柜的基础槽钢。

　　I. 配合发电机、消防联动调试。

　　J. 高低压配电工程图纸的设计、审图、报建、安装、调试、检验、验

　　3.3 在设计图纸范围内但不属于本次承包范围的项目：

　　A. 电缆沟。

　　3.4 总包配合费：施工过程中需要土建单位配合预留孔洞、预埋线管、开

　　3.5 施工措施项目费(包括环境保护、安全文明施工、临时设施、夜间施

　　3.6 材料的采购保管费、材料送检费、材料运输、卸车费，调试费、施工

　　四、工程的造价及承包方式

　　4.1 合同价款：按本合同约定内容，本工程含税包干总造价为：人民币 元整(￥ 元)，其中设备价为： 整(￥ 元)，设备价具体为变压器(￥ 元)、高压配电柜(￥ 元)、母线槽(￥ 元)、低压配电柜(￥ 元)。

　　4.2 结算方式：

　　4.2.1 本工程实行大包干，工程造价一次包死：即包工、包料、包安全、包质量、包工期、包文明施工、包设计、包审图、包报建、包通过相关部

　　4.2.2 因甲方要求引起工程变更而引起的增/减的费用，结算时按投标时确定的合同单价作为计价依据。若合同单价中没有相同或类似项目可作为结算依据的，则按 年《广东省安装工程综合定额》二类地区及有关计价文件计价取费，计价程序表按 年 月份《东莞工程造价信息》发布的《 年安装工程定额计价程序表》，人工按 年 月份《东莞工程造价信息》发布的《东建函 号》文件计算。若定额及合同单价中都无此项目的，双方协商解决。

　　五、工期与保修期

　　5.1本工程工期为接到项目部发的开工令起 个 日历天，此工期包括竣工验收及停电接驳、送电时间在内。工程如不能按期完工，每延期一天，处以5000元的罚金，上不封顶。如遇下列情况者，经甲方代表和监理工程师共同签证后，工期按实际相应顺延，并用书面形式确定顺延期限：

　　5.1.1因甲方要求而增加或变更工程内容达10%以上，并对工期可能造成影响时，双方应协商顺延工期。

　　5.1.2 因集中抄表或非乙方施工的低压工程影响，双方应协商顺延工期。

　　5.1.2甲方在计划的分段施工工期内，不能按合同交付乙方施工场地，施工用水源未能按规定提供接点，影响乙方进场施工。

　　5.1.3因遇人力不可抗拒的自然灾害而影响工程进度。

　　5.2 本工程保修期为二年，质量保证金为合同价的5%。

　　六、材料价格

　　6.1主要材料和设备按“甲定乙供”的方式采购。 “甲定乙供”材料设备种类有：变压器、高低压柜、母线(具体见附件);电缆品牌为：广州南洋电缆有限公司生产的“南牌”电缆、深圳市金龙羽集团有限公司生产的“金龙羽”电缆、深圳市大为集团有限公司生产的“新威讯”电缆。甲定乙供：是指为了保证乙方承包范围内材料、设备质量，由甲方确定材料、设备的厂家、

　　七、设计变更

　　7.1 设计变更指合同签署后，工程在设计(包括品质和数量)上的改变。设计变更必须以经甲方确认的设计院书面通知为准。

　　八、工程的质量标准及技术要求

　　8.1 本工程按国家现行有关安装工程质量检验评定标准一次性通过验收，工程质量达合格标准。如工程质量达不到标准，承建商将被处以工程造价的2%金额作罚金.相关系统必须通过相关公司的验收。

　　8.2 本工程要符合设计图纸的有关技术要求和按照国家/省/市颁发的有关建筑安装工程施工验收规范进行施工，并按设计图纸完成施工任务。工程承包商未按设计及规范要求施工，甲方有权制止，直至通知其停工整顿。由此造成延误工期及其经济损失，由乙方负责。

　　九、双方权利义务

　　9.1甲方权利义务

　　9.1.1选派工程代表驻现场及时处理施工中发生的问题，对工程质量及进度进行监督。

　　9.1.2接到乙方通知，甲方必须在24小时内派人对隐蔽工程进行验收，否则视为合格。

　　9.1.3 按合同规定支付工程款。

　　9.1.4 协助乙方提供用水、用电的接驳点，水电费用乙方自理。

　　9.1.5 提供报建所需文件，如因甲方原因不能及时报装而影响工期的，甲方给予工期顺延签证。

　　9.2乙方权利义务

　　9.2.1按设计图纸及国家、东莞市有关规范或规定组织施工，确保工程质量和施工进度。

　　9.2.2负责如期保质交工，并负责施工图报建及供电方案的审批通过。供电公司提出的审批意见及整改内容乙方应无条件执行，保证工程验收合格，若

　　9.2.3负责完成总包单位的低压报建工作，做好与东莞市及 镇供电公司的配合工作，与集中抄表施工单位的配合工作，与总包单位的配合工作。

　　9.2.4做好工程施工记录，隐蔽记录，汇集施工技术资料做交工文件移交甲方。隐蔽前应由甲方管理人员签字后方可隐蔽。

　　9.2.5服从甲方现场施工管理，随时接受甲方派出人员检查，并为检查提供便利条件，承担因自身原因导致返工，修改的费用。

　　9.2.6负责向土建总包单位交纳安装费的2%作为土建配合费。

　　9.2.7材料设备必须符合国家和当地供电部门规定的技术条件并通过供电部门的技术质量检测。

　　9.2.8负责运输安装过程中及竣工移交前的成品保护工作。

　　9.2.9负责配合施工现场其他专业成品的维护，因乙方原因造成的损失乙方自行负担。

　　9.2.10负责提供 2 套竣工图及竣工资料给甲方。

　　9.2.11乙方应按安全施工有关规定，采取严格科学的安全防护措施，确保施工安全和第三者安全，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和发生的费用。

　　9.2.12乙方项目经理或项目技术负责人必须按时参加每周工程例会，因故不能按时参加的应提前4小时向甲方提出书面申请，并在获得甲方批准后方可缺席(或迟到)，否则乙方向甲方支付违约金500元/人次。

　　9.2.13乙方在收到甲方中标通知后10日内或者在双方签订施工合同后3日内，将《施工组织设计书》提交甲方审查批准后执行。逾期提交，乙方每日应承担1%的违约金。

　　9.2.14甲方在配电房土建可以满足乙方施工条件的前5天将开工令送达乙方，乙方在接到甲方开工令后必须按开工令指定的日期进场施工，若不进场施工，经甲方和监理公司共同确认以后，乙方每日按合同总造价1%承担违约责任，超过3天没进场施工，甲方有权单方面解除合同，并追究乙方的经济赔偿责任。

　　9.2.15乙方接到甲方的开工令后，乙方必须按开工令规定的日期进场施工，否则，乙方每延迟一天应承担合同总额1%违约金，超过三天没有进场施工，甲方有权单方面解除合同，并追究乙方的经济赔偿责任。

　　9.2.16乙方进场施工后，没有按《施工组织设计书》所承诺配备的机械设

　　9.2.17乙方工程项目负责人： ，联系电话： 。

　　9.2.18如甲方确认乙方的签证要求并共同核实工程量后，乙方应在十五天内报送正式工程签证资料至甲方项目部及监理公司，超此期限甲方项目部及监理公司有权拒收,且视为乙方自动放弃该工程款项。

　　9.2.19原合同范围内由于设计变更引起的修改施工或返工，每次金额在1000元之内的不计取该费用，不做签证处理。

　　十、工程款支付：

　　10.1付款方式：

　　10.1.1 乙方进场施工后，凭付款审批单，甲方支付合同含税包干总造价的 15 %作为预付款;

　　10.1.2 配电设备安装完成后支付至合同含税包干总造价的60%;

　　10.1.3工程全部完工通电之前支付至合同含税包干总造价的75%;

　　10.1.4 整个工程通过供电局及甲方、监理公司验收合格、通电、办理完移交手续，甲方凭供电局及甲方、监理公司签署的验收合格证，付至合同含税包干总造价的85%;

　　10.1.5 验收合格后二个月内办理结算，结算完成且经双方确认后付至结算总额的95%，留5%的工程款作为保修金。竣工验收期满一年后付结算总额的3%，余结算总额的2%在二年保修期满后付清(保修金不计利息)。施工完毕交付使用后，除因甲方人员使用不当或自然灾害原因外，一切保修责任由乙方负责。

　　10.1.6每次工程款支付时，乙方需提供等额有效发票，否则甲方有权拒付工程款。

　　十一、廉洁条款

　　11.1乙方在双方合作期间(包括合同招投标、签订、履行、预结算、保修

　　十二、违约责任

　　12.1合同双方之任何一方不能全面履行合同条款，均属违约。违约所造成的经济损失，概由违约方承担赔偿责任。

　　12.2违约金的标准：合同履行中任何一方不能全面履行合同条款，均属违约。违约造成损失除承担赔偿因此造成对方的全部经济损失外，还必须向对方支付合同价款3%的违约金。

　　12.3乙方使用的产品材料必须具有产品合格证、出厂证明、规格型号、质量符合国家和东莞市电力主管部门要求，如有违反，经甲方与监理方共同认定，乙方须承担工程总造价的30%的违约金，此条款不影响本合同其它条款独立生效。

　　12.4若乙方不遵守合同条款或中途退场，乙方除赔偿由此对甲方造成的全部经济损失外，还须承担合同价20%的违约罚金。

　　12.5乙方若在工地现场发生偷盗、恶性打架斗殴行为并造成成严重后果的，一经查实将视情节严重程度对乙方处以每次5万至20万的罚款，且承担造成的全部经济损失。

　　12.6因乙方管理不善而引起一切纠纷、闹事，如发生一次罚款5万元，并承担因此造成的全部经济损失。

　　十三、争议解决的方式

　　13.1履行合同若发生其它争议，甲乙双方应本着友好态度协商解决，若协商仍不能解决，可向工程所在地的人民法院起诉。

　　十四、其他事项

　　14.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为补充，补充协议与本合同具有同等效力。

　　14.2本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

　　14.3本合同廉洁条款、质量保证条款以及乙方资质材料，甲方可以向社会公开，接受社会各方监督，如有虚假，一经核实，甲方有权按本合同处罚。

　　甲方(公章)：

　　法人代表或其委托代理人(签章)：

　　乙方：(公章)

　　法人代表或其委托代理人(签章)：

　　联系人：

　　联系人电话：

　　签约日期：

施工合同范本2023 篇6

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方在xx市xx镇金竺村建房屋一栋，建筑层数两层，由乙方承包施工。双方本着平等、互利、诚信原则，确保工程安全、优质、高效、低耗，经双方协商同意特制定本合同，希望双方严格执行，共同遵守。

　　一、承包方式

　　采用包工不包料方式承包。

　　甲方提供建房所需的材料，包括：红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等等一切建筑材料。

　　乙方提供劳务、施工技术、施工工具、及生产生活的一切用具等。

　　二、承建项目

　　乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑，包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层;装饰室内粗粉刷、前沿外墙贴瓷砖、后沿外墙面粉水泥砂浆、墙面贴瓷砖、顶层层面加浆磨光，同时作好防渗透水处理。

　　三、承包价格

　　每平方米人民币大写：元，建筑面积按三层计算，斜屋面面积不计。施工范围包括所有需要水泥砂浆抹面的墙体。

　　四、付款方式

　　合同签订完毕，工具进场，人员到位，付款元，完成第一层砖砌并捣制好楼面付款元，完成第二层以及屋顶付款元，工程全部完工，交验完毕付到90%，预留10%为质量保证金，完工一年内无质量问题，清尾款。

　　五、双方责任

　　甲方负责水电到位供给及原材料及时进场。

　　乙方必须保证工程质量和进度，按设计图纸和甲方要求施工，节约材料，并保管好材料，不得丢失。

　　六、质量要求

　　乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工，不合格由乙方负责返工，返工的一切费用由乙方负责并由甲方在乙方工程款中扣除。

　　七、注意安全

　　甲方给乙方提供安全保险一份。如果乙方施工人员因自身原因或乙方安全防护措施不到位出现工伤，或因施工造成他人损伤等事故，一切由乙方负责，甲方不负担任何责任和费用。文明施工，讲究职业道德，讲究清洁卫生。

　　八、工期要求

　　从签订合同之次日起计算，乙方必须在年月日前完成主体工程，遇天气原因顺延，乙方不能因各种原因拖延甲方建房完工时间。遇乙方所需材料，应提前向甲方提出计划，以便及时筹备。

　　九、后期维修

　　因乙方质量问题所产生的一切维修费用都由乙方承担，并承担由此发生的相关赔偿以及责任

　　十、违约

　　十一、其它未尽事宜，双方协商解决。

　　十二、双方如有违约按《中华人民共和国合同法》严格执行。

　　本合同一式二份，甲乙双方各执一份，从签字之日起生效。

　　甲方签字(章)：

施工合同范本2023 篇7

　　甲 方：

　　乙 方：

　　经双方友好协商，甲方委托乙方就甲方地暖工程进行施工，现就有关事宜达成协议如下：

　　一、 施工范围：

　　乙方施工范围为：含分水器在内的地暖结构部分，分水器之后的连接管道以及混凝土填充不包括在本合同内。

　　二、 施工方案：

　　一层和顶层采用20㎜厚的苯板和铝箔反射膜，卡钉固定加热管，中间几层采用3㎜地暖复合膜，采用钢丝网和绑丝固定加热管。乙方负责编制施工方案，经甲方批准后按照施工方案和施工图纸的要求进行施工。

　　三、 施工材料要求及材料供应

　　1、主要材料要求：

　　a、聚苯乙烯保温板：厚度20㎜。

　　b、铝箔反射膜。后付牛皮纸，

　　c、地暖复合膜 3㎜

　　d、PE-Xa管， “ 道诚 ”牌，De20×1.9㎜

　　盘管间距均采用250毫米(以设计图纸为准)

　　e、分水器为全铜，巨帆牌。

　　f、钢丝网：∮2×200mm×200mm,

　　2、辅助材料采用市面上通用材料。

　　四、 施工现场管理

　　1、乙方施工人员要严格服从甲方现场管理要求，做到文明施工，安全施工，在施工过程中如果出现工伤事故由乙方负责。

　　2、甲方要派驻现场管理人员负责对乙方施工进行监督管理和协调现场出现的问题，为乙方创造良好的施工条件。

　　3、甲方免费提供施工用水用电。为乙方施工人员免费提供材料仓库和基本的住宿场所。

　　五、 工程造价和结算方式

　　1、合同造价

　　该工程地暖实际铺设面积约为 平方米，结算价格为31元/平方米。工程总价约为： 元。

　　2、结算方式、

　　乙方施工材料和人员到工地后拨总造价的20%，后续工程按工程实际进度拨款，施工完毕拨付到总价的70%，工程竣工验收后付至95%，留5%作为质量保证金，第一个采暖期结束后付清余款。

　　六、 施工工期： 现场条件具备时，单个楼工期不超过10天，总工期：7月10日至8月15日，保证交工验收，以不耽误后续土建方施工为原则。

　　七、 质量保证：乙方对安装工程保修二年，终生负责维修。

　　八、 合同签定后双方要严格执行合同条款，不得违约，如果有一方违约，违约方必须向对方赔偿经济损失或者向人民法院起诉。

　　九、 本合同一式两份，双方各执一份，签字盖章后生效。

　　甲方：(公章) 乙方：(公章)

　　签字： 签字：

施工合同范本2023 篇8

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国经济合同法》，《建设工程质量管理条例》并结合本工程的具体情况，经双方协商达成如下协议，以便双方共同遵守履行。

　　第一条：工程地点

　　第二条：工程总价

　　第三条：承包双方：

　　施工方包工包料，彩板房为 平方米，每平方米 元，硬化地面为 平方米，每平方米 元，彩板厚度为 厘米厚，方管为 厘米厚，室内地面硬化为 厘米厚，室外硬化 厘米厚，单价综合包括了完成本工程量人工、材料(运费、周转、加工)，小型机具，安全文明施工等各项费用。

　　第四条：付款方法待工程竣工验收合格后，甲方一次性付清工程款;

　　第五条：质量标准：按甲方要求规范施工。因人为和自然不可抗拒的外界因素造成的破坏，不在质保范围内，保修期为一年。

　　第六条：主要内容：屋面、墙面板制作安装，硬化地面、水电按装、塑钢窗、防盗门、防盗网的制作安装。

　　第七条：甲方责任：负责乙方施工中的水、电、路三通。因甲方变动施工地点，给乙方带来的损失，均由甲方承担。

　　第八条：本协议在执行过程中如有争议，双方本着友好的原则协商解决：_______________________________

　　第九条：本合同一式二份，待双方签字盖章后生效

　　甲 方(盖章)： 乙方(盖章)

　　法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：

　　年 月 日

施工合同范本2023 篇9

　　(GF—1999—0201)

　　合同编号： 字 号

　　中华人民共和国建设部，国家工商行政管理局制定

　　第一部分　　协议书

　　发包人(全称)：

　　承包人(全称)：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：

　　群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)

　　工程立项批准文号：

　　资金来源：

　　二、工程承包范围

　　承包范围：

　　三、合同工期：

　　开工日期：

　　竣工日期：

　　合同工期总日历天数 天。

　　四、质量标准

　　工程质量标准：

　　五、合同价款

　　金额(大写)：　　　　　　　 　元(人民币)

　　￥：　　　　 　　　　元

　　六、组成合同的文件

　　组成本合同的文件包括：

　　1、本合同协议书

　　2、中标通知书

　　3、投标书及其附件

　　4、本合同专用条款

　　5、本合同通用条款

　　6、标准、规范及有关技术文件

　　7、图纸

　　8、工程量清单

　　9、工程报价单或预算书

　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

　　八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

　　十、合同生效

　　合同订立时间： 年 月 日

　　合同订立地点：

　　本合同双方约定 后生效

　　发包人：(公章) 承包人：(公章)

　　住所：　　　　　　　　　　　　住所：

　　法定代表人：　　　　　　　　　法定代表人：

　　委托代表人：　　　　　　　　　委托代表人：

　　电话：　　　　　　　　　　　　电话：

　　传真：　　　　　　　　　　　　传真：

　　开户银行：　　　　　　　　　　开户银行：

　　账号：　　　　　　　　　　　　账号：

　　邮政编码：　　　　　　　　　　邮政编码：

　　第二部分　　通用条款

　　一、词语定义及合同文件

　　1、词语定义

　　下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：

　　1.1通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。

　　1.2专用条款： 是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。

　　1.3发包人： 指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

　　1.4承包人： 指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

　　1.5项目经理：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。

　　1.6设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。

　　1.7监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。

　　1.8工程师： 指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。

　　1.9工程造价管理部门： 指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。

　　1.10工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。

　　1.11合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。

　　1.12追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。

　　1.13费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。

　　1.14工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数(包括法定节假日)计算的承包天数。

　　1.15开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。

　　1.16竣工日期：指发包人承包人在协议书约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。

　　1.17图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。

　　1.18施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。

　　1.19书面形式：指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。

　　1.20违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。

　　1.21索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和(或)工期顺延的要求。

　　1.22不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

　　1.23小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算(不扣除休息时间);规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。

　　2、合同文件及解释顺序

　　2.1合同文件应能相互解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

　　(1)本合同协议书

　　(2)中标通知书

　　(3)投标书及其附件

　　(4)本合同专用条款

　　(5)本合同通用条款

　　(6)标准、规范及有关技术文件

　　(7)图纸

　　(8)工程量清单

　　(9)工程报价单或预算书

　　合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　2.2当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由发包人承包人协商解决。双方也可以提请负责监理的工程师作出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师作出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。

　　3、语言文字和适用法律、标准及规范

　　3.1语言文字

　　本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种以上(含两种)语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

　　在少数民族地区，双方可以约定使用少数民族语言文字书写和解释、说明本合同。

　　3.2适用法律和法规

　　本合同文件适用国家的法律和行政法规。需要明示的法律、行政法规，由双方在专用条款中约定。

　　3.3适用标准、规范

　　双方在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称;没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，约定适用行业标准、规范的名称;没有国家和行业标准、规范的，约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。发包人应按专用条款约定的时间向承包人提供一式两份约定的标准、规范。

　　国内没有相应标准、规范的，由发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求，承包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经发包人认可后执行。发包人要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。

　　本条所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用，由发包人承担。

　　4、图纸

　　4.1发包人应按专用条款约定的日期和套数， 向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。发包人对工程有保密要求的，应在专用条款中提出保密要求，保密措施费用由发包人承担，承包人在约定保密期限内履行保密义务。

　　4.2承包人未经发包人同意， 不得将本工程图纸转给第三人。工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人。

　　4.3承包人应在施工现场保留一套完整图纸， 供工程师及有关人员进行工程检查时使用。

　　二、双方一般权利和义务

　　5、工程师

　　5.1实行工程监理的， 发包人应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人。

　　5.2监理单位委派的总监理工程师在本合同中称工程师，其姓名、职务、职权由发包人承包人在专用条款内写明。工程师按合同约定行使职权，发包人在专用条款内要求工程师在行使某些职权前需要征得发包人批准的，工程师应征得发包人批准。

　　5.3发包人派驻施工场地履行合同的代表在本合同中也称工程师，其姓名、职务、职权由发包人在专用条款内写明，但职权不得与监理单位委派的总监理工程师职权相互交叉。双方职权发生交叉或不明确时，由发包人予以明确，并以书面形式通知承包人。

　　5.4合同履行中， 发生影响发包人承包人双方权利或义务的事件时，负责监理的工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。一方对工程师的处理有异议时，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。

　　5.5除合同内有明确约定或经发包人同意外， 负责监理的工程师无权解除本合同约定的承包人的任何权利与义务。

　　5.6不实行工程监理的， 本合同中工程师专指发包人派驻施工场地履行合同的代表，其具体职权由发包人在专用条款内写明。

　　6、工程师的委派和指令

　　6.1工程师可委派工程师代表，行使合同约定的自己的职权， 并可在认为必要时撤回委派。委派和撤回均应提前7天以书面形式通知承包人，负责监理的工程师还应将委派和撤回通知发包人。委派书和撤回通知作为本合同附件。

　　工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件，与工程师发出的函件具有同等效力。承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时，可将此函件提交工程师，工程师应进行确认。工程师代表发出指令有失误时，工程师应进行纠正。

　　除工程师或工程师代表外，发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令。

　　6.2工程师的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，工程师可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认，承包人对工程师的指令应予执行。工程师不能及时给予书面确认的， 承包人应于工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求。工程师在承包人提出确认要求后48小时内不予答复的，视为口头指令已被确认。

　　承包人认为工程师指令不合理，应在收到指令后24小时内向工程师提出修改指令的书面报告，工程师在收到承包人报告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知承包人。紧急情况下，工程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议，但工程师决定仍继续执行的指令，承包人应予执行。因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承担，延误的工期相应顺延。

　　本款规定同样适用于由工程师代表发出的指令、通知。

　　6.3工程师应按合同约定，及时向承包人提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。由于工程师未能按合同约定履行义务造成工期延误，发包人应承担延误造成的追加合同价款，并赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。

　　6.4如需更换工程师，发包人应至少提前7天以书面形式通知承包人，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

　　7、项目经理

　　7.1项目经理的姓名、职务在专用条款内写明。

　　7.2承包人依据合同发出的通知， 以书面形式由项目经理签字后送交工程师，工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效。

　　7.3项目经理按发包人认可的施工组织设计(施工方案)和工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与工程师联系时，项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向工程师关交报告。责任在发包人或第三人，由发包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期;责任在承包人，由承包人承担费用，不顺延工期。

　　7.4承包人如需要更换项目经理，应至少提前7天以书面形式通知发包人，关征得发包人同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

　　7.5发包人可以与承包人协商， 建议更换其认为不称职的项目经理。

　　8、发包人工作

　　8.1发包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：

　　(1)办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题;

　　(2)将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，保证施工期间的需要;

　　(3)开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通;

　　(4)向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责;

　　(5)办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续(证明承包人自身资质的证件除外);

　　(6)确定水准点与座标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验;

　　(7)组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底;

　　(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作、承担有关费用;

　　(9)发包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。

　　8.2发包人可以将8.1款部分工作委托承包人办理，双方在专用条款内约定，其费用由发包人承担。

　　8.3发包人未能履行8.1款各项义务，导致工期延误或给承包人造成损失的，发包人赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。

　　9、承包人工作

　　9.1承包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：

　　(1)根据发包人委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计，经工程师确认后使用，发包人承担由此发生的费用;

　　(2)向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表;

　　(3)根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，产负责安全保卫;

　　(4)按专用条款约定的数量和要求，向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施，发包人承担由此发生的费用;

　　(5)遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，发包人承担由此发生的费用，因承包人责任造成的罚款除外;

　　(6)已竣工工程未交付发包人之前，承包人按专用条款约定负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复;发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，双方在专用条款内约定;

　　(7)按专用条款约定做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作;

　　(8)保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到专用条款约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款;

　　(9)承包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。

　　9.2承包人未能履行9.1款各项义务，造成发包人损失的，承包人赔偿发包人有关损失。

　　三、施工组织设计和工期

　　10、进度计划

　　10.1承包人应按专用条款约定的日期，将施工组织设计和工程进度计划提交修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。

　　10.2群体工程中单位工程分期进行施工的，承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间，按单位工程编制进度计划，其具体内容双方在专用条款中约定。

　　10.3承包人必须按工程师确认的进度计划组织施工，接受工程师对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，承包人应按工程师的要求提出改进措施，经工程师确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。

　　11、开工及延期开工

　　11.1承包人应当按照协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师应当在接到延期开工申请后48小时内以书面形式答复承包人。工程师在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。工程师不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。

　　11.2因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。

　　12、暂停施工

　　工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。承包人应当按工程师要求停止施工，并妥善保护已完工程。承包人实施工程师作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师应当在48小时内给予答复。工程师未能在规定时间内提出处理意见，或收到承包人复工要求后48小时内未予答复，承包人可自行复工。因发包人原因造成停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期;因承包人原因造成停工的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。

　　13、工期延误

　　13.1因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：

　　(1)发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件;

　　(2)发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行;

　　(3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行;

　　(4)设计变更和工程量增加;

　　(5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;

　　(6)不可抗力;

　　(7)专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。

　　13.2承包人在13.1款情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。工程师在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。

　　14、工程竣工

　　14.1承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。

　　14.2因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任。

　　14.3施工中发包人如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施、发包人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。

　　四、质量与检验

　　15、工程质量

　　15.1工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。

　　15.2双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

　　16、检查和返工

　　16.1承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工，随时接受工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。

　　16.2工程质量达不到约定标准的部分，工程师的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。

　　16.3工程师的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担，相应顺延工期。

　　16.4因工程师指令失误或其他非承包人原因发生的追加合同价款，由发包人承担。

　　17、隐蔽工程和中间验收

　　17.1工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。

　　17.2工程师不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，承包人可自行组织验收，工程师应承认验收记录。

　　17.3经工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24小时后，工程师不在验收记录上签字，视为工程师已经认可验收记录，承包人可进行隐蔽或继续施工。

　　18、重新检验

　　无论工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。

　　19、工程试车

　　19.1双方约定需要试车的，试车内容应与承包人承包的安装范围相一致。

　　19.2设备安装工程具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知工程师。通知包括试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格，工程师在试车记录上签字。

　　19.3工程师不能按时参加试车，须在开始试车前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，不参加试车，应承认试车记录。

　　19.4设备安装工程具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，双方在试车记录上签字。

　　19.5双方责任

　　(1)由于设计原因试车达不到验收要求，发包人应要求设计单位修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用和追加合同价款，工期相应顺延。

　　(2)由于设备制造原因试车达不到验收要求，由该设备采购一方负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装。设备由承包人采购的，由承包人承担修理或重新购置、拆除及重新安装的费用，工期不予顺延;设备由发包人采购的，发包人承担上述各项追加合同价款，工期相应顺延。

　　(3)由于承包人施工原因试车不到验收要求，承包人按工程师要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。

　　(4)试车费用除已包括在合同价款之内或专用条款另有约定外，均由发包人承担。

　　(5)工程师在试车合格后不在试车记录上签字，试车结束24小时后，视为工程师已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工手续。

　　19.6投料试车应在工程竣工验收后由发包人负责，如发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，另行签订补充协议。

　　五、安全施工

　　20、安全施工与检查

　　20.1承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。

　　20.2发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。

　　21、安全防护

　　21.1承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程师提出安全防护措施，经工程师认可后实施，防护措施费用由发包人承担。

　　21.2实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14天以书面通知工程师，并提出相应的安全防护措施，经工程师认可后实施，由发包人承担安全防护措施费用。

　　22、事故处理

　　22.1发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

　　22.2发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

　　六、合同价款与支付

　　23、合同价款及调整

　　23.1招标工程的合同价款由发包人承包人依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。非招标工程的合同价款由发包人承包人依据工程预算书在协议书内约定。

　　23.2合同价款在协议书内约定后，任何一方不得擅自改变。下列三种确定合同价款的方式，双方可在专用条款内约定采用其中一种：

　　(1)固定价格合同。双方在专用条款内约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法，在约定的风险范围内合同价款不再调整。风险范围以外的合同价款调整方法。应当在专用条款内约定。

　　(2)可调价格合同。合同价款可根据双方的约定而调整，双方在专用条款内约定合同价款调整方法。

　　(3)成本加酬金合同。合同价款包括成本和酬金两部分，双方在专用条款内约定成本构成和酬金的计算方法。

　　23.3可调价格合同中合同价款的调整因素包括：

　　(1) 法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款;

　　(2)工程造价管理部门公布的价格调整;

　　(3)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;

　　(4)双方约定的其他因素。

　　23.4承包人应当在23.3款情况发生后14天内，将调整原因、金额以书面形式通知工程师，工程师确认调整金额后作为追加合同价款，与工程款同期支付。工程师收到承包人通知后14天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。

　　24、工程预付款

　　实行工程预付款的，双方应当在专用条款内约定发包人向承包人预付工程款的时间和数额，开工后按约定的时间和比例逐次扣回。预付时间应不迟于约定的开工日期前7天。发包人不按约定预付， 承包人在约定预付时间7天后向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不能按要求预付， 承包人可在发出通知后7天停止施工，发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息，并承担违约责任。

　　25、工程量的确认

　　25.1承包人应按专用条款约定的时间，向工程师提交已完工程量的报告。 工程师接到报告后7天内按设计图纸核实已完工程量(以下称计量)，并在计量前24小时通知承包人，承包人为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的依据。

　　25.2工程师收到承包人报告后7天内未进行计量，从第8天起，承包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。工程师不按约定时间通知承包人，致命承包人未能参加计量，计量结果无效。

　　25.3对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，工程师不予计量。

　　26、工程款(进度款)支付

　　26.1在确认计量结果后14天内，发包人应向承包人支付工程款(进度款)。按约定时间发包人应扣回的预付款，与工程款(进度款)同期结算。

　　26.2本通用条款第23条确定调整的合同价款，第31条工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程款(进度款)同期调整支付。

　　26.3发包人超过约定的支付时间不支付工程款(进度款)，承包人可向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付。协议应明确延期支付的时间和从计量结果确认后第15天起应付款的贷款利息。

　　26.4发包人不按合同约定支付工程款(进度款)，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。

　　七、材料设备供应

　　27、发包人供应材料设备

　　27.1实行发包人供应材料设备的，双方应当约定发包人供应材料设备的一览表， 作为本合同附件(附件2)。一览表包括发包人供应材料设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级、提供时间和地点。

　　27.2发包人按一览表约定的内容提供材料设备，并向承包人提供产品合格证明，对其质量负责。发包人在所供材料设备到贷前24小时，以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点。

　　27.3发包人供应的材料设备，承包人派人参加清点后由承包人妥善保管，发包人支付相应保管费用。因承包人原因发生丢失损坏，由承包人负责赔偿。

　　发包人未通知承包人清点，承包人不负责材料设备的保管，丢失损坏由发包人负责。

　　27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，发包人承担有关责任。发包人应承担责任的具体内容，双方根据下列情况在专用条款内约定：

　　(1)材料设备单价与一览表不符，由发包人承担所有价差;

　　(2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符，承包人可拒绝接收保管，由发包人运出施工场地并重新采购;

　　(3)发包人供应的材料规格、型号与一览表不符，经发包人同意，承包人可代为调剂串换，由发包人承担相应费用;

　　(4)到贷地点与一览表不符，由发包人负责运至一览表指定地点;

　　(5)供应数量少于一览表约定的数量时，由发包人补齐，多于一览表约定数量时，发包人负责将多出部分运出施工场地;

　　(6)到贷时间早于一览表约定时间，由发包人承担因此发生的保管费用;到贷时间迟于一览表约定的供应时间，发包人赔偿由此造成的承包人损失，造成工期延误的，相应顺延工期;

　　27.5发包人供应的材料设备使用前，由承包人负责检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由发包人承担。

　　27.6发包人供应材料设备的结算方法，双方在专用条款内约定。

　　28、承包人采购材料设备

　　28.1承包人负责采购材料设备的，应按照专用条款约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。承包人在材料设备到货前24小时通知工程师清点。

　　28.2承包人采购的材料设备与设计标准要求不符时，承包人应按工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

　　28.3承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。

　　28.4工程师发现承包人采购并使用不符合设计和标准要求的材料设备时，应要求承包人负责修复、拆除或重新采购，由承包人承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

　　28.5承包人需要使用代用材料时，应经工程师认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。

　　28.6由承包人采购的材料设备，发包人不得指定生产厂或供应商。

　　八、工程变更

　　29、工程设计变更

　　29.1施工中发包人需对原工程设计变更，应提前14天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。承包人按照工程师发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：

　　(1)更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸;

　　(2)增减合同中约定的工程量;

　　(3)改变有关工程的施工时间和顺序;

　　(4)其他有关工程变更需要的附加工作。

　　因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延。

　　29.2施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。

　　29.3承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经工程师同意。未经同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。

　　工程师同意采用承包人合理化建议，所发生的费用和获得的收益，发包人承包人另行约定分担或分享。

　　30、其他变更

　　合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。

　　31、确定变更价款

　　31.1承包人在工程变更确定后14天内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：

　　(1)合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款;

　　(2)合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同介款;

　　(3)合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行。

　　31.2承包人在双方确定变更后14天内不向工程师提出变更工程价款报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更。

　　31.3工程师应在收到变更工程价款报告之日起14天内予以确认，工程师无正当理由不确认时，自变更工程价款报告送达之日起14天后视为变更工程价款报告已被确认。

　　31.4工程师不同意承包人提出的变更价款，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。

　　31.5工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，与工程款同期支付。

　　31.6因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。

　　九、竣工验收与结算

　　32、竣工验收

　　32.1工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告。双方约定由承包人提供竣工图的，应当在专用条款内约定提供的日期和份数。

　　32.2发包人收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。

　　32.3发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。

　　32.4工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。

　　32.5发包人收到承包人竣工验收报告后28天内不组织验收，从第29天起承担工程保管及一切意外责任。

　　32.6中间交工工程的范围和竣工时间，双方在专用条款内约定，其验收程序按本通用条款32.1款至32.4款办理。

　　32.7因特殊原因，发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，双方另行签订甩项竣工协议，明确双方责任和工程价款的支付方法。

　　32.8工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用。发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由发包人承担责任。

　　33、竣工结算

　　33.1工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。

　　33.2发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。发包人确认竣工结算报告通知经办银行向承包人支付工程竣工结算价款。承包人收到竣工结算价款后14天内将竣工工程交付发包人。

　　33.3发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任。

　　33.4发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款。发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付的，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

　　33.5工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人未能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付，发包人要求交付工程的，承包人应当交付;发包人不要求交付工程的，承包人承担保管责任。

　　33.6发包人承包人对工程竣工结算价款发生争议时，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。

　　34、质量保修

　　34.1承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的在关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

　　34.2质量保修工作的实施。承包人应在工程竣工验收之前，与发包人签订质量保修书，作为本合同附件(附件3略)。

　　34.3质量保修书的主要内容包括：

　　(1)质量保修项目内容及范围;

　　(2)质量保修期;

　　(3)质量保修责任;

　　(4)质量保修金的支付方法。

　　十、违约、索赔和争议

　　35、违约

　　35.1 发包人违约。当发生下列情况时：

　　(1)本通用条款第24条提到的发包人不按时支付工程预付款;

　　(2)本通用条款第26.4款提到的发包人不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行;

　　(3)本通用条款第33.3款提到的发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款;

　　(4)发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

　　发包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。双方在专用条款内约定发包人赔偿承包人损失的计算方法或者发包人应当支付违约金的数额或计算方法。

　　35.2承包人违约。当发生下列情况时：

　　(1)本通用条款第14.2款提到的因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工;

　　(2)本通用条款第15.1款提到的因承包人原因工程质量达不到协议书约定的质量标准;

　　(3) 承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

　　承包人承担违约责任，赔偿因其违约约发包人造成的损失。双方在专用条款内约定承包人赔偿发包人损失的计算方法或者承包人应当支付违约金的数额可计算方法。

　　35.3一方违约后，另一方要求违给方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

　　36、索赔

　　36.1当一方向另一方提出索赔时，要有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。

　　36.2发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情况，造成工期延误和(或)承包人不能及时得到合同价款及承包人的其他经济损失，承包人可按下列程序以书面形式向发包人索赔：

　　(1)索赔事件发生后28天内，向工程师发出索赔意向通知;

　　(2)发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料;

　　(3)工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据;

　　(4)工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可;

　　(5)当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与(3)、(4)规定相同。

　　36.3承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，给发包人造成经济损失，发包人可按36.2款确定的时限向承包人提出索赔。

　　37、争议

　　37.1发包人承包人在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在专用条款内约定以下一种方式解决争议：

　　第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁;

　　第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。

　　37.2发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：

　　(1)单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工;

　　(2)调解要求停止施工，且为双方接受;

　　(3)仲裁机构要求停止施工;

　　(4)法院要求停止施工。

　　十一、其他

　　38、工程分包

　　38.1承包人按专用条款的约定分包所承包的部分工程，并与分包单位签订分包合同。非经发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包。

　　38.2承包人不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。

　　38.3工程分包不能解除承包人任何责任与义务。承包人应在分包场地派驻相应管理人员，保证本合同的履行。分包单位的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给发包人造成其他损失，承包人承担连带责任。

　　38.4分包工程价款由承包人与分包单位结算。发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包单位支付各种工程款项。

　　39、不可抗力

　　39.1不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及专用条款约定的风雨、雪、洪、震等自然灾害。

　　39.2不可抗力事件发生后，承包人应立即通知工程师，产大力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。不可抗力事件结束后48小时内承包人向工程师通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。 不可抗事件持续发生，承包人应每隔7天向工程师报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内，承包人向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

　　39.3因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：

　　(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担;

　　(2)发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用;

　　(3)承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担;

　　(4)停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担;

　　(5)工程所需清理、修复费用，由发包人承担;

　　(6)延误的工期相应顺延。

　　39.4因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

　　40、保险

　　40.1工程开工前，发包人为建设工程和施工场内的自有人员及第三人人员生命财产办理保险，支付保险费用。

　　40.2运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备，由发包人办理保险，并支付保险费用。

　　40.3发包人可以将有关保险事项委托承包人办理，费用由发包人承担。

　　40.4承包人必须为人事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

　　40.5保险事故发生时，发包人承包人有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。

　　40.6具体投保内容和相关责任，发包人承包人在专用条款中约定。

　　41、担保

　　41.1发包人承包人为了全面履行合同，应互相提供以下担保：

　　(1)发包人向承包人提供履约担保，按合同约定支付工程价款及履行合同约定的其他义务。

　　(2)承包人向发包人提供履约担保，按合同约定履行自己的各项义务。

　　41.2一方违约后，另一方可要求提供担保的第三人承担相应责任。

　　41.3提供担保的内容、方式和相关责任，发包人承包人除在专用条款中约定外，被担保方与担保方还应签订担保合同，作为本合同附件。

　　42、专利技术及特殊工艺

　　42.1发包人要求使用专利技术或特殊工艺，就负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用;承包人提出使用专利技术或特殊工艺，应取得工程师认可，承包人负责办理申报手续并承担有关费用。

　　42.2擅自使用专利技术侵犯他人专利权的，责任者依法承担相应责任。

　　43、文物和地下障碍物

　　43.1在施工中发现古墓、古建筑遗址等文物及化石或其他有考古、地质研究等价值的物品时，承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知工程师， 工程师应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门，发包人承包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。

　　如发现后隐瞒不报，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。

　　43.2施工中了现影响施工的地下障碍物时，承包人应于8小时内以书面形式通知工程师，同时提出处置方案，工程师收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。

　　所发现的地下障碍物有归属单位时，发包人应报请有关部门协同处置。

　　44、合同解除

　　44.1发包人承包人协商一致，可以解除合同。

　　44.2发生本通用条款第26.4款情况，停止施工超过56天，发包人仍不支付工程款(进度款)，承包人有权解除合同。

　　44.3发生本通用条款第38.2款禁止的情况，承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包人有权解除合同。

　　44.4有下列情形之一的，发包人承包人可以解除合同：

　　(1)因不可抗力致使合同无法履行;

　　(2)因一方违约(包括因发包人原因造成工程停建或缓建)致使合同无法履行。

　　44.5一方依据44.2、44.3、44.4款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前7天告知对方， 通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。

　　44.6合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

　　44.7合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

　　45、合同生效与终止

　　45.1双方在协议书中约定合同生效方式。

　　45.2除本通用条款第34条外，发包人承包人履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。

　　45.3合同的权利义务终止后，发包人承包人应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

　　46、合同份数

　　46.1本合同正本两份，具有同等效力，由发包人承包人分别保存一份。

　　46.2本合同副本份数，由双方根据需要在专用条款内约定。

　　47、补充条款

　　双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际经协商一致后，可对本通用条款内容具体化、补充或修改，在专用条款内约定。

　　第三部分　　专用条款

　　一、词语定义及合同文件

　　2、合同文件及解释顺序

　　合同文件组成及解释顺序：

　　3、语言文字和适用法律、标准及规范

　　3.1本合同除使用汉语外，还使用 语言文字。

　　3.2适用法律和法规

　　需要明示的法律、行政法规：

　　3.3适用标准、规范

　　适用标准、规范的名称：

　　发包人提供标准、规范的时间：

　　国内没有相应标准、规范时的约定：

　　4、图纸

　　4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：

　　发包人对图纸的保密要求：

　　使用国外图纸的要求及费用承担：

　　二、双方一般权利和义务

　　5、工程师

　　5.2监理单位委派的工程师

　　姓名：　　　　　　　　　　职务：

　　发包人委托的职权：

　　需要取得发包人批准才能行使的职权：

　　5.3发包人派驻的工程师

　　姓名：　　　　　　　　　　职务：

　　职权：

　　5.6不实行监理的，工程师的职权：

　　7、项目经理

　　姓名：　　　　　　　　　　职务：

　　8、发包人工作

　　8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

　　(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：

　　(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：

　　(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：

　　(4)工程地质和地下管线资料的提供时间：

　　(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：

　　(6)水准点与座标控制点交验要求：

　　(7)图纸会审和设计交底时间：

　　(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作：

　　(9)双方约定发包人应做的其他工作：

　　8.2发包人委托承包人办理的工作：

　　9、承包人工作

　　9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

　　(1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：

　　(2)应提供计划、报表的名称及完成时间：

　　(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：

　　(4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：

　　(5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：

　　(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：

　　(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：

　　(8)施工场清洁卫生的要求：

　　(9)双方约定承包人应做的其他工作：

　　三、施工组织设计和工期

　　10、进度计划

　　10.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间：

　　工程师确认的时间：

　　10.2群体工程中有关进度计划的要求：

　　,,,,,13、工期延误

　　13.1双方约定工期顺延的其他情况：

　　四、质量与验收

　　17、隐蔽工程和中间验收

　　17.1双方约定中间验收部位：

　　19、工程试车

　　19.5试车费用的承担：

　　五、安全施工

　　六、合同价款与支付

　　23、合同价款及调整

　　23.2本合同价款采用 方式确定。

　　(1)采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：

　　风险费用的计算方法：

　　风险范围以外合同价款调整方法：

　　(2)采用可调价格合同，合同价款调整方法：

　　(3)采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：

　　23.3双方约定合同价款的其他调整因素：

　　24、工程预付款

　　发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：

　　扣回工程款的时间、比例：

　　25、工程量确认

　　25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：

　　26、工程款(进度款)支付

　　双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间：

　　七、材料设备供应

　　27、发包人供应材料设备

　　27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：

　　(1)材料设备单价与一览表不符：

　　(2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：

　　(3)承包人可代为调剂串换的材料：

　　(4)到货地点与一览表不符：

　　(5)供应数量与一览表不符：

　　(6)到货时间与一览表不符：

　　27.6发包人供应材料设备的结算方法：

　　28、承包人采购材料设备

　　28.1承包人采购材料设备的约定：

　　八、工程变更

　　九、竣工验收与结算

　　32、竣工验收

　　32.1承包人提供竣工图的约定：

　　32.6中间交工工程的范围和竣工时间：

　　十、违约、索赔和争议

　　35、违约

　　35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

　　本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：

　　本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：

　　本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：

　　双方约定的发包人其他违约责任：

　　35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

　　本合同通用条款第14.2款约定承包人违约承担的违约责任：

　　本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：

　　双方约定的承包人其他违约责任：

　　37、争议

　　37.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

　　(1)请 调解;

　　(2)采取第 种方式解决，并约定向 仲裁委员会提请仲裁或向 人民法院提起诉讼。

　　十一、其他

　　38、工程分包

　　38.1本工程发包人同意承包人分包的工程：

　　分包施工单位为：

　　39、不可抗力

　　39.1双方关于不可抗力的约定：

　　40、保险

　　40.6本工程双方约定投保内容如下：

　　(1)发包人投保内容：

　　发包人委托承包人办理的保险事项：

　　(2)承包人投保内容：

　　41、担保

　　41.3本工程双方约定担保事项如下：

　　(1) 发包人向承包人提供履约担保，担保方式为： 担保合同作为本合同附件。

　　(2)承包人向发包人提供履约担保，担保方式为： 担保合同作为本合同附件。

　　(3)双方约定的其他担保事项：

　　46、合同份数

　　46.1双方约定合同副本份数：

　　47、补充条款

　　工 程质 量 保 修 书

　　发包人(全称)：

　　承包人(全称)：

　　为保证 (工程名称)在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和双方约定的其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。具体质量保修内容双方约定如下：

　　二、质量保修期

　　质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

　　双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

　　1、土建工程为 年，屋面防水工程为 年;

　　2、电气管线、上下水管线安装工程为 ;

　　3、供热及供,冷为 个采暖期及供冷期;

　　4、室外的上下水和小区道路等市政公用工程为 年;

　　5、其他约定：

　　三、质量保修责任

　　&n,bsp; 1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接,到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

　　2、发生须紧急抢修事故(如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等)，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

　　3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

　　四、质量保修金的支付

　　工程质量保修金一般不超过施工合同价款的3%，本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的 %。

　　本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为 (大写)。质量保修金银行利率为 。

　　五、质量保修金的返还

　　发包人在质量保修期满后14天内，将剩余保修金和利息返还承包人。

　　六、其他

　　双方约定的其他工程质量保修事项：

　　本工程质量保修作书为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。

　　发 包 人(公章)： 承 包 人(公章)：

　　法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：

　　年 月 日 年 月 日

施工合同范本2023 篇10

　　甲方：

　　乙方：

　　为规范企业管理，增强竞争意识，工程实行承包施工。甲、乙双方以树立“金洲杯的质量目标及创建市级安全文明工地的安全目标”从严从精为管理前提，据此双方依据现行的相关法律规定，经协商一致签订本合同。

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、承包范围：见附补充说明。

　　四、施工日期：20xx年冬季放假前必须完成主体砌筑，否则按总人工费的20%处罚。(20xx.10.28-----20xx.12.18)

　　五、安全、质量等级：金洲杯及市级安全文明工地

　　六、承包方式：包清工

　　七、承包价格：按建筑面积，按每平方米 元计算(含二次结构，砌筑工程包括墙体中的现浇及预制砼构件。建筑面积计算执行蓝图标注面积，合计 平方米计款：

　　八、甲方的权利及义务：

　　1、负责材料的供应，因材料不合格所造成的损失由供方负责;

　　2、负责工程施工的交底，建设单位的联系工作及外界一切关系;

　　3、负责工程质量的监督;出现工程质量不合格及安全隐患，甲方有权利责令乙方整改，所出现损失由乙方负责;甲方并追加损失的2～3倍罚款;

　　4、甲方造成的因材料不及时，其他工序不具备操作施工的前提下，在有效时间超过12小时以上的，甲方应付给乙方相应补偿;并顺延工期;

　　5、甲方发现乙方浪费材料;按原物价的5倍罚款;

　　九、乙方的权利及义务

　　1、 乙方必须遵守甲方的施工现场管理制度;

　　2、 乙方根据工程组织人员,进行施工;

　　3、 严格按照施工工程范围提前做好材料和设备的用量计划,提前三天提交甲方审批及采购供应,迟报造成停工,甲方概不负责.

　　4、 乙方需严格按施工要求和有关说明及变更,进行施工,确保工程质量如期交工。(图纸变更，根据实际情况工期顺延)

　　5、 负责现场和班组自检资料和班组技术交底及安全交底。

　　6、 乙方现场负责人，必须熟读建筑图纸及现行的有关法律法规、行业标准，分项工程完成后必须达到验收标准;

　　7、 做到文明施工。做到不扰民，不随意在居民区大小便，发现一次罚款100元/次。

　　8、 乙方必须服从甲方管理的规章制度及国家的有关法律法规，严禁在施工期间的任何时间、任何地点打架斗殴及偷盗。发现一次罚款200-1000元，并清除工地。严重者交公安机关处理。

　　9、 出现非甲方原因，乙方私自停工一天，罚总造价的2%。如乙方无故停工七天以上，合同自行解除，甲方不予结算人工费。由乙方造成的损失，甲方有追偿的权利。

　　10、 乙方必须按甲方施工进度组织人员进行施工，因乙方人员少、组织不力等原因导致甲方无法按进度工期完成，甲方有权另行安排其他人员、队伍进行施工，由此造成的费用及损失由乙方负责。

　　11、 如达不到市级安全文明工地标准倒扣总人工费的5%。

　　十、付款方式：

　　1、 按建筑面积，按每平方米 元计算,主体阶段：按进度地下室6、7～顶层分两次60%拨付。主体完成验收后付到总人工费的95%，留5%抹灰完成后付清。

　　十一、乙方在施工过程中，应加强安全教育管理，严格按安全要求及施工程序操作，正确使用好防护用品，(安全帽、安全带)如出现安全事故由责任方负责，因违章施工或操作失误出现的工伤事故由乙方负责。

　　十二、补充说明

　　1、 施工内容：

　　(1) 按照本工程图纸的设计及现行的规范的要求进行的所有砌筑工程、预制过梁、预埋件等。(含二次结构)

　　(2) 所有落地灰做到及时回收利用，墙体及时养护，废料集中堆放。

　　2、施工要求：

　　(1) 砌筑工程的砌筑砂浆必须符合设计要求，必须按配合比要求进行砂浆的配比。

　　(2) 砌筑质量严格按照国家施工质量验收统一规范要求。

　　(3) 出现非甲方原因，乙方私自停工一天，罚总造价的5%。停工超七天，视乙方自动退场并不结算人工费。造成损失，甲方有权向乙方追加陪偿。

　　十三、

　　1、 本合同一式两份，甲乙双方各一份。

　　2、 本合同双方签字后生效，工程人工费结清后废止。

　　3、 如发生争议由双方协商处理，双方协商不成可上诉东营区人民法院。

　　甲方代表：身份证号：联系电话：

　　乙方代表：身份证号：联系电话：

　　年月日：

施工合同范本2023 篇11

　　建设发包方(下称甲方)： 

　　承包施工方(下称乙方)： 

　　依照《中华人民共和国合同法》和其他相关法律、法规的有关规定，遵循平等、自愿、公平、诚实的原则，甲方将本协议第一条所述工程发包给乙方承包施工。为明确双方的权利和义务，双方协商一致，达成以下协议条款：

　　一、工程概况和承包范围

　　1、工程名称：天柱山科技园400KVA欧式变压器安装工程

　　2、工程地点：天柱山科技园内甲方指定经乙方代申报后核定位置

　　3、工程内容范围：

　　①VV22型电缆高压下火;

　　②欧式箱变输出380V计量;

　　③确保输出回路有6个接入点;

　　④接入点电器功率确保不低于400(A);

　　⑤地下部分要做好防水，防止长期渗水造成潮湿腐蚀箱变铁质材料。

　　4、承包方式：总价承包(包括但不限于：包申报、包规费、包工、包料、包安全、包质量、包工期、包下火、包验收合格等)。

　　5、合同价款： 签订合同价为(大写) 元(人民币)￥： 元(含税)，

　　价格构成详见《价格表》(工程预算书)。

　　二、施工进场条件和开、竣工日期

　　1、施工进场条件。

　　下列条件由甲方在开工日期之前实施完毕：

　　①甲方做好施工现场的障碍物清除、清苗赔偿、民事纠纷等社会事务工作; ②甲方做好施工现场的铁皮围墙的迁移工作。

　　2、合同工期

　　根据国家工期定额和使用需要，双方商定工程工期总日历天数 天。

　　①计划开工日期： 20xx 年 03 月 11 日

　　②计划竣工日期： 20xx 年 03 月 31 日

　　③如遇下列情况之一，工期可相应顺延：

　　A、因甲方更改设计或施工条件不完全具备等原因而影响施工进度;

　　B、因不可抗力而延误施工的;

　　C、其他非乙方的过失造成的。

　　三、材料设备供应

　　1、本合同项下的设备材料必须符合国家规定。高压电气产品应取得国家认定机构出具的型式试验报告;低压电气产品应获得国家强制性产品认证证书(即3C证书)。

　　2、设备材料的采购由乙方负责(包工包料形式)。乙方供应设备材料，必须负责签订好购货合同并交一份附件给甲方。

　　3、本工程用材质量必须确保甲方用电安全;规格、型号、及数量等见工程预算书(即价格表)中所列，并作为本合同的重要组成部分。

　　四、工程质量

　　1、保修期：自工程竣工验收合格后通电之日起一年时间。

　　2、工程质量必须达到国家标准《电气安装工程施工及验收规范》规定的质量标准。因乙方购进材料原因工程质量达不到约定的质量标准时，乙方承担违约责任，甲方在使用中由于乙方安装材料原因造成安全事故，甲方有权追究乙方赔偿损失。

　　五、甲方权利和义务

　　1、委派甲方代表。甲方确定 李晓陆 为甲方代表，履行本合同下的甲方责任，该代表是本合同下经授权代表甲方的人。甲方代表有权代表甲方对实施本合同进行监督，决定对双方工作进行协调的程序。

　　2、协调履行本合同所需的与第三方之间的关系，以便乙方顺利完成施工。

　　3、按本合同约定的时间向乙方支付合同价款。

　　六、乙方权利和义务

　　1、委派乙方代表。乙方确定 为乙方代表，履行本合同下的乙方责任，该代表是本合同下唯一经授权代表乙方的人。乙方代表应非常熟悉合同工程并有权代表乙方实施本合同。

　　2、按合同约定时间完成工程施工。

　　3、编制有关施工技术、作业计划、安全措施等方案，严格按照设计图纸要求组织施工。

　　4、负责申报并取得与工程建设有关的许可与批文(包括负责政策处理工作)。

　　5、负责安装调试，出现质量问题，由乙方负责返工，达合格标准为止。

　　6、负责施工现场的安全保卫及文明施工，确保工程结束后场地清洁。

　　7、竣工后一月内向甲方提供工程所涉及完整图纸和资料 1 套。

　　七、安全施工

　　1、执行电力建设安全施工管理的有关规定，认真采取安全防护措施严防事故。

　　2、乙方承担安全措施不力出现事故，其责任和因此发生的全部费用由乙方承担; 非乙方责任造成的事故由责任方承担责任及费用。

　　3、乙方在动力设备、高电压线路、地下管道等特殊环境施工前，应向甲方提出安全保护措施，费用由乙方承担。

　　4、因乙方设备质量问题或施工工艺问题出现安全隐患，造成甲方或它方损失的，由乙方负全责，涉及损失的，由乙方全额支付。

　　八、竣工验收

　　1、当工程具备竣工验收条件时，乙方应按国家变配电工程竣工验收有关规定，及时组织申请电力主管部门竣工验收，并书面告之甲方代表并参与。

　　2、甲方收到竣工验收书面告之后7 天内，对工程建设与施工图纸不符或工程存在缺陷，必须在 3 天内给予认可或提出修改的意见。乙方按要求修改，对存在缺陷进行消除。

　　3、工程竣工验收通过，乙方送交申请竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按甲方要求修改后通过竣工验收的，修改后提请甲方验收的日期为实际竣工日期。

　　4、未经验收交接手续的工程，甲方不得使用。如甲方强行使用，由此发生的质量及其它问题，由甲方承担责任。

　　九、工程质量保证和售后服务

　　1、工程设备材料的保证期限按国家有关规定进行保证。

　　2、质量保证期为竣工验收合格后通电之日起一年时间，期间质量问题乙方负责修复。过保修期后，双方可协商由乙方提供有偿报修服务。

　　3、工程质量保证金为合同总价款的5%，保修期满无任何质量问题，予以结算支付。

　　十、工程造价及付款方式

　　1、双方同意按以下标准确定本工程的工程承包预算价款。

　　①工程安装定额执行《安徽省农网20KV及以下配电网工程建设预算标准实施细则(试行)》;

　　②材料价款按施工期间市场价执行。

　　③双方同意以预算书为基础，对工程承包费进行协商，本工程承包费合计为人民币 整(￥ 元)。

　　2、因设计变更或工程质量变动较大、主要设备和材料调价等原因而影响前述工程承包费的，由双方另行协商解决，并开具联系单作为调整结算的依据。

　　3、甲方支付给乙方的工程承包费按以下方式支付：

　　①安装主设备材料进场经现场比对验收通过后 5 天内，甲方向乙方预付工程承包款 10 %;

　　②工程竣工验收合格通电后 5 天内，甲方支付工程承包款至 60 %;

　　③经试用设施设备运行正常 2 月内，甲方根据协商进行工程结算，并支付工程余款的 95 %;

　　④余款 5 %在保修期满后一次性付清。

　　⑤甲方向乙方支付工程承包费，应支付至本合同所述银行帐户。

　　⑥乙方应开具工程建筑安装发票，凭票结算。

　　十一、违约责任

　　1、甲方未按合同约定时间支付工程款的，逾期一天承担未付约定金额5‰的违约金。

　　2、因乙方原因造成工期延误的，乙方按每天5‰工程款总额的比例支付违约金。

　　3、任何一方因违反本合同条款或导致本合同的全部或部分服务终止时，除本合同另有约定外，应向对方进行赔偿。

　　十二、争议的解决方式

　　因为履行本合同发生争议的，双方通过友好协商解决。经协商双方达不成一致意见的，向有管辖权的人民法院起诉。

　　十三、特殊约定

　　1、由乙方购买的设备、材料所引发的事故由乙方负责。

　　2、工程未经甲方书面同意，不得分包。工程不得转包或以分包名义实质转包。

　　十四、其它

　　1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份：合同副本一式二份，甲乙双方各存档一份。

　　2、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

　　3、本合同自双方签章后生效。

　　甲方：乙方：年月日：

施工合同范本2023 篇12

　　建设单位：(简称甲方)

　　施工单位：(简称乙方)

　　订立地点：工程名称：工程质量标准：

　　符合国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-20xx)《地面辐射供暖技术规程》(JGJ142-20xx)《低温热水辐射供暖应用技术规程》(DBJ/t01-49-20xx)《民用建筑设计标准》(DBJ01-602-97)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-20xx)《新建集中供暖住宅分户热计量设计技术规程》(DBJ101-605-20xx)《冷热水用耐热聚乙烯(PE-RT)管道系统》(CJ/T175-20xx)或《冷热水用聚丁(PB)管道系统(GB/T197473.2-20xx)》等其它相关的国家规范及标准。

　　三、施工范围及材料要求：

　　一、 施工范围： 乙方施工范围为：含分水器在内的地暖结构部分，分水器之后的连接管道以及混凝土填充不包括在本合同内。

　　二、 施工方案：一层和顶层采用20㎜厚的苯板和铝箔反射膜，卡钉固定加热管，中间几层采用3㎜地暖复合膜，采用钢丝网和绑丝固定加热管。乙方负责编制施工方案，经甲方批准后按照施工方案和施工图纸的要求进行施工。

　　三、 施工材料要求及材料供应：

　　(1)管道井内立管采用镀锌钢管，要求管材压力等级为1.0MPa;辐射于垫层中的暗装地热盘管采用PE-RT管，暗设于垫层中的入户采暖管管道采用PP-R热水管。

　　(2)加热管固定点的间距，直埋管段不大于700mm,弯曲管段不大于350mm.在90℃拐弯处，设3个固定卡子。距墙均为100mm(特别注明除外)，塑料管安装好以后以0.6MPa压力试压，1h内压力下降不大于0.05MPa，然后降压至工作压力的1.15倍，稳压2h,压力下降不大于0.03MPa,同时各连接处不渗、不漏为合格;钢管试压应在0.6MPa的压力下10min内压力下降不大于0.2MPa,降至工作压力后检查，不渗不漏为合格。

　　(3)试压合格后再立即回填C15细石砼找平层，砼厚度为50mm,采用人工夯实不可用振捣器，夯实后地坪表面细拉毛。此时管道保持不低于0.4MPa的压力，回填混凝土时不允许踩压已铺好的环路，填充的混凝土中加入5%的防龟裂添加剂，填充层的保护周期不应低于48h.

　　(4)各房间的门口、房间四种墙角等位置设置伸缩缝，缝中填充宽20mm,高60mm的聚苯板。伸缩缝要连贯，不可间断。管道穿墙应设置套管，当工作管管径DN≤50时，套管比工作管大2号;当工作管管径DN>50时，套管比工作管大1号，环缝用不燃材料填实堵严。穿墙套管的端头与墙面平齐，穿楼板的套管顶面高出地面20mm,底面与天棚抹灰面平齐。

　　(5)分、集水器设在厨房明装，采用成品铜质产品，且管口能与塑料管材严密连接;所有调节阀均应能灵活调节和频繁调节条件下无外漏。

　　(6)系统试压：立、干管与分、集水器连接后，应进行系统试压。试验压力0.6MPa,十分钟内压力下降不大于0.02MPa,降至工作压力后不渗、不漏为合格。

　　四、 施工现场管理

　　1、乙方施工人员要严格服从甲方现场管理要求，做到文明施工，安全施工，在施工过程中如果出现工伤事故由乙方负责。

　　2、甲方要派驻现场管理人员负责对乙方施工进行监督管理和协调现场出现的问题，为乙方创造良好的施工条件，同时乙方应该密切配合总包单位，施工现场产生的施工用水用电由乙方自己协调，所产生的费用由乙方自己承担。

　　五、 工程造价和结算方式

　　1、合同造价

　　该工程地暖实际铺设面积约为 平方米，结算价格为42元/平方米。工程总价约为： 元。

　　2、结算方式、

　　乙方施工材料和人员到工地后拨总造价的20%，后续工程按工程实际进度拨款，安装调试完毕后拨付至总价的60%，工程竣工验收并配合总包单位及时提交备案资料后付至合同总价的90%，留10%作为质量保证金，第二个采暖期结束后付清余款。

　　六、 施工工期：

　　现场条件具备时，单个楼工期不超过10天，总工期为：20xx年 月10日至8月15日，施工单位保在此工期内按时交工验收，并且以不耽误后续土建方施工为原则，如果因为地暖方的施工工期耽误后期土建工程施工每拖延一天工期罚工程总价的1‰，并承担由此造成的一切损失。

　　七、 质量保证：

　　乙方对采暖工程的保修期为2个采暖期，质保期内施工单位免费提供设备正常使用情况下的维修及保养服务。在保修期限内发现出现地暖等质量问题施工单位应在接到通知后8小时内到达施工现场进行维修并会同需方工作人员确认问题的原因，在保修期限内如乙方未按照甲方要求维修甲方有权安排其它人员进行维修，所需费用自工程保修金中扣除，扣完为止并由乙方承担由此造成的所有经济损失。

　　八、 合同签定后双方要严格执行合同条款，不得违约，如果有一方违约，违约方必须向对方赔偿经济损失或者向平度市人民法院起诉。

　　九、 本合同一式肆份，乙方一份，甲方三份。

　　甲方：(签字公章) 乙方：(签字公章)

　　年月日：

施工合同范本2023 篇13

　　发包方(以下简称甲方)：_____________________

　　委托代理人(姓名)：______________ 单位：______________

　　住所地址：__________________________________________

　　联系电话：________________ BP机号：______________

　　承包方(以下简称乙方)：____________________________

　　单位名称：__________________________________________

　　营业执照号：__________________________________________

　　注册地址：__________________________________________

　　法定代表人：______________联系电话：______________

　　委托代理人：______________联系电话：______________

　　本工程设计人：______________联系电话：______________

　　施工队负责人：______________联系电话：______________

　　第一条 工程概况

　　1.1 工程地点__________________________________________

　　1.2 工程内容及做法(见附表一：装饰装修工程施工项目确认表，附表二：家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表)

　　1.3 工程承包方式，双方商定采取下列第______________种承包方式：

　　(1)乙方包工、包全部材料(见附表五：乙方提供装饰装修材料明细表)

　　(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料(见附表四：甲方提供装饰装修材料胆细表，附表五：乙方提供装饰装修材料明细表);

　　(3)乙方包工、甲方包全部材料(见附表四：甲方提供装饰装修材料明细表)。

　　1.4 工程期限__________________________________________天;

　　开工日期________年________月________日;

　　竣工日期________年________月________日。

　　1.5合同价款：本合同工程造价为(人民币)________元金额大写：________________________________________(详见附表三：家庭居室装饰装修工程报价单)

　　第二条 工程监理

　　若本工程实行工程监理，甲方与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方。

　　第三条 施工图纸

　　双方商定施工图纸采取下列第________种方式提供：

　　1、甲方自行设计并提供施工图纸，图纸一式三份，甲方、乙方、施工队各执一份(见附表六：家庭居室装饰装修工程设计图纸);

　　2、甲方委托乙方设计施工图纸，图纸一式三份，甲方、乙方、施工队各执一份(见附表六：家庭居室装饰装修工程设计图纸)，设计费________元由甲方支付(此费用不在工程价款内)。

　　第四条 甲方工作

　　4.1 开工前________天，为乙方人场施工创造条件，包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则;

　　4.2 提供施工期间的水源、电源;

　　4.3 负责直辖市施工队与邻里之间的关系;

　　4.4 不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续;

　　4.5 施工期间甲方仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作。

　　4.6 参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、工程竣工验收。

　　第五条 乙方工作

　　5.1 施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程;

　　5.2 严格执行本市有关施工现场管理的规定，不得据民及污染环境;

　　5.3 保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通;

　　5.4 保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。

　　第六条 工程变更

　　工程项目或施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期(见附表七：装饰装修工程变更单)。

　　第七条 材料供应

　　7.1 按合同约定由甲方提供的材料、设备(见附表四：甲方提供装饰装修材料明细表)，甲方应在材料到施工现场前通知乙方，双方共同验收并办理交接手续;

　　7.2 按合同约定由乙方提供的材料、设备(见附表五：乙方提供装饰装修材料明细表)，乙方应在材料到施工现场前通知甲方，双方共同验收。

　　第八条 工期延误

　　8.1 对以下原因造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延;

　　1、工程量变化或设计变更;

　　2、不可抗力;

　　3、甲方同意工期顺延的其他情况。

　　8.2 因甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延;因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方承担，工期顺延。

　　8.3 甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延。

　　8.4 因乙方责任不能按期完工，工期不能顺延;因乙方原因造成质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。

　　第九条 质量标准

　　双方约定本工程施工质量按下列第_____项标准执行：

　　(1)《北京市家庭装饰工程质量验收规定》

　　(2)其它规定：_________________________。施工过程中双方对工程质量发生争议，申请由_____部门对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同的标准，认证过程支出的相关费用由乙方负责，经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由甲方负责。

　　第十条 工程验收和保修

　　10.1 双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：乙方应提前二天通知甲方参加验收，阶段验收合格后应填写工程验收单(见附表八：工程验收单);

　　10.2 工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单(见附表八：工程验收单)。在工程款结清后，办理移交手续(见附表九：工程结算单);

　　10.3 本工程自验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单(见附表八：工程验收单)。在工程款结清后，办理移交手续(见附表九：工程结算单);

　　10.4 本工程自验收合格双方签字之日起保修期为一年。验收合格签字后，填写工程保修单(见附表十：工程保修单)。

　　第十一条 工程款支付方式

　　11.1 双方约定按下列第_____种方式支付工程款;

　　1、 合同签定地为：本市_____家庭装饰装修市场，工程款分两次支付：第一次于开工前三日，甲方向乙方支付合同总金额的60%，即_____元;第二次于工程进度过半，将剩余工程款的40%，即_____元，由市场的有关管理部门负责代收。(注：此种工程款支付方式仅限于在市场内签定的合同使用，合同需经市场有关管理部门认证)。

　　2、合同生效后，甲方按下表中约定直接向乙方支付工程款：

　　支付次数

　　支付时间

　　支付金额(元)

　　第一次开工前三日

　　第二次工程进度过半

　　第三次双方验收合格

　　3、其它支付方式：_________________________

　　11.2 工程进度过半指

　　11.3 工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后_____日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单(见附表九：工程结算单)并签字，甲方在签字时向乙方结清工程尾款。

　　11.4 工程款全部结清后，乙方应向甲方开具正式统一发票。

　　第十二条 违约责任

　　12.1 合同双方当事人任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失;

　　12.2 未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责; 12.3 因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失;

　　12.4 甲方未按期支付第二(三)次工程款的，每延误一天向对方支付违约金_____元; 12.5 由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，工期不予顺延; 12.6 由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金_____元。

　　第十三条 合同争议的解决方式

　　双方发生争议协商解决不成时，按下列第_____种方式解决：

　　1、向_______________仲裁委员会申请仲裁;

　　2、向_______________人民法院起诉。

　　第十四条 几项具体规定

　　14.1 因工程施工而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的_____地点，甲方负责支付垃圾清运费用(人民币)_____元(此费用不在工程价款内);

　　14.2 施工期间，甲方将外屋门钥匙__________把，交给乙方施工队负责人__________负责保管。工程竣工验收后，甲方负责提供新锁__________把，由乙方当场负责安装交付使用。

　　14.3 施工期间，乙方每天的工作时间为：

　　上午_____点_____分至_____点_____分;

　　下午_____点_____分至_____点_____分。

　　第十五条 附则

　　15.1 本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。

　　15.2 本合同签定后工程不得转包。

　　15.3 甲、乙双方直接签定合同的，本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　15.4 凡在本市各家庭装饰装修市场内签定合同的，本合同一式三份，甲、乙双方及市场有关管理部门各执一份。

　　15.5 合同履行完后自动终止。

　　15.6 本合同实行当事人自愿鉴证原则，可将合同文本提交所在区(县)的工商行政管理分局进行合同鉴证，以保护合同双方当事人的合法权益。

　　甲方：乙方：年月日：

施工合同范本2023 篇14

　　委托方(甲方)：

　　姓 名：

　　企业名称：

　　法人代表：

　　联系电话：

　　地 址：

　　被委托方(乙方)：

　　企业名称：

　　法人代表：

　　联系电话：

　　开户银行：

　　银行账号：

　　甲方为完成其所有的房屋装饰工程，根据国家及湖北省和武汉市人民政府的相关规定，经甲乙双方充分协商，现签定本合同。

　　第一条 工程概况

　　1.1工程地址： 市 区

　　1.2居室规格： 室 厅 卫 厨 阳台

　　1.3施工面积：共 ㎡(平方米)。

　　1.4施工内容：A、施工项目以甲方签字认可的《工程报价单》中所列项目为准。

　　B、施工式样及尺寸以甲方签字认可的设计施工图纸为准。

　　1.5委托方式：

　　1.6开工日期： 年 月 日

　　竣工日期： 年 月 日

　　工期共计： 天

　　1.7施工总价：人民币(大写) 元

　　第二条 甲方工作

　　2.1向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯设备，并说明使用注意事项;协助乙方办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

　　2.2全部腾出或部分腾出房屋，清除影响施工的障碍;对只能部分腾出的房屋所滞留的家具、陈设等采取保护措施，并经乙方签字认可。

　　2.3甲方对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续。

　　2.4甲方指派 为甲方驻工地代表，负责到有关部门办理相应的审批手续。

　　2.5协调乙方作好现场安全、消防等工作。

　　第三条 乙方工作

　　3.1组织施工图交底，拟定施工方案和进度计划。

　　3.2严格按照施工规范、安全操作规程、防火安全规定及施工图纸和《工程报价单》中的工程项目进行施工。

　　3.3作好各项质量检查记录，组织竣工验收和工程结算。

　　3.4施工中未经甲方同意及有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

　　第四条 工期及工程项目追加、变更

　　4.1甲方要求此合同约定的工期提前竣工时，应与乙方协调，并支付乙方因赶工所需的施工费用。

　　4.2因甲方原因影响工期，甲方承担违约的责任，因乙方原因影响工期，甲乙方承担违约责任。

　　4.3工程竣工以后，所发生的整改和维修工作日不计入工期之内。

　　4.4因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水及不可抗拒因素而导致停工4小时以上，工期相应顺延。

　　4.5工程进行中甲方如有项目追加或变更，甲方必须在《追加工程项目施工合同》或《设计变更单》上签字确认。在甲方付清追加款项后，乙方才能进行施工。

　　4.6在超出预算外的不可预计工程，经双方核定签字后，按追加项目条款执行。

　　第五条 工程质量及验收

　　5.1工程以施工图纸、《工程报价单》和设计变更内容为依据，以《武汉市家庭装饰工程质量验收暂行规定》为质量评定合格标准。

　　5.2甲、乙双方应及时办理隐蔽工程验收，若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验;若复验合格，甲方应承担复验及因复验造成的材料和人工费用，由此造成的停工，工期顺延。

　　5.3水电隐蔽工程验收时，乙方应作出水电路隐蔽工程决算并经甲方签字认可。若因甲方无故不予签字，造成停工、延时由甲方承担责任。

　　5.4乙方通知甲方能验收之日，为竣工时间(以竣工验收通知单为准)，甲方自接到验收通知 日内组织验收，并办理验收移交手续，甲方无故不按期参加验收，视为验收合格。

　　第六条 材料供应

　　6.1本工程由乙方负责供应的材料、设备必须符合设计和《工程报价单》所要求的品牌、质量标准和规格。

　　6.2本工程由于甲方负责供应的材料、设备质量不合格，而对工程造成影响，乙方不承担责任，因此而发生的返工费用由甲方承担，工期顺延。

　　6.3因工程造价原因使用非标准非品牌的材料、设备由甲方签字认可，使用此类材料、设备造成的质量问题，乙方不负责任。

　　第七条 价款支付

　　7.1工程具体支付日期：

　　7.2甲方以转帐支票支付工程款时，工程款均以乙方兑现甲方支票进帐之日起，工期相应顺延，若甲方拖延付款，乙方可停止施工，由此造成的工期顺延由甲方承担。

　　7.3在施工过程中如有项目增减，双方应签订补充合同(条款)，增减价款。变增款甲方需在施工之前付给乙方，变减款从工程总价中扣除。

　　7.4如遇追加项目和材料的质量标准变动发生价款增加，甲方签定变更单时付清价款。

　　7.5甲方不得私自将任何款项交给施工队及其它无关人员。合同款和变更款甲方必须交给乙方财务部或指定收款人，否则全部责任由甲方承担。

　　7.6合同工程以验收时的装修项目的工程造价为最终决算(含施工中变更项目的工程造价)。如最终决算与最后清单有出入，将以最终工程实际造价结算为准。尾款付清后，即办理保修服务卡。

　　第八条 安全施工和防火

　　8.1乙方在施工中应严格遵守《建筑安装工程技术规程》、《建筑安装工人安全操作规范》和《中华人民共和国消防法》的有关规定。

　　8.2由于乙方在施工过程中违反有关规定而发生安全或火灾事故，乙方应承担一切经济损失。

　　第九条 违约责任

　　9.1由于乙方原因，导致施工质量不合格，甲方有权要求乙方停工整改，其损失由乙方承担。

　　9.2未经甲方同意，乙方擅自拆改原有建筑结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责承担。

　　9.3未办理验收交付手续，甲方提前使用房屋视为验收合格。

　　9.4因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

　　9.5合同生效后，擅自解除合同的一方，应按合同价款的5%支付违约金，因擅自解除合同，已给对方造成的损失超过违约金的，还应对超过部分全额赔偿。

　　第十条 争议处理

　　10.1合同履行中发生的争议，双方应首先通过友好协商解决。

　　10.2合同履行中发生争议的其它解决办法为：

　　(1)向武汉市室内装饰协会申请调解解决。

　　(2)向武汉市仲裁委员会申请仲裁解决。

　　(3)向乙方公司所在地的人民法院提起诉讼。

　　第十一条 保修承诺

　　11.1甲方在付清尾款后，乙方发给甲方《保修服务卡》免费保修壹年，终身维护。但由甲方自购的材料、设备，乙方概不保修。

　　第十二条 合同期效

　　12.1合同自签订之日起生效。

　　12.2保修期间除有关保修条款继续有效外，其余条款自行失效。

　　12.3 保修期满全部条款终止。

　　第十三条 补充条款 第十四条 合同文本

　　13.1本合同一式两份签字生效，甲、乙双方各执壹份，其具同等法律效力。

　　甲方代表： 乙方代表：

　　(签名) (签名)

　　盖 章： 盖 公 章：

　　签订时间： 年 月 日

施工合同范本2023 篇15

　　发包方（全称）_____________________________

　　承包方（全称）_____________________________

　　承包方资质等级_____________________________

　　承包方安全生产许可证号_______________JZ安许可证字________________

　　依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本园林绿化建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称______________________________________________

　　工程地点______________________________________________

　　工程内容______________________________________________

　　工程立项批准文号______________________________________

　　资金来源______________________________________________

　　二、工程承包范围

　　承包范围______________________________________________

　　三、合同工期

　　开工日期______________________________________________

　　竣工日期______________________________________________

　　合同工期总日历天数__________________________________天

　　四、质量标准

　　工程质量标准__________________________________________

　　五、合同价款

　　金额（人民币）小写__________元，大写_____________元。

　　六、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中的含义相同。

　　七、承包方向发包方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　八、发包方向承包方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

　　九、合同生效

　　合同订立时间__________年__________月__________日

　　合同订立地点____________________________________

　　本合同双方约定___________________________后生效。

　　发包方：________________（公章）承包方：_________________（公章）

　　住所：_______________________住所：_________________________

　　法定代表人：_______________________法定代表人：_________________________

　　委托代理人：_______________________委托代理人：_________________________

　　电话：_______________________电话：_________________________

　　传真：_______________________传真：_________________________

　　开户银行：______________________开户银行：________________________

　　帐号：_______________________帐号：_________________________

　　邮政编码：______________________邮政编码：________________________

　　第二部分通用条款

　　一、合同文件

　　1.合同文件及解释顺序

　　1.1.合同文件应能相互解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

　　（1）本合同协议书

　　（2）中标通知书

　　（3）投标书及其附件

　　（4）本合同专用条款

　　（5）本合同通用条款

　　（6）标准、规范及有关技术文件

　　（7）图纸

施工合同范本2023 篇16

　　发包人（甲方）

　　承包人（乙方）

　　承包人资质等级：

　　合同编号：

　　发包人（甲方）（全称）

　　承包人（乙方）（全称）

　　依照《中华人民共和国合同法》及其他有关规定，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，甲乙双方就本装饰装修工程施工的发包与承包事项经协商一致，签订本合同。

　　1工程概况

　　1。1工程名称：酒店装饰工程

　　1。2工程地点：

　　1。3工程内容：

　　1。4承包范围：

　　1。5承包方式：固定单价，乙方包工、包材料

　　1。6工程结构：框架结构。

　　1。7装饰装修施工面积：建筑面积平米。

　　2工程质量

　　2。1本工程质量应达到国家、专业的质量检验标准、设计标准或双方约定的其他标准。

　　2。2室内环境约定标准：《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-20xx）。

　　2。3施工质量验收标准：《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-20xx）以及相配套的相关工程质量验收规范、标准。

　　3工期

　　3。1总工期：日（为日历工期，不包括春节休假日）。

　　3。2开工日期：20xx年X月X日。

　　3。3竣工日期：20xx年X月X日。

　　3。4延期开工：乙方不能按期开工的，应提前2日以书面形式通知甲方，如甲方2日内未做出答复的，视为同意延期开工，具体开工日期将另行约定。如甲方不同意延期开工的，则工期不顺延；如因甲方原因需延期开工的，应征得乙方同意，由此造成的损失由甲方承担，并相应顺延工期。

　　3。5暂停施工（停工）甲方要求乙方暂停施工的，应在24小时内向乙方提出处理意见，乙方应妥善保护已完工工程。如甲方未能按时提出处理意见的，乙方可继续施工，由此造成的损失由甲方承担。乙方要求复工的，甲方应在12小时内予以答复。甲方未能按时答复的，乙方可自行复工。

　　3。6工期顺延

　　3。6。1发生以下情况的，工期顺延，乙方不承担责任：

　　（1）甲方未能按合同约定提供开工条件的。

　　（2）工程量增加、设计变更的。

　　（3）甲方未按时验收隐蔽工程的。

　　（4）甲方未按时供应合同约定由甲方提供的材料和设备。

　　（5）由于非乙方原因停水停电累计48小时以上不能施工的。

　　（6）甲方未按时支付工程款的。

　　（7）因甲方或甲方代表坚持错误指令而导致工期延误的。

　　（8）不可抗力和其他非乙方原因造成停工的。

　　3。6。2出现以上情况时，乙方应及时以书面形式通知甲方。因乙方原因导致工期延误的，由乙方承担责任，工期不顺延。

　　3。7工期提前

　　3。7。1提前竣工的条件应是采取可行的新技术措施，任何违反工艺标准、偷工减料等行为不得作为提前竣工的手段。如果甲方要求提前竣工，双方应签订提前竣工协议，且甲方应在2日内批准乙方修订的进度计划及新技术措施，并为赶工提供必要的条件。

　　3。7。2提前竣工协议应包含以下内容：

　　（1）提前的时间。

　　（2）乙方采取的技术措施。

　　（3）甲方为实行新技术措施提供的条件。

　　（4）实行新技术措施增加的费用。

　　4设计

　　4。1设计图纸及技术文件的提供方式

　　由乙方提供施工需要的设计图纸。竣工后给甲方提供一份竣工图纸。

　　4。2设计变更

　　4。2。1甲方要求变更设计时，应在该分部或分项工程施工3日前通知乙方。乙方应立即停止对涉及部分的施工及准备活动。

　　4。2。2已完工程设计变更造成乙方返工的损失，由甲方承担。

　　4。2。3设计变更应由甲方代表办理洽商确认手续，乙方应变更施工进度计划，送甲方批准，同时调整工程价款。

　　4。2。4涉及设计变更的，设计图纸提供方应给出变更设计图纸及材料样品，以作计价及施工依据。

　　5工程价款

　　5。1本工程价款：

　　5。2本工程价款约计：人民币元，￥元，包含乙方为本工程和参与本工程施工作业人员的保险费和为完成本工程所采取的措施费。具体总数以竣工决算为准。

　　5。3本工程价款可在出现下列情况时调整：

　　（1）甲方确认的工程量增减。

　　（2）甲方确认的设计变更或工程洽商。

　　（3）符合“3。6。1”约定的其他工期顺延条件之一的。

　　（4）双方约定的其他增减或调整。

　　5。4工程价款支付

　　5。4。1工程首付款

　　5。4。1。1乙方应在完成全部隐蔽工程后，向甲方提供相关质量验收合格记录，经监理方认可，甲方向乙方支付工程总价%的首付款，首付款金额为元，金额大写：元整。支付时间为工程中期验收合格5个工作日内。甲方未按约定支付首付款的，乙方可书面通知甲方，如甲方在接到通知后5个工作日内仍不能支付，乙方可暂停施工。

　　5。4。1。2工程中期的标准是：隐蔽工程全部完成，经监理方验收合格。

　　5。4。1。3工程首付款的拨付应包括洽商款项（如设计变更、工程量增减等）

　　5。4。1。4乙方未经监理同意超出设计图自行增加的工程量和因乙方原因返工增加的工程量不予计量。

　　5。4。1。5经乙方书面同意并明确延期付款日期后，甲方可延期付款；甲方延期付款应计算自确认延期5日后起算的应付工程款利息（按同期银行贷款利率计算）

　　5。4。2工程竣工验收合格，移交甲方使用，乙方向甲方提供施工质量证明文件、竣工结算审计结束及完整的结算资料，经甲方和监理审核确认无误后5个工作日内，甲方向乙方支付工程总价的50%。支付时间为乙方提供全部工程资料5个工作日内。甲方保留工程总价5%为保修押金。本保修金在乙方按照约定完成工程保修后5个工作日内向乙方支付。

　　6材料设备供应

　　6。1本工程由甲方供应的材料等，乙方须在施工进度计划中明确订货时间和进场时间，并及时跟踪甲方是否在约定的时间内订货、进场。

　　6。2本工程由乙方采购的材料、设备、成品、半成品，应按照约定材料样品标准进行采购，提供材料设备产品的质量、环保合格证明，并对所购材料设备质量负责。如果采购的材料与样品不一致，甲方和监理单位有权要求乙方更换，如果更换后还与样品不一致，甲方有权与乙方解除施工合同，由此发生的一切损失乙方自负。因乙方原因给甲方的损失由乙方承担。

　　6。3甲方供应和乙方采购的材料设备按约定到达指定地点前应通知对方，双方应对材料、设备进行共同验收。甲方供应的材料设备经验收合格后，乙方负责保管。

　　6。4本工程中的主要材料应由双方选定样品样本。样品样本应经双方验收后封存，作为材料供应和竣工验收的实物标准。

　　6。5双方所提供的工程主要材料应符合国家质检总局发布的《室内装饰装修有害物质限量标准》。

　　7双方派驻本工程项目的代表

　　7。1甲方派驻本工程项目的代表为。

　　7。2乙方派驻本工程的项目经理为，是乙方在本工程项目中的代表。

　　7。3双方派驻本工程施工场地的代表，按照本合同约定行使各自派出方的权利，履行派出方的义务。

　　7。4甲方代表在授权范围内向乙方项目经理发出的任何书面形式的条件和指令，项目经理应予执行。

　　8双方权利

　　8。1甲方权利

　　8。1。1有权根据工程需要撤换派驻施工场地的代表，但应提前3日书面通知乙方。撤换后代表的权责不变。

　　8。1。2有权监督乙方履行各项合同义务。

　　8。1。3有权审批乙方编制的施工进度计划。

　　8。1。4有权对工程质量、施工进度进行监督，参加材料、设备验收、隐蔽工程验收、分部分项工程验收、竣工验收。

　　8。2乙方权利

　　8。2。1有权根据工程需要撤换派驻本工程施工场地的代表，但应提前3日书面通知甲方，撤换后代表的权责不变。

　　8。2。2有权监督甲方履行各项合同义务。

　　8。2。3乙方代表认为甲方代表的指令不合理时，有权在收到甲方代表指令后24小时内向甲方代表提出修改指令的书面报告，如甲方代表坚持执行原指令的决定，乙方代表应予执行，但由于指令错误而发生的费用和给乙方造成的损失由甲方承担。

　　9双方义务

　　9。1甲方义务

　　9。1。1按约定向乙方支付工程款。

　　9。1。2协助乙方办理施工许可证及其他施工所需的审批证件。

　　9。1。3组织乙方和设计单位、监理单位进行图纸会审和技术交底工作。

　　9。1。4提供施工场地，并清除影响施工的障碍物及承担乙方在不腾空场地条件下施工的相应措施费用。

　　9。1。5提供房屋主体结构，水、电、暖风机电设备的技术资料。

　　9。1。6提供施工所需水、电，保证施工期间的需要。

　　9。1。7协调施工场地进行交叉作业的各专业施工单位间的关系，保障工程有序进行。

　　9。1。8严格执行国家安全生产和环境保护的有关规定。

　　9。1。9在原有建筑物中进行装饰装修工程，要保证建筑结构的安全，并不得有下列行为：

　　（1）随意改动房屋主体和承重结构。

　　（2）破坏地面，层面防水层和拆改热、暖、燃气等管道设施。

　　（3）强令乙方违章作业施工的其他行为。

　　凡必须涉及以上所列内容的，应有涉及改动方案的设计图纸，并对安全使用性出具书面说明。

　　9。2乙方义务

　　9。2。1制定并组织落实施工进度计划。

　　9。2。2遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音、环境保护和安全生产等管理规定。

　　9。2。3施工中发现有任何影响履行本合同的情形和事项以及其他隐患时，应及时书面通知甲方，以便甲方及时做出处理，未履行该义务的，承担由此造成的责任和损失。

　　9。2。3安全施工

　　9。2。3。1应按有关规定，严格安全防护和防火措施，并承担由于管理不善造成的人员及财产损失。非乙方责任造成的损失，由相应责任人承担。

　　9。2。3。2必须为本工程和参与本工程施工作业的人员上保险，在本工程施工过程中出现的安全事故和乙方施工人员的人身安全事故引发的费用和责任全部由乙方承担。

　　9。2。3。3按工程及安全需要提供看守和警卫、维修施工使用的照明、围栏，在动力设备、高压线路、地下管线、易燃易爆、有毒有害地段以及临时交通要道附近施工时，应与甲方协商安全防护措施，经甲方同意后实施，防护费用由甲方承担。

　　9。2。3。4在未腾空和继续使用的建筑物内施工的，应制定专用安全和防火措施，以确保建筑物内财产和人身安全。以上措施应报甲方同意，并由甲方承担相应费用。

　　9。2。4已竣工工程在未正式交付甲方之前，负责工程成品保护工作。

　　9。2。5负责施工场地的清洁，符合环境卫生管理的有关规定。

　　10工程验收

　　10。1隐蔽工程验收：具备隐蔽条件的工程部位，乙方应在自检合格后24小时内以书面形式通知甲方代表（监理工程师）验收，验收合格并经甲方代表（监理工程师）在检验纪录上签字后，乙方才可进行隐蔽和继续施工。

　　10。2竣工验收

　　10。2。1工程具备竣工验收条件的，乙方应按国家竣工验收的有关规定向甲方提供竣工验收报告、竣工资料、竣工图纸。甲方应在收到报告后7日内组织验收，并在验收后2日内书面通知乙方同意或提出修改意见，双方根据修改工程量的多少约定修改期限。乙方应按甲方意见进行修改并承担因自身原因造成的修改费用。

　　10。2。2甲方逾期未组织验收或提出修改意见的，视为工程合格同意验收，应办理竣工结算手续。

　　10。2。3竣工日期为乙方送交竣工验收报告，并经甲方和监理方确认验收合格的日期，竣工日期也视为保修起始日期。

　　10。2。4工程未经竣工验收或竣工验收未通过的工程，甲方不得使用；如甲方强行使用，则视为竣工验收合格，由此发生的质量责任及其他责任均由甲方自行承担。

　　10。2。5因特殊原因部分工程暂时不能竣工的，双方可签订甩项竣工协议处理。

　　10。2。6竣工结算：竣工报告经甲方同意后，乙方按国家有关规定或合同约定向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料。甲方自收到报告和结算资料之日起15个工作日内进行审核确认，按合同约定向乙方支付工程尾款，同时甲、乙双方办理工程交接手续。甲方无正当理由逾期未办理竣工结算的，应承担乙方相应的保管费和利息损失。

　　11违约责任

　　11。1甲、乙方不能按合同约定履行自己的各项义务时应承担相应的违约责任，包括支付违约金、赔偿因违约给对方造成的经济损失。

　　11。2甲方不能按时支付工程预付款、工程进度款、竣工结算款的，每延误一日应向乙方支付迟延部分工程款3‰的违约金。

　　11。3由于乙方责任延误工期的，每延误一日乙方应向甲方支付合同金额3‰的违约金；乙方向甲方支付延期违约金的同时，应向甲方额外支付因乙方原因造成的甲方支付监理方的延期监理报酬。

　　11。4由于乙方责任导致工程质量和室内环境污染控制不达标的工程，乙方对工程质量不合格的部位应进行彻底返工修理，对室内空气质量不达标的应进行全面综合治理，由于以上原因造成工程延期交付的视同延误工期。

　　11。5违约方承担违约责任后，除符合以下情况而中止合同外，双方均应继续履行合同，以保持工程的连续性和已施工程的完好：

　　（1）合同已无法履行。（2）甲、乙方协议停止施工。（3）调解要求停止施工。（4）仲裁要求停止施工。（5）法院要求停止施工。

　　12其他：有关保险、担保、保修等内容，双方可以书面形式另行约定，作为本合同附件。

　　13不可抗力：因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。一方因不可抗力不能履行合同时，应及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应在合理期限内提供证明。

　　14争议解决方式：本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决或申请调解解决；协商或调解解决不成的，按下列第（1）种方式解决：

　　（1）依法向工程所在地人民法院提请诉讼。

　　（2）提交仲裁委员会仲裁。

　　15合同的生效：本合同经甲乙双方签字盖章之日起生效。

　　16本合同正本一式三份，甲乙双方各执一份；副本份，甲方份，乙方份。

　　17补充约定：

　　甲方（签章）乙方（签章）

　　地址：地址：

　　代表人：代表人：

　　联系电话：联系电话：

　　开户银行：开户银行：

　　账号：账号：

　　签订时间：

　　签订地点：

　　设计施工合同范本【范本四】：样板房设计施工合同

　　发包人(甲方)：

　　承包人(乙方)：

　　按照《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，甲、乙双方本着平等、诚实、信用的原则就九环紫荆城样板房工程施工承包事宜，签订本合同。

　　一、工程概况：

　　工程名称：

　　工程地点：

　　建筑结构：框架剪力墙结构

　　建筑面积：约270平方米(设计图纸面积)。

　　二、承包范围：

　　1、工作范围：4#楼西单元一层大堂、电梯厅，一层至三层楼梯间、301房、302房

　　2、工作内容：按甲方提供的建筑图纸和装修要求及国家精装修验收标准完成以下工作：

　　1)、砌体、构造柱、二次结构施工，地面水泥砂浆找平细拉毛(完成至不贴地面砖)，外墙水泥砂浆抹灰，内墙混合砂浆抹灰、刮腻子、刮仿瓷涂料，天棚混合砂浆抹灰、卫生间防水，机电、门窗安装的塞缝、收边、收口，阳台栏杆、楼梯栏杆制作、安装、油漆。

　　2)、材料人工搬运，外墙脚手架搭设，必要的现场安全防护。

　　3)、窗边打胶。

　　4)、卫生清理、成品保护。

　　5)、除砌块、钢筋外的其他材料的采购、运输、保管(含机电材料)。

　　6)、三层顶、四层顶堵洞、防水。

　　7)、甲方安排的其他工作。

　　三、施工工期

　　自本合同签订之日起，30个日历天完成本承包范围全部内容。

　　四、承包方式

　　包工、包料、包质量、包安全、包工期、包文明施工。

　　五、承包价款

　　以结算价为总承包价。

　　六、结算方式

　　按湘建价【20xx】406号《湖南省建设工程工程量清单计价办法》、20xx年《湖南省建筑装饰装修工程消耗量标准》、宁乡建设造价20xx年第2期价格计算总价，人工工资按湘建价〔20xx〕396号文调整计取。总包单位提供的材料按定额消耗量扣除。

　　七、付款方式

　　1、全部承包范围的施工内容完成后经监理方、甲方代表验收合格后，凭甲方审定确认的工程结算总额，甲方支付乙方工程结算总额的95%；留存结算总额的5%作为质保金，两年后返还。

　　2、上述付款由乙方填写工程结算款，经监理部负责人、甲方工程部签证确认甲方财务负责人审批同意后七日内付讫。

　　八、技术要求和设备、材料

　　1、乙方进场的材料的质量必须符合设计要求，符合国家、地方有关质量技术标准、规范的要求。必须附有出厂合格证和质量保证书。必须符合本合同主要材料清单约定的品牌、规格、产地的要求。必须由甲方工程部、监理部负责人验收、核对、签字认可后方可投入使用。不在上述要求范围内的材料、不得进入现场。

　　2、乙方如在施工中使用不符合设计要求、本合同要求以及相关标准要求的设备材料，甲方、监理方有权制止施工和要求乙方拆除重建并承担所发生的费用。因此延误的工期不得顺延。

　　3、乙方应对进场的设备、材料妥善包装和保管，由于保管不当造成的损坏、失窃等损失由乙方负责。

　　九、质量验收标准与质量保证期

　　质量验收标准按国家建设部《建筑装饰工程施工验收规范》规定，及省、市建委、消防部门规定的标准执行。

　　质量保修期两年。保修期内乙方免费更换或维修因材料或施工不良发生的任何质量问题(不包括人为因素损坏)。维修响应时间不超过24小时，问题解决时间在一个工作日内(重大问题可另议)，每超过一天，则按500元/天处罚，罚金在质保余款中扣除。

　　十、工程变更

　　双方按如下方法确认工程变更：

　　1、甲方出具的变更，应提前3天以书面形式向乙方出具变更通知。涉及到工程承包总额增减的，按实际发生额增减承包总额。

　　2、乙方在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸的变更、材料的增减、换用，须经甲方确认同意，方可实施。未经甲方同意，乙方擅自更改材料品牌、数量、厂家而造成返工由乙方承担一切损失费用，并赔偿甲方的相关联损失，工期不予顺延。

　　十一、甲方责任与义务

　　1、向乙方提供必要的土建施工图纸和文档资料。

　　2、组织技术交底。

　　3、提供乙方施工用电、用水至施工现场。

　　4、监管设备、材料和施工质量，及时办理隐蔽工程验收。

　　5、按合同约定时限向乙方支付工程款并及时办理工程结算。

　　十二、乙方责任和义务。

　　1、工程施工期间，不得拖欠民工工资和材料供货商货款。

　　2、自觉接受甲方和监理人的管理，按本合同规定的质量和进度要求完成工程施工。乙方施工用水、电须装表计量，并承担费用。

　　3、施工期间应允许其他专业施工队伍跟进施工，并应积极配合和提供方便。

　　4、自行解决施工人员办公与生活设施。工程验收合格后，其施工设备、人员无条件撒离，不得以任何原因滞留占用甲方场地和房屋。

　　5、确保安全、文明施工。如施工中发生安全事故，一切经济损失、法律责任均由乙方负责。

　　6、及时配合其他专业做好预留预埋。如造成其他专业停工、窝工、成品、半成品损失，全部费用由乙方方承担。

　　十四、违约责任

　　乙方未按合同工期完工，按100元/天向甲方支付延误工期违约金。如乙方的材料、施工质量达不到验收标准，乙方必须无条件整改或返工，由此而给甲方造成关联损失的，由乙方负责赔偿。

　　十五、合同争议的解决

　　合同执行过程中的争议或纠纷，首先由甲、乙双方协商解决。协商不成时，可向项目所在地地人民法院诉讼解决。

　　十六、其他

　　1、为便于施工现场管理，甲方委派为现场代表，监理公司委派为现场代表。乙方委派为现场代表，联系处理施工现场的日常工作。

　　2、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖双方公章后发生法律效力。本合同未尽事宜，双方可通过协商，订立补充协议，补充协议与本协议具有同等效力。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　设计施工合同范本【范本五】：简单设计装修施工合同样本

　　甲方(发包方)：_________

　　单位名称：_________电话：_________

　　住址：_________通讯地址：_________

　　乙方(承包方)：_________

　　法定住址：_________法定代表人：_________职务：_________

　　联系人：_________身份证号码：_________电话：_________

　　通讯地址：_________邮政编码：_________

　　第一条工程概况

　　1。1工程地点：_________市_________区(县)_________路_________号_________楼_________室。

　　1。2住房结构：_________房型_________房_________厅_________套，施工面积_________平方米。

　　1。3工程造价：家庭居室装饰装修工程的价格，根据市场竞争、优质优价的原则，约定如下：总价款：_________元，大写(人民币)：_________。其中：材料费：_________，人工费：_________，管理费：_________，设计费：_________，垃圾清运费：_________，税金：_________，其他费用：_________。(详见附表三：家庭居室装饰装修工程报价单)。经双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。

　　1。4工程承包方式：双方商定采取下列第_________种方式。

　　(1)乙方包工、包全部材料。(见附件五：乙方提供装饰装修材料明细表)；

　　(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料(见附件四：甲方提供装饰装修材料明细表，附件五：乙方提供装饰装修材料明细表)；

　　(3)乙方包工、甲方包全部材料(见附件四：甲方提供装饰装修材料明细表)。

　　1。5工程期限_________天；开工日期_____年____月_____日，竣工日期____年____月_____日

　　第二条施工图纸

　　双方商定施工图纸采取下列第___种方式提供：

　　1甲方自行设计并提供施工图纸，交图时间为_____年____月___日，图纸一式三份，甲方、乙方、施工队各执一份。(见附件

　　六：家庭装饰装修工程设计图纸：

　　2、甲方委托乙方设计施工图纸，图纸一式三份，甲方、乙方、施工队各执一份(见附件六：家庭装饰装修工程设计图纸)，设计费由甲方支付(此费用不在工程价款内)；

　　3、施工图纸双方签字后生效。

　　第三条甲方权利义务

　　1开工前提供施工期间的水源、电源，并说明使用注意事项；

　　2参与对工程质量、施工进度的监督及对材料进场、工程竣工的验收；

　　3工程所在的物业管理部门所收施工押金及各项物业管理费用，由甲方交纳(出入证除外)，乙方协助提供物业管理所需的相关材料；

　　4房屋装饰装修所产生的废弃物不得乱倒乱放，甲方应当按照物业管理单位、房屋所在地居民委员会或者单位房屋管理部门规定的地点、方式、时间堆放，并按有关规定清运；

　　5因进行家庭居室装饰装修而造成相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等，如属乙方的责任，由甲方找被乙方负责修复和赔偿。

　　第四条乙方权利义务

　　1施工中严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》，保证工程质量，按期完成工程；

　　2安承接家庭居室装饰装修工程的单位和个人，应当采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员和相邻居民的安全；

　　3保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下管道的畅通；

　　4家庭居室装饰装修所形成的各种废弃物，应当按照有关部门指定的位置、方式和时间进行堆放及清运。严禁从楼上向地面或由垃圾道、下水道抛弃因装饰装修居室而产生的废弃物及其他物品；

　　5乙方设计师负责对甲方提供咨询、设计、报价等相关服务。合同签订后，乙方执行工程施工的代表人，关于工程的相关事宜均应与甲方联系，以确保工程顺利进行。

　　6乙方自行采购或者向甲方推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，造成损失的，依法承担赔偿责任；

　　7乙方采用的装饰材料不得以次充好、弄虚作假；

　　8乙方施工应符合有关规范要求，不得偷工减料、粗制滥造；

　　9乙方不得野蛮施工，危及建筑物自身的安全；

　　第五条材料的提供

　　1由甲方提供的材料、设备，其规格、质量应符合设计要求(见附件四：甲方提供装饰装修材料明细表)。甲方应按时将材料、设备运到施工现场并通知乙方，双方共同验收并办理交接手续；若甲方未按时提供材料或材料的规格、质量不符合设计要求，由此而延误工期或影响工程质量，责任由甲方承担；

　　2由乙方提供的材料、设备的(见附件五：乙方提供装饰装修材料明细表)，乙方应在材料、设备运到施工现场的时间提前通知甲方，双方共同验收；若乙方所供材料的品牌、规格、质量与报价单不符，甲方有权拒绝使用，由此而延误工期或影响工程质量，责任由乙方承提；

　　3甲方确定材料品牌、规格、型号或价位标准，由乙方负责为甲方代购的(见附件四：甲方提供装饰装修材料明细表。应备注乙方代购)，在材料运至施工现场并经甲方验收认定后方可使用。乙方收取甲方的材料代购费为材料采管费(材料款的_________%)材料运输费(根据实际情况确定)；若施工过程中因材料质量问题造成的退货、换货，以及因此延误工期，均由甲方承担任；

　　4除合同注明外，五金(门锁、拉手、水龙头等)、石材、瓷砖、设备、洁具、灯具等，均由甲方购买并按时运到现场。

　　第六条工期延误

　　1因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延；因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方承担，工期顺延；

　　2甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延；

　　3因乙方供材或施工等原因不能按期完工的，工期不顺延；因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。

　　第七条质量标准

　　(1)乙方必须按照设计文件和国家现行的技术标准、规范进行施工。(2)乙方所承包的工程，必须全部达到国家现行的工程质量验收标准验收。(3)凡因乙方原因造成的施工质量不合格的工程，乙方应在甲方规定的时间内无偿返工，达到工程质量验收标准。返工后仍达不到的，由乙方承担违约责任。由于甲方原因达不到工程质量标准的，由甲方承担返工责任及经济支出。

　　第八条工程验收和保修

　　1双方约定在施工过程中分下列三个阶段对工程质量进行验收：(1)水、电管线，防水层及吊顶基层等隐蔽工程验收；(2)油漆、面层涂料施工前验收；(3)竣工验收。乙方应提前二天通知甲方进行各阶段验收，各阶段验收合格后。若甲方接到通知后，未按时参加验收，乙方有权停工等待，由此给乙方造成的工期延误及其它损失均由甲方承担；

　　2保修(1)工程竣工验收合格并结清工程余款后，乙方向甲方办理移交手续(见附件九：工程结算单)，并填写工程保修单(保修期为贰年)(见附件十：工程保修单)。(2)在正常使用条件下，住宅室内装饰装修工程的最低保修期限为二年，有防水要求的厨房、卫生间和外墙面的防渗漏为五年。保修期自住宅室内装饰装修工程竣工验收合格之日起计算。

　　第九条工程款支付方式

　　1竣工验收后_________日内，甲方支付相当于总价款_________%的工程款。甲方支付工程款，乙方的业务员或施工人员收取的，视为乙方收取。

　　2因变更施工内容导致总价款增减的，甲方在竣工验收合格之日支付或收取增、减部分的款项。

　　3双方款项往来，均应出具收据。施工结束，甲方全额付清应付款项后，乙方应当出具合法发票。

　　第十条违约责任

　　10。1合同签订后，合同任何一方提出解除合同或无论因何原因违约造成合同无法履行的，应及时通知另一方，经双方协商同意后，可办理终止或延期履行合同手续，违约方应向守约方支付工程造价_________%的违约金；

　　若因此造成损失的，违约方应予以赔偿。10。2由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，所需修理费用由乙方承担，工期不予顺延。

　　10。3由于甲方或乙方原因致使工期延误，每延误一日由责任方向对方支付工程总造价的2‰作为违约金。

　　第十一条附则

　　11。1本合同签订后工程不得转包。

　　11。2甲、乙双方直接签订合同的，本合同一式两份，双方签字(盖章)后生效，甲、乙双方各持一份。

　　11。3合同履行完后自动终止。

　　11。4本合同实行当事人自愿鉴证，以保护合同当事人的合法权益。

　　11。5合同附件为本合同的组成部份，与本合同具有同等法律效力。

　　甲方(签字)：_________乙方(盖章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________委托代理人(签字)：_________

　　签订地点：_________签订地点：_________

　　_________年____月____日_________

　　家庭装饰装修市场合同认证意见(商场合同认证章)：_________

　　委托代理人(签字)：_________联系电话：_________

　　签订地点：_________

　　_________年____月____日

施工合同范本2023 篇17

　　发包人：(以下简称甲方)

　　承包人： (以下简称乙方)

　　为明确甲乙双方责任，保障双方利益，保证工程顺利进行，依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，甲方经过考察，经双方友好协商，龙腾首府住宅小区1#、2#楼防火门制作与安装事宜与乙方签订本合同。

　　一、工程概况：

　　工程名称：龙腾首府住宅小区1#、2#楼防火门工程 工程地点：献县平安大街与本斋路交汇处

　　二、工程承包范围：

　　本工程承包范围为龙腾首府住宅楼1#、2#楼防火门制安工程，防火类别见甲方防火门招标事宜，数量以图纸设计数量为准，型号、规格、材质、五金配件经甲方确认的乙方提供样品为准。具体安装内容为：门框门扇制作安装、五金配件(包括合页、防火锁、闭门器、管道井锁等)、防火漆。包工包料、制作、运输、安装、五方验收。

　　三、工期要求

　　甲方提前5天通知乙方生产，安装工期以甲方现场工程师书面或电话通知时间为准。制作、安装时间为30天(另签工期合同)

　　四、具体要求

　　(一)、质量标准

　　工程质量标准：国标GB12955-20xx标准，且完全与投标所述质量、规格和性能相符(防火符合国家要求)。门的安装按照国家相关规范执行。

　　1、乙方在供货过程中不得私自降低防火门的等级并应严格按照规范进行安装。

　　2、乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求施工，随时接受甲方的检查检验。

　　3、工程质量达不到国家及合同约定标准的部分，监理及甲方代表一经发现，要求乙方拆除和重新施工，乙方应无条件拆除和重新施工，直到符合约定标准。因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担拆除和重新施工的费用外，乙方支付合同总价的30%作为罚款。

　　4、防火合页、防火锁、闭门器、顺序器、门框与门扇之间以及双扇门门扇之间的膨胀型防火密封条是防火门的重要组成部分，必须为公安部消防产品合格评定中心认证合格的产品。

　　5、乙方应负责木质防火门项目通过政府各相关部门的验收工作，符合国家相关标准，否则由此造成的一切损失及费用由乙方承担。

　　(二) 安装要求

　　1、门窗安装前应校正规方，如因运输或堆放不慎导致门框、门扇翘曲、变形，应修复后方可进行安装。

　　2、门框必须与建筑物成一整体，采用木件或铁件与墙体连接;防火门的安装留缝宽度和偏差必须符合国家规范要求。

　　3、安装门框、门扇时应注意门的开启方向，必须向疏散方向开启;框、扇的线型应符合设计要求，割角、拼缝应严实平整;表面应净光或磨砂，不得有刨痕、毛刺和锤印;内外门板颜色一致;

　　4、乙方在制作安装之前，应进场对门洞尺寸进行测量复核，确保制作尺寸与现场尺寸相符，否则造成一切损失由乙方负责。

　　5、乙方应派有专业资格技术人员及时完成安装调试全过程，保证安装质量为优良等级。

　　6、在调试工作完成后，根据乙方提供的验收方案，由工程部、工程监理会同乙方及有关部门，按照有关要求及标准，对整个工程进行验收。

　　7、交付使用时要同时向甲方提供详细的技术文件、调试报告、安装记录。乙方须配合做好有关交接工作。

　　(三)维修保养要求

　　1、防火门维保期：验收合格交付使用后两年。

　　2、维保期内一切维修及服务费用由乙方承担。

　　3、维保期内防盗门一旦发生故障，乙方必须在3小时内派员到达现场，并在短期内排除故障。乙方如不及时修理，甲方有权自行派人修理，发生的修理费用在防火门尾款或质保金内按实扣除，并对乙方按其费用的两倍予以处罚。

　　4、保修期满后，所有系统的维护及更换均收一定费用，按附件 “报价明细表”执行，上门服务费每次20元，其他不得收取任何费用。

　　五、产品质量和技术要求

　　1、甲级、乙级、丙级防火门：防火等级为:达到设计及规范要求，在防火等级时间内保持其耐火完整性(不破坏、不窜火)。门框、门扇材料所用材料应符合设计及规范要求，并与投标文件及提供的样品样头相符合。相应五金锁具配件等质量及防火要求必须达到公安部消防产品合格评定中心认证合格的产品，并与投标文件一致，必须出具经国家法定检测部门检测合格的产品鉴定证明;防火门材质及五金配件的耐火性能必须符合国家相应规范规定，并经国家认可授权检测机构检验合格。

　　2、防火门表面刷油漆，应符合《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》中的规定;防火门防火漆颜色为：见乙方提供的样板。

　　3、防火门生产厂家必须是经当地消防部门批准，并颁发生产许可证的厂家。

　　4、防火门必须在显著位置设置永久性标志铭牌。注明生产厂家、产品名称、耐火等级、产品代号及出厂日期。

　　5、防火门发货时必须将出厂检验单随同发货单提供给甲方。6、达到图纸及规范要求，达到各部门验收要求。

　　六、乙方工作范围和义务

　　乙方施工现场代表： 。

　　1、乙方必须提供《产品合格证》、《检测报告》、《产品保修单》、等相关材料，乙方必须保证防火门及防盗门项目通过政府相关部门消防验收和竣工验收，符合国家相关标准，否则因此造成的一切损失由乙方承担，验收若发生费用由乙方自理。

　　2、提供验收、竣工资料。

　　3、乙方安装人员必须服从甲方及现场监理的监督管理，要遵守工地现场有关制度，注意保护其他工程设施。

　　4、乙方负责向操作人员进行安全技术交底和配备相应安全防护用品，乙方应加强安全管理，遵守现场安全管理制度，因乙方原因造成自身或他人人身伤害等安全事故，由乙方承担责任，做到安全文明施工，消除事故隐患。

　　5、提供为期两年的免费保养维修工作，保修的实施均由供货商自己完成，不得转包。

　　6、协助及做好与之相关的配合工作。

　　七、甲方工作范围和义务

　　甲方驻工地代表：

　　甲方现场工程师： 。

　　1、按合同约定及时支付工程款。

　　2、协助乙方同土建项目部的配合工作。

　　3、参加乙方已到场产品及安装完毕产品的验收。

　　4、乙方门框固定好后，门框四周如需砂浆填缝由甲方协调乙方与土建单位配合(乙方支付10元/樘的费用给土建单位)。

　　八、验收

　　合同交货期：接甲方书面通知后20日内。在此交货日期之前乙方必须将门及全部配套件送到工地现场并放置于甲方指定地点(含卸货)，货到地点后乙方应通知甲方人员进行验收，并按当地有关规定抽检，合格后方可入库或方可大面积施工安装。乙方应有专人看护已送至现场的货物，甲方不负责保管。安装完工后，由甲方组织监理等单位对安装工程进行验收，验收时乙方须提供防火型式认可证书、防火检测报告、金属进户门检测报告、锁的防火检测报告。

　　九、单价及货款

　　1、单价见清单：清单单价含材料费、安装费、运输费、安装水电费、开票费、风险费、检测费、技术服务费、保修期维修费等一切费用。

　　2.货款金额：约人民币 300000 元

　　合同总金额(大写)： 约叁拾万元整 最终货款在安装完工验收合格后按实际安装数量及合同约定结算。

　　十、付款方式

　　本工程签订合同预付工程款的30%，货到现场经验收合格后付工程款的80%，安装验收合格后且完成备案及所有资料到场付工程款的90%，15天内办理相关结算手续，付工程款总价款的95%。乙方同时向甲方交付所有钥匙，余款5%为质保金，二年质保期满无质量问题后七个工作日内无息一次性付清，质保期从本期楼栋整体交房日起计;乙方应在付款前向甲方提供相应发票。

　　十一、违约责任

　　1. 乙方不能按合同规定的时间分批交货和提供服务时，除不可抗力外，乙方应向甲方支付延期违约金，每延期一天，违约金该批货款的0.3%，按天数累计。如乙方供货期延后超过双方约定时间10天以上，记取违约金，甲方有权终止合同，乙方承担造成甲方的损失，但甲方签字认可的除外。

　　2. 甲方应及时支付工程款，若甲方不能及时支付工程款，乙方有权停止供货。

　　十二、合同的变更和解除

　　1、存在下列情况，甲乙双方可以变更本合同的相关内容：

　　本合同订立时，所依据的法律、法规、政策、国标规范及标准已修改或废止的;经甲乙双方协商同意后，不损害国家和双方利益的;甲方调整生产任务的;由于不可抗力致使合同无法全面履行的。

　　2、存在下列情况，甲方可以单方面解除合同并有权要求乙方承担违约责任：

　　(1)自合同签订之日起二十五日内，乙方保证按时进场并同时处理好现场与周边外围关系;否则，此合同自动解除。

　　(2)乙方在进场一个月内被证明施工能力不满足施工要求(机械/人员/技术);乙方不按施工程序施工、不服从调度安排、不遵守甲方依法制定的规章制度的或有质量问题的;本合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原合同无法履行，经甲乙双方协商不能达成变更合同协议的。

　　十三、合同生效及其他

　　1.本合同中的条款如与乙方投标文件和投标价款条款有不同之处，应以本合同条款为准。

　　2.本合同一式两份，乙方一份，甲方一份，自双方签字并加盖公章之日起生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

施工合同范本2023 篇18

　　发包人(全称)：(以下简称甲方)

　　承包人(全称)：(以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家工商行政管理局和建设部颁发的《建筑工程施工合同GF-1999-0201示范文本》结合天津市有关规定经双方协商一致，签订本合同(根据本公司施工特点修改版)

　　第一条 概况

　　1.1 1.2

　　1.3 承包内容：修建施工便道，占地补偿及路基注浆。

　　1.4 承包方式：包工包料

　　1.5 合同金额：第二条 工程期限

　　2.1 全部工程开工、竣工日期：20xx.5.5日开始，20xx.6.4日前完成(若时间变更，以甲方正式通知乙方的时间为准，竣工时间相应提前或往后顺延)

　　2.2全部竣工总日历天数：30天

　　2.3 工期1天，乙方向甲方支付合同金额0.5%的人民币违约金。

　　第三条 工程款支付

　　3.1 100%工程款

　　第四条 工程保修

　　4.1 保险金：

　　4.2 保修项目及保修期限

　　4.3保修期间，因施工质量问题，造成设备损害应全额赔偿，甲方提出要求，乙方应在接到修理通知后小时内派人修理，否则甲方可委托其他单位和人员修理。保修期间所发生的费用由责任方承担。

　　第五条 争议，仲裁

　　5.1 甲乙双方在合同执行过程中发生争议，当事人应本着协商的原则解决，协商不成时，可按下列第①种方式解决：

　　①向天津市仲裁委员会申请仲裁

　　②向人民法院起诉

　　第六条 甲、乙方驻工地代表

　　6.1甲方驻工地代表

　　姓名：范学军

　　职权：代表发包人对工程质量、工期、安全等进行全面的监督和管理。

　　6.2 乙方驻工地代表

　　姓名：张 哲

　　职权：代表承包人对工程质量、工期、施工单位、安全等进行全面的管理。

　　第七条 合同附件

　　7.1 技术文件和图纸、商务报价文件、施工安全环保协议;现场人员安全劳保用品佩戴规定。

　　第八条 保守秘密

　　8.1 在合同有效期及本合同被解除或终止后，承包人不得直接或间接向第三人泄露、公开基于本合同获悉的发包人的任何信息或将其用于本合同之外的目的。

　　8.2 未经发包人的许可不得复印发包人提供的任何资料，作为善良管理者，乙方使用技术信息时应当注意，除本协议目的以外，技术信息不得被乙方相关的雇员泄露、盗用，或者因其他任何原因向第三人公开。乙方雇员向第三人泄露技术信息或使用该信息时导致泄露的，乙方应当与其雇员承

　　8.3 工程施工完成后，承包人须向发包人返还发包人提供的所有资料或在发包人的监督下销毁。

　　第九条 补充条款

　　9.1 有人员生命财产和机械设备办理保险，费用含在合同总价中。

　　9.2 甲方负责提供安全的施工作业环境，办理相关施工票证，提供作业电源，对乙方提供的材料进行验收，甲方不能提供施工电源时，乙方自行解决，相关费用已包含在合同总价中。

　　9.3 乙方负责施工中相关全部内容：无条件更换，主要材料需提供材质证，按要求进行施工所有相关工作，施工结束提供行业要求的竣工报告;

　　9.4如因承包人原因造成发包人的经济损失，承包人必须按经济损失价赔偿给发包人。

　　9.5 或施工进度达不到乙方的承诺且不能满足甲方的进度要求，并且虽经发包人警告仍达不到要求时，甲方有权单方面采取措施接触合同，由此而造成的一切后果均由乙方承担。佩戴劳保用品。接受甲方环境安全部门的监督，违反规定者将受到教育和处罚，相关费用已经包含的施工费中。

　　第十条 合同份数及有效期

　　10.1 本合同一式

　　10.2 本合同自双方签订之日起生效。

　　合同签订时间地点：

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

施工合同范本2023 篇19

　　甲方：

　　乙方：

　　为了配合上饶市凤凰大道工程，甲方将凤凰大道管道新建工程委托给乙方承建，为明确双方权利与义务，共同完成该项工程任务。根据中华人民共和国合同法，经甲、乙双方协商签订如下合同：

　　第一条、项目名称：

　　1.1、项目名称：上饶市凤凰大道通信管道合建工程。

　　1.2、项目范围：

　　第二条、工程内容：

　　2.1、按上饶市规划设计要求，开挖道路一侧通信管沟约2100米。

　　2.2、在通信管道中按100-120米(特殊地段除外)建一检查井。

　　2.3、敷设8根塑料管(横跨8根)及回填、余土清运。

　　第三条、工期：

　　3.1、20xx年2月21日开工至20xx年4月20日前完工，如市政府要求提前则应配合加快进程。

　　第四条、技术要求和验收依据：上饶市凤凰大道通信管道合建工程合同

　　4.1、管沟挖深应在1米，沟底宽0.6米，沟底平整。管子敷设平整、接头牢固。管沟回填应用细土先覆盖30厘米后方能混土回填。

　　4.2、人井应用24机砖砌制，井大小为净空长1.80米，宽1.20米，深1.75米，井内应安装托板托架，上覆盖应用主筋18，付筋12钢筋混凝土浇20厘米厚(保证m2承载10吨)，井内用水泥浆粉刷，井盖安装复合材料，井盖安装应和路面齐平。

　　4.3、管道水泥包封至少应有20厘米厚、60厘米宽，水泥标号应达C4。

　　4.4、混砂回填至少应有30厘米厚、60厘米宽。

　　4.5、在满足上述条件的同时甲方将按《中华人民共和国通信行业标准本地网通信线路工程验收规范》YD5051-97和《通信管道建筑安装工程验收规范》的要求进行验收。

　　4.6、乙方必须按甲方要求提供工程竣工资料。

　　第五条、工程造价和结算方式

　　5.1、工程造价：

　　本工程采取乙方按包工包料(管道材料除外)方式承包，包施工、包工期、包质量、包安全、包防卫措施。具体造价如下：

　　5.1.1、管沟：包括挖沟、敷设管子、回填、余土清运，每21元/米。

　　5.1.2、人井，包括挖井及人井制作材料、托板、托架、人井盖等，按2100元统包。

　　5.1.3、管道施工所需的管道材料：波纹管、梅花管等由甲方各单位自行提供。

　　5.2、结算方式：

　　5.2.1、工程统一结算，以甲方审计结论金额为准。合建部分费用由各合建单位平均分摊，发票按甲方各单位单独列计。

　　5.2.2、甲方在公司审计部门审计定案下发之日起60个工作日内支付乙方90%工程价款，余款10%待质保期满(质保期为12个月)工程无质量问题后支付给乙方。付款前乙方应开具相应金额的正规商业发票给甲方。

　　第六条、甲方权利和义务

　　6.1、负责本合同工程项目立项;

　　6.2、根据初步设计和总概算的设计会审以及施工图设计，确定开工、竣工期限;

　　6.3、甲方负责按时提供管道材料，乙方应签收管子数量。如因乙方施工及管理不当造成甲方材料损失，甲方有权提出赔偿要求。

　　6.4、根据乙方提供的竣工资料，对乙方的工程进行竣工验收，对竣工资料不全，与施工图设计不符且无变更签证的，验收不符合要求的工程不予通过，并提出整改意见，乙方必须如期返工，直至验收合格为止，所造成的经济损失，由乙方负责。对竣工验收过程中，发现乙方虚报现象的，一经查实，甲方有权扣除乙方此单项工程款。

　　6.5、甲方指派_________作为甲方的随工代表，监督检查施工质量和进度，负责协调工程施工质量和进度，负责协调工程施工过程中的正常施工纠纷和隐蔽工程随工验收签证，随工代表对材料的价格签证随工代表无权签署。甲方在乙方竣工文本提交10个工作日内组织工程初验，在30个工作日内完成终验。

　　第七条、乙方权利和义务

　　7.1、根据甲方的委托，乙方负责通信线路和管道工程的施工，确保工程质量如期完工，未经甲方签证同意，不得变更修改设计方案;

　　7.2、工程开工三天前乙方应提交开工报告，每周一次报送工程进度表，完工后三天内报送完工报告，二十天内报送完整的竣工资料;

　　7.3、乙方指派_________作为乙方的项目负责人，具体负责施工过程中质量监督检查以及施工进度，协助配合甲方对隐蔽工程质量进行现场验收;

　　7.4、在施工中有关问题协商，应由乙方牵头，甲方协助处理。

　　7.5、工程完工，经指挥部和甲方验收并签署验收合格证明文件之日起15日内，乙方必须按照甲方要求提供完整的竣工资料。

　　7.6、如甲方因故不能按时付款，乙方对延迟支付的工程款不作利息要求。

　　7.7、施工中乙方应该做到文明生产，安全施工，对施工人员进行必要安全生产教育，施工场所要设置明显标志，采取安全生产措施，防止安全事故发生。工程期间发生的安全问题全部由乙方承担。施工过程中产生的人身伤亡或造成第三方财产损失的由乙方负责解决及赔偿，如甲方因该种原因被第三方(含施工人员或工程管理人员)提起诉讼、仲裁或调解，甲方依该诉讼、仲裁或调解作出的赔偿，乙方应最终向甲方赔偿。

　　7.8、经验收合格的工程，甲方给予签证，投入使用，质保期为一年，从双方签署验收合格证明文件之日起计算。在质保期内出现质量问题，由乙方负责无偿修复，因此给甲方造成的直接经济损失，乙方应给予赔偿。

　　第八条：违约责任

　　8.1、乙方不得将工程转包，一经发现，则甲方可以解除合同，乙方应支付给甲方本合同1.1条约定的工程投资的15%作为违约金，如给甲方造成其他经济损失，乙方仍应赔偿。

　　8.2、乙方分包的工程项目,须经甲方书面同意，并不得再行分包，分包施工队伍需经甲、乙双方书面确认，乙方及分包人就分包项目向甲方承担连带责任。

　　8.3、在施工过程中经检验，施工质量达不到合同约定的要求，并经乙方返工整改仍无法达到，则甲方有权解除合同，乙方应支付给甲方本合同1.1条约定的工程投资的10%作为违约金，已完成的工作量甲方视情况支付工程款，但支付给乙方的工程款不超过对已完成工作量审定价值的50%，如给甲方造成其他经济损失，乙方仍应赔偿。

　　8.4、乙方必须按合同规定的工期及质量要求按期完成，否则每逾期一天，应偿付给甲方100元/天的逾期违约金，但累计逾期违约金不超过本合同1.1条约定的工程投资的10%。

　　8.5、甲方不能及时给出必要指令、确认、批准和材料的，应承担违约责任，工期相应顺延，并赔偿乙方造成的窝工损失。

　　8.6、如甲方因故未能及时付款，对延迟支付的工程款乙方不作利息要求。

　　8.7、除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。因一方违约使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，应提前10天书面通知违约方后，方可中止或解除合同，由违约方承担违约责任。

　　第九条、附则

　　9.1、因本合同签订及履行产生的争议，双方友好协商解决;经协商仍不能解决的，向上饶市所在地人民法院提起诉讼。

　　9.2、本协议一式拾份，甲执捌份，乙方执贰份，具有同等法律效力，自双方签字并盖章之日起生效。

　　乙方(盖章)：

　　甲方(盖章)：

施工合同范本2023 篇20

　　发包方(以下称甲方)：

　　承包方(以下称乙方)：

　　根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。

　　第一条 工程项目 一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、工程内容： 四、承包形式：

　　第二条 工程期限 一、合同工期总日历天数 天

　　开工日期： 年 月 日

　　竣工日期： 年 月 日

　　二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延 1、在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上)，影响正常施工;停水停电2天以上;

　　2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素;

　　3、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。

　　三、因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。 第三条 工程价款、结算及付款方式(是不是有付预付款或进度款的时候乙方开不了票?)

　　双方同意按下述第 方式支付本合同价款，甲方付款前，乙方应提供正式发票。

　　第一种方式：本合同实行固定总价，经甲乙双方核定按本工程合同

　　包干价为 元人民币(大写： )。任何政策性因素和市场因素均不调整包干价。

　　1、本合同签订后 日内，甲方支付 元工程款;

　　2、工程竣工经甲方验收合格后，甲方支付 元工程款;

　　3、余款 元作为质量保证金，待保修期满后十五个工作日内无息支付。

　　第二种方式：本合同实行按实结算，双方使用晨曦软件，依据最新现行定额计价规范和施工期(或材料定购期)的信息价(信息价不明确的以甲方确认材料价为准)进行计算，计算后的总价下浮 %作为本合同的结算价款。

　　1、甲方于 支付 元;

　　2、乙方施工完成并经甲方验收合格后，提交竣工验收报告及工程决算书，经甲方审核确认后，付至结算价款的95%，留5%做质保金，待保修期满后15个工作日内付清。

　　3、工程量及价格签证，签证单都必须有甲方现场代表签字并加盖公章后方可作为结算依据。

　　第四条 建筑材料、设备的供应和采购

　　一、工程材料、设备由乙方采购。(是否都是包工包料?)

　　二、乙方采购的材料、设备，必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程，甲方认为乙方提供的材料需要复验的，乙方应按要求提供复验报告。经复验符合质量要求的，方可用于工程;复验不符合质量要求的，应退货处理，其复验费和退货损失由乙方承担。(材料进场是不是要甲方确认?)

　　第五条 施工与设计变更

　　一、甲方签字认定交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，乙方不得擅自修改。

　　二、甲方因使用功能提出的变更内容，为不影响施工进度，乙方应先行实施，并及时做好现场签证。

　　三、设计变更增减数应以甲方代表签证单为依据，工程采用包干价，对增减部份的工程款由甲乙双方协商确认。

　　第六条 工程质量管理及验收

　　一、工程具备隐蔽条件，乙方先进行自检，并在隐蔽验收前48小时以书面形式通知甲方验收。验收合格，甲方现场代表在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方予以整改后再交由甲方重新验收。

　　二、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告(含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等)。 验收合格的，双方进行交接，验收不合格的，乙方应及时返工，费用由乙方自行承担，返工导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。

　　三、工程质量应符合国家及行业规定的建筑工程质量检验评定的“合格”标准。

　　第七条 安全施工

　　乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

　　第八条 质量保修

　　一、本工程保修期限为 年，自工程竣工验收合格起算。

　　二、在免费保修期内，乙方应保证通讯畅通，令甲方能够随时同乙方取得联系。乙方在接到甲方维修通知后 小时内到达现场并及时处理。如乙方更换保修人员或联系电话，应及时通知甲方。若因乙方通讯不畅或故意不接，拖延推诿，甲方将视为乙方放弃保修责任，有权自行解决，由乙方承担所有费用并加收10%的劳务费。

　　乙方保修联系电话： ;乙方保修联系人： 。

　　第九条 违约责任(乙方擅自修改图纸的违约责任，甲方延迟付款的违约责任均无)

　　一、乙方未能按时竣工的，每延期一日应按工程总价款的 向甲方支付违约金(从工程款中直接扣除);无故延期15日以上视为根本性违约，甲方有权解除本合同，乙方除应全额退还甲方已支付的工程款外，还应向甲方支付违约金人民币 元。

　　二、工程出现质量问题视为乙方严重违约，视情节轻重乙方应按工程款的10-30%向甲方支付违约金(可从工程款中直接扣除)，此外应赔偿因此给甲方造成的损失。(可否作为解除合同条件?)

　　三、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。

　　第十条 纠纷解决办法 因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　第十一条 附 则

　　一、甲方代表为 ，乙方代表为 。

　　二、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章后生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

施工合同范本2023 篇21

　　电力建设工程施工合同

　　工程名称

　　建设单位

　　施工单位

　　签订时间

　　签订地点

　　电力建设工程施工合同条件

　　第一章　词语涵义及合同文件

　　第一条　词语涵义

　　《电力建设工程施工合同》文本，由《电力建设工程施工合同条件》（以下简称《合同条件》）和《电力建设工程施工合同协议条款》（以下简称《协议条款》），组成，其用词用语除《协议条款》另有约定外，应具有本条所赋予的涵义：

　　一、发包方（简称甲方）：《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。

　　二、甲方驻工地代表（简称甲方代表）：甲方在《协议条款》中指定的代表。

　　三、承包方（简称乙方）：《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。

　　四、乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在《协议条款》中指定的代表人。

　　五、社会监理：受甲方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。

　　六、总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。

　　七、设计单位：甲方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理办法》规定的相应资质等级的设计单位。

　　八、工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。

　　九、工程质量监督部门：电力工业部、电业管理局、省（直辖市、自治区）电力局或其根据《电力基本建设工程质量监督暂行规定》设置的电力建设工程质量监督机构。

　　十、工程：《协议条款》约定具体内容的电力建设永久工程。

　　十一、合同价款：以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格，通过招标投标或甲乙双方协商确定，用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总额。

　　十二、经济支出：在施工中发出，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价

　　款。

　　十三、费用：甲方在合同价款之外直接支付的开支或乙方应负担的开支。

　　十四、工期：甲方双方参照电力建设工程项目工期定额等规定，在《协议条款》中约定的合同工期。

　　十五、开工日期：《协议条款》约定的工程开工日期。

　　十六、竣工日期 《协议条款》约定的工程竣工日期。

　　十七、图纸：由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准，乙方用以施工的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。

　　十八、施工现场：经甲方同意、“施工组织设计”或“施工方案”所确定的用以施工的场地。

　　十九、书面形式：根据合同发生的手写、打字、复印、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。

　　二十、不可抗力：因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及《协议条款》约定等级以上的风、雨、雪、震等对工程及履约造成损害的自然灾害。

　　二十一、赔偿金：责任方弥补对方直接损失和间接损失的费用，包括停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构配件积压、倒运的人工费、机械费、管理费等实际费用，以及从这些费用应付之日起所应计取的利息等可得利益的损失。

　　二十二、质量缺陷：工程不符合国家或行业现行的有关技术标准、设计文件及合同对质量的要求。

　　二十三、协议条款：结合具体工程，甲乙双方协商后依法签订的书面协议。

　　第二条　合同文件及解释顺序

　　一、合同文件应能互相解释，互为说明。除合同另有约定外，其组成和解释顺序如下：

　　1.《协议条款》；

　　2.《合同条件》；

　　3.洽商、变更等明确双方合同权利义务的纪要、协议等文书；

　　4.招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件；

　　5.工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸；

　　6.标准、规范和其它有关技术资料、技术要求；

　　7.构成合同一部分的其它文件。

　　二、当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决（实行社会监理的，可先由总监理工程师作出解释）；双方意见仍不能一致的，按第30条约定的办法解决。

　　第三条　合同文件使用的语言文字、标准和适用法律

　　一、合同文件使用汉语普通话书写，双方可根据需要商定使用少数民族语言译本，对合同文件的解释、说明则使用汉语普通话。

　　二、适用合同文件的法律是国家的法律、法规，以及电力工业部规章和约定的其它行业规章、工程所在地地方法规。

　　三、施工应当使用国家标准、规范和电力行业标准、规范。国家、电力行业没有相 的标准、规范时，可约定使用其它行业的或工程所在地地方的标准、规范。甲方应按《协议条款》约定的时间和份数向乙方提供约定的标准、规范。

　　四、国内没有相应的标准、规范时，乙方按《协议条款》约定的时间和要求提出施工工艺，经甲方代表批准后执行；甲方要求使用国外标准、规范，应报请电力行业主管部门批准并负责按约定提供中文译本。

　　五、购买、翻译和制定标准、规范及提出施工工艺的费用，均由甲方承担。

　　第四条　图纸

　　一、甲方在开工日期之前按《协议条款》约定的日期和份数（包括竣工图和现场存放的份数），向乙方提供完整的施工图纸，并保证图纸准确且具有满足施工要求的设计深度，乙方按《协议条款》要求做好图纸保密工作。

　　二、甲方不能按第四条第一款约定提供全套图纸，将不能提供的图纸名称、提供期限列入本条款，并保证满足实施“施工综合进度计划”的需要。

　　三、甲方对图纸有特殊保密要求的，乙方采取相应的措施保密，由甲方承担费

　　用。

　　四、乙方要求增加图纸份数，甲方应按《协议条款》约定的时间予以复制、交付，费用由乙方承担。

　　五、乙方未如约收到甲方提供的图纸，应在5天内将所需图纸或指示的内容、理由、时间及迟误后果通知甲方代表。甲方代表在乙方提交通知后2天内未答复，按第七条第二款约定处理。

　　六、乙方发现甲方提供的图纸不完整、不准确或设计深度不能满足施工要求。应及时通知甲方代表，酌情按第四条第五款或第二十五条第一款约定处理。乙方对于甲方提供的图纸有如上缺陷未发现，甲方仍应按第七条第二款或第二十五条第四款约定承担责任，并给付因此造成的修补、拆除、改建、重建等费用。

施工合同范本2023 篇22

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　甲方将__________________拆迁项目中所涉及的部分建筑物委托乙方进行拆除施工和渣土清运。为明确双方的权利和义务，经共同协商，一致同意签订本协议。

　　一、施工内容及工程量

　　1.工程地址：__________________________________________。

　　2.施工内容：建筑物拆除，渣土清运。

　　3.工程数量___列___层，共____平方米

　　4.拆除标准：拆除范围内建筑物房屋拆除、渣土清运至室内地平。

　　5.注意：施工中拆下的各类废旧材料归___方所有，均由___方自行处理。

　　二、工程价款及结算方式：

　　1.工程价款：

　　(1)双方商定：本工程单价为 /平方米。

　　(2)项目总金额：

　　2.结算方式：

　　(1)自签订合同开工日，甲方先付工程款的30%

　　(2)乙方完成全部拆除清运工作后甲方一次性支付工程款。

　　三、施工日期：

　　1.本合同工程定于 年 月 日开工，于 年 月 日竣工。

　　2.因不可抗力或天气影响等因素不能按时开工或竣工时，甲乙双方可以重新约定开工或竣工日期。

　　四、双方责任及权力：

　　甲方：

　　1.乙方进场后，甲方向乙方进行施工交底，交待清楚施工现场周围地下障碍物与在施工中需注意的事项并提供有关技术资料。

　　2.负责协调切断通往被拆除区域内的水源、电源、热源、燃气、通信等线路。

　　3.负责处理周边关系及其它管理部门。

　　4.尽量保证向乙方所交房屋的完整性，维护乙方的合法利益。配合乙方对施工人员进行安全教育。

　　5.甲方指定________为工程项目负责人，负责协调施工中有关事宜并监督乙方的施工全过程。

　　乙方：

　　1.负责编制施工方案，制定安全、环保措施。

　　2.积极配合甲方的工作。

　　3.做到那文明施工、安全、按期完成施工任务。

　　4.负责机械及人员的安全，加强对施工人员的安全教育及防范措施，确保施工中万无一失;对因管理不善所发生的任何安全责任事故，责任由乙方承担。

　　5.服从甲方现场管理人员的指挥，尊重甲方的管理制度。

　　7.乙方指定________为工程项目负责人，全权负责工程拆除事宜并及时向甲方通报工程拆除有关情况。

　　五、违约责任

　　1.违反本合同规定，甲、乙双方各自承担其责任。造成的损失由责任方全部承担。

　　2.合同执行中发生纠纷，双方应做好协商解决，协商解决不成的可向蕲春县人民法院起诉。

　　六、其它

　　1.本合同签字生效后甲、乙双方如有未尽事宜或对合同条款修改，需经双方协商同意并签订补充协议。

　　2.补充协议及附件与本合同正文有同等法律效力，双方须共同遵守。

　　3.本合同自甲乙双方的法定代表人或授权委托代理人签字并加盖各自公章之日生效。

　　4.本合同一式四份，甲乙双方各执二份，具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

施工合同范本2023 篇23

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚信的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行施工工程达成一致意见，特签订本安全合同，以资信守。

　　第一条：工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　第二条：安全条款

　　1、进入修剪地点必须带安全帽。

　　2、高空人员必须系好安全带，并系于安全位置。

　　3、高空作业时，离地15米内不得站人。

　　4、高空作业时，看准树枝倒向及地上人员，保证树枝安全落地。

　　5、高空人员随时与高空司机沟通联系，调整方位，保证高空人员安全。

　　6、地上人员必须有监护人员时刻观察树枝倒向，保证下面无人，无车及各种妨碍物。

　　7、在修剪树枝中发生伤亡事故与甲方无关，由乙方负责。

　　第三条：高空作业费用

　　第四条：适用法律条款

　　本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律规定。

　　第五条：其他

　　1、本合同未尽事宜，由甲、乙双方友好协商，另签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　2、合同及其补充协议经双方签字、盖章之日起生效。

　　3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，每份均具同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

施工合同范本2023 篇24

　　甲方(发包方)：

　　乙方(承包方)：

　　经甲乙双方商定，甲方将老年别墅公寓工程的施工任务交给乙方承担。为了明确双方责任，确保工程的进度与质量要求，在公平、自愿、平等、互利的基础上双方协商议妥本协议以下各条款，共同监督，严格遵守。

　　第一条：承包方式：乙方包工不包料，乙方负责自带机械设备、架材、模板等。以规定的建筑面积计算规则计算建筑面积，甲方按照每平方米完成工程量支付乙方单价￥200.0元/㎡人工机械架材费用。

　　第二条：承包范围：施工图纸文件中所注明的建筑主体土建部分的所有分部分项工程。

　　第三条：质量要求：合格工程

　　第四条：开竣工日期：本工程定于20xx年04月2日开工，定于20xx年07月02日竣工。日历工期90天。

　　第五条：人机费支付办法：按照形象进度拨付。基础出土后拨付总人机费的10%;第一层完成后(现浇板浇注完毕)拨付总人机费的50%;屋面和装饰工程完成拨付总人机费的90%;整个工程完成并交工验收合格后拨付至总人机费的100%。

　　每次付款，由乙方写出书面报告，经甲方技术人员按照合同要求核对工程量及质量情况后签署意见，审批后拨付。

　　第六条：双方责任

　　一、甲方责任

　　(一)按照资金拨付办法及时拨付人机费。

　　(二)协调好开工前及施工中的水电供应，协调好施工道路的畅通，达到三通一平，并承担水电及道路三通一平所需的费用。

　　(三)保证施工中所需材料和构件的及时供应，做好材料的取样、送样、配合比单、原材料的出厂合格证等工作。

　　(四)负责组织隐蔽工程、验槽、基础及主体工程的验收。

　　(五)负责协调社会、主管部门及四邻关系。

　　二、乙方责任

　　(一)必须严格按照施工图纸和现行施工质量验收规范进行施工。

　　(二)必须听从甲方和上级主管部门、监督、监理的指挥，配合检查，执行处理意见。

　　(三)认真组织施工，编制施工进度计划，质量保证措施、施工安全措施、技术节约措施、主要技术要求的技术经济指标等，严格执行措施条款，确保工程质量。

　　(四)提供材料使用计划，在各种材料使用前7天内向甲方提出书面材料用量计划。

　　(五)编制现场文明施工措施，加强文明施工管理，保证道路畅通，并悬挂文明施工和安全施工图片。

　　乙方负责每天将施工现场清理干净，材料、架材堆放整齐，现场无长流水、无长明灯，场地无积水和生活垃圾，达到文明施工的要求。

　　(六)严格安全施工管理，明确事故责任，确保安全施工，杜绝事故的发生。如发生安全事故，一切责任均由乙方负责承担。

　　(七)提供所有所需的施工人员、机械架材及生产工具、支撑模板(包括支模用的铁钉、铁丝、穿线用的钢丝、钢筋绑扎用的扎丝等)，脚手架杆、板、扣件等，测量设备及小型用具钢尺、线绳、线坠等，并承担其全部费用。

　　(八)已竣工工程未交工前，负责已完工程的成品保护。

　　(九)乙方对分部、分项工程、隐蔽工程自检合格后，经甲方、监理、质检站验收合格后，方可进入下道工序。

　　(十)因施工不合格造成返工，乙方负责承担由此引发的一切损失和费用。

　　(十一)人为造成材料半成品损坏的，按照实际价格从拨付人机费内扣除。

　　(十二)乙方不得将工程转包，如转包，甲方有权中止合同，下余人机费甲方拒付。

　　(十三)施工现场的临时用电应严格按照操作规程进行，严格执行三相五线制，临时用电所用的电料必须合格，接电后把闸刀盖盖好，确保用电安全。

　　第七条 工程变更

　　单项变更项目人工费在壹千元以内的甲方不付，壹千元以外计入决算。施工现场无任何计时工，停水、停电、图纸变更、机械故障等原因引起的停工，工人的生活费、人工费计机械架材的停滞费等，均由乙方承担，甲方不承担任何费用。

　　本协议一式两份，甲乙双方各执一份，本协议自签订之日起生效，至人机费拨付完毕之日失效。

　　未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方： 乙方：

　　年 月 日 年 月 日

施工合同范本2023 篇25

　　发包人甲方(全称)：

　　承包人乙方(全称)：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本协议。

　　一、工程概况

　　工程名称：生产厂房

　　工程地点：

　　工程内容：建筑面积20xxm2，2层框架结构。

　　二、工程承包方式及范围：

　　承包方式：包工包料，除钢筋甲供;承包范围：施工图纸内的所有土建工程，除涂料工程。

　　1、甲供盘圆钢筋，承包人应按规范要求调直(二级钢控制在3%以内，三级钢控制在1%以内)，费用不计。

　　2、甲供钢筋，承包人应负责卸料，并堆放至钢筋场内，费用不计。

　　3、甲供钢筋数量按投标书中钢筋材料消耗量供应，由于投标人失误造成钢筋工程量少算、漏算或者实际施工过程中钢筋损耗量过大造成钢筋缺少，甲方不予增加钢筋量，且缺少部分由施工单位按甲方确认的品牌(沙钢、永钢)采购，费用自理。

　　4、涂料工程采用专业分包，外墙涂料工程所使用的脚手架可利用土建单位外墙砌墙外脚手架，承包人应给予分包人免费使用。内墙涂料脚手架由分包人自行考虑，费用包括在分包价款中。

　　5、由于涂料工程采用专业分包，因此土建承包人应保证提供的墙面、柱面、梁面、天棚面粉刷的平整度。由于承包人提供的上述工作面平整度不符合规范要求，土建承包人应进行修正，修正应达到规范要求。

　　三、合同工期：

　　开工日期：20xx 年9月15日(具体开竣工日期以开竣工报告为准)竣工日期：20xx 年12月14日，工期： 90日历天。

　　四、质量标准

　　工程质量标准：合格

　　五、合同价款及调整方式：

　　1、经对外招标，本工程承包价为人民币 万元 ;金额(大写)：壹佰壹拾捌万伍仟圆(人民币)。(注：竣工结算开票价为 万+钢筋材料款，钢筋材料款发票由甲方提供)

　　2、本工程合同价采用施工图总价承包方式。(注：承包造价中不包括甲供钢筋材料款、不包括涂料工程款)

　　3、工程施工图所包含的施工项目的工程量无论是漏算、少算，结算均不调整。

　　4、施工图中包括的内容，但经甲方确认不要求施工的，应从合同价款中扣除相应价款。

　　5、工程由于设计变更、签证等新增加的子目(原合同无相应单价的)，工程量按实计算，单价套用09费用定额、04计价表，措施费以费率计取的按投标费率计算，其他措施费按实际发生计取，总价按协商价与投标预算价比值下浮，即总价下浮17.62%(1-159/193)。地材单价按施工期间信息价格执行，无信息价的由施工单位报价经甲方确认后计算。

　　六、付款方式：基础完成至±0.00，经甲方验收合格支付合同价款的10%;一层结构完成经甲方验收合格支付合同价款的10%;二层结构完成经甲方验收合格支付合同价款的10%;建筑砌体、二次结构、屋面完成经甲方验收合格支付合同价款的10%;建筑装饰完成后经甲方验收合格支付合同价款的10%;工程完工经甲方验收合格后支付合同价款的10%，并返还工程履约金2万元人民币。工程验收合格后承包人在15日提交完整的竣工结算资料，经甲方审核确认后作为结算款。竣工结算款确认之日起两年内分期支付尾款(第一年支付50%，第二年支付40%，尾款的10%作为保修金，第三年付清)，尾款不计利息。

　　七、工程施工要求：

　　1工，确保达到质量合格。甲方如果发现乙方不按照招标登记表(品牌、规格等)，有偷工减料现象及出现施工错误，甲方有权拒付工程款并要求乙方按建筑施工规范及招标要求予以改正。由此产生的一切费用由乙方自行承担。造成工期延长的按每拖延一天处1000元的罚款支付给甲方。

　　2、本工程保修办法按建设部规定的建筑工程质量保修办法执行。

　　八、施工期间所有工地安全责任由乙方负全责，与甲方无关，甲方不承担任何责任。施工单位应办理相关保险，费用由乙方承担。

　　乙方必须做好工程施工过程所有的手续材料，提供甲方存档备案，并协助甲方办理相关手续。

　　九、违约责任：

　　1、确定中标人后，中标人无故放弃合同，投标保证金将不予返还。

　　2、本合同经过双方确认签字盖章后生效，乙方如违反合同约定，无故拖延工期，投标保证金将不予返还并且甲方有权向承包人要求由于工期延长的经济损失。每拖延一天按1000元/天，支付违约金。

　　十、本合同是在邀请招标登记表要求的基础上签定的，合同内容如有未尽事宜，参照邀请招标登记表要求执行;其他未尽事宜，双方另行协商，协商不成按诉讼程序解决。本协议一式四份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

施工合同范本2023 篇26

　　发包方： (简称甲方)

　　承包方： (简称乙方)

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和城市信用的原则，双方就本土地平整工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、 工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　二、合同工期

　　根据双方协商工程期限自 年 月 日起至 年 月 日止，若发生了不可预见或不可抗力时，经甲方代表确认后工期顺延。

　　三、 承包范围

　　1、 承包范围：按甲方提供的图纸规定的范围进行土地平整的工程施工。包含的一切机械设备、施工抽水、土方回填和余土清出场地外运输等。

　　2、 承包方式：按合同承包范围，采用一次性总价包干形式;乙方负责的范围包括：包机具、工期、质量、安全、包乙方工人劳保用品、劳保福利、工程保险以及所有乙方负责承担和支付的费用。

　　四、 合同价款

　　本合同采用一次性总价包干形式，含税合同总价人民币￥ 元(大写： )。施工途中除因甲方通知变更所造成增减工程量时按实际发生结算外，甲方不再签证工程量变更增加给乙方。

　　五、 工程款支付方式及结算

　　支付方法一期付：在工程完成并且经双方认可结算后一次性付清工程款。

　　六、 质量保证

　　1、工程质量应符合国家、行业及地方先行设计与施工规程、规范、标准等有关规定，单位工程全部达到合格标准。

　　七、甲、乙双方责任

　　(一)甲方责任

　　1、甲方派施工代表，负责代表甲方实施对本工程质量、安全生产、施工进度、综合治理、文明施工进行指导和监督。负责就本工程与施工方或对外相关事宜进行交涉、洽商。

　　2、工程竣工后，甲方应及时组织专门人员进行验收。

　　(二)已方责任

　　1、委派 为现场管理代表及安全负责人。执行国家的政策、法律法规及公司的给昂规章制度，贯彻落实政府及上级主管部门有关质量安全、文明施工、综合治理等规定。

　　2、乙方必须根据甲方提供 图纸对施工范围内的地下隐蔽设施(包括水、电、煤气管道等地下管网设施等)进行核查、勘探以免造成破坏，否则一切后果由乙方负责。

　　3、乙方必须具备相应的设备和技术力量、以保证按图纸规定的标高和包含施工工作面的范围组织施工，否则乙方无条件翻工以满足要求。

　　4、乙方必须文明施工并负责场外渣土的保洁清理、夜间施工有关证件的办理及其费用。

　　5、乙方必须提供经税务部门认可的建安发票，否则甲方有权拒绝付款。

　　八、其他

　　1、因本合同有关事项及合同履行过程中发生争议，双方应协商解决。

　　2、其他约定：

　　3、本合同一式两份，正本一份，副本一份，甲、乙双方各执一份，每份具同等法律效力，合同自经双方签字盖章之日起生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

施工合同范本2023 篇27

　　甲方：

　　乙方:

　　经甲乙双方协商，甲方将 党家村供热中心钢结构防火涂料工程 承包给乙方施工。为明确双方职责，确保工程顺利施工，依据《中华人民共和国合同法》，特签定本合同。

　　一、工程名称： 党家村供热中心钢结构防火涂料工程。

　　二、工程内容：钢结构防火等级 二 级。工程范围：整体钢结构的防火涂料施工。

　　三、施工工期： 年 月 日至 年 月 日止。若遇天气不宜施工或施工条件不具备工期顺延。

　　四、承包方式：包工包料。防火涂料为 焱盾 品牌，颜色为 色。

　　五、工程总造价： 28 元/㎡，工程涂刷量以蓝图钢结构展开实际面积为准。

　　六、甲方职责：

　　1、施工前对乙方进行书面的施工技术交底，并提供相关设计图(资料)一套(份)。

　　2、委派专人监督施工进度，协调各方关系。协助乙方解决材料、机具堆放场地。

　　3、及时按合同规定付款,由此产生工期延误甲方自负。

　　4、组织消防验收。

　　七、乙方职责：

　　1、乙方必须向甲方提交施工人员的等相关证件及意外保险缴费凭证，积极相应甲方提出的合法要求，主动承担合同内容的全部工作，确保工程质量。

　　2、乙方必须按甲方要求进行安全文明施工，乙方不得擅自违反安全操作规程，对于违反安全操作规程发生的人身伤害及死亡事故，乙方必须承担全部责任，甲方概不负责。

　　3、乙方有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令，并提出自己的见解，供甲方参考。

　　4、乙方不得使用残疾及智力障碍的作业人员，不得瞒报，私自使用。同时提供人员名单、身份证。

　　5、乙方管好自己的队伍，不得在工地及之外进行违法犯罪活动，如在工地聚众闹事、赌博、卖淫嫖娼等。一旦造成犯罪的后果，甲方概不负责，情节严重的可辞退或终止合同。

　　6、组织好专业施工人员按甲方要求进场，食宿自理，施工队伍要经过合格的专业培训持证上岗，安全及劳动保护应按国家现行有关规定执行。

　　7、编制施工方案并对工人进行书面的施工技术及安全技术交底。

　　8、施工前必须将构件表面尘土等杂物清除干净，方可涂装防火涂料。

　　9、严格按设计图(资料)、及国家规范规程的要求进行防火涂料的施工，遵循防火涂料涂装的技术规定;采用有效措施，防止环境污染。

　　10、做好施工人员的安全防护工作，确保安全。

　　11、提供的防火涂料必须具备国家检测机构的检测报告、生产许可证及产品合格证，并至甲方和有关行政管理部门备案。所有与本工程验收有关的资料乙方应按当地监督管理部门的要求整理，一式两份。

　　12、接受甲方及业主有关人员的监督，如有质量及施工安全问题应及时处理;涂刷时应保护好周围其它建筑的清洁。

　　13、协助甲方办理消防竣工验收手续。

　　14、工程竣工后，乙方应根据甲方需要将验收资料提供给甲方，甲方应签收资料移交单。

　　八、付款方式：面积以蓝图钢结构实际展开面积为准。

　　双方合同签订，乙方组织人、料进场，甲方付给乙方总工程款的 30 %，工程施工完成后付工程款的 50 %，剩余 20% 消防验收合格后一次性付清。(注：由于甲方付款不到位，造成工程延期，乙方将不承担任何责任。另外由于甲方资料不完善，或因资金不到位，造成工程无法验收或故意拖延不验收，甲方应将余款在工程竣工确认单开出起60日内付给乙方)。

　　九、安全生产文明施工：

　　乙方必须严格按国家、地方政府及甲方有关规定，确保工程安全生产文明施工。一切因乙方施工原因造成的质量及安全事故，其责任及费用由乙方自行承担。

　　十、对二次污染返修费用由甲方承担。

　　十一、乙方应听从甲方指挥，并将施工组织设计方案提交给甲方。

　　十二、违约责任：

　　1、甲方不能按期付款，除工期延顺外，另承担合同总价每天千分之三的违约金。

　　2、如防火涂装工程验收不合格，乙方应积极返工直至验收合格。

　　十二、 本合同未尽事宜，双方另行协商;补充协议具有同等效力，协商不成时提请施工当地人民法院解决。

　　十三、 本合同一式两份，双方各执一份。自双方签字盖章之日起生效，双方办理完财务结算后失效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

施工合同范本2023 篇28

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　甲乙双方依据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，经甲乙充分协商达成如下协议。

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、建设规模：工程量以实际验收为准。

　　二、工期：总工期 天，因甲方原因造成的工期延误，其总工期顺延。

　　1、开工日期： 年 月 日

　　2、竣工日期： 年 月 日

　　三、工程承包方式：

　　四、承包内容

　　甲方、监理、设计按实际情况调整认可的工作内容。

　　五、质量标准：

　　1、合格。

　　2、签订合同时乙方必须向甲方交纳质量保证金 元，工程竣工验收合格后退还。

　　六、工程价款结算及付款方式：按审计部门审定造价，下浮 %为乙方决算价。

　　七：双方权利和义务：

　　1、甲方督促检查工程的质量、安全、进度等工作，协助乙方处理工程施工中出现的问题。

　　2、甲方负责协助协调沿线单位房屋、电力、通讯及地下各种管网的拆迁等工作。

　　3、乙方需严格按国家颁布的施工及验收技术规范以及设计文件中的要求组织施工，严格执行国务院(第279号)《建设工程质量管理条例》和其他法律法规，保证工程施工质量、进度和安全。妥善记录、整理和保管全部工程相关资料，按时限、要求上交各种报表和工程相关资料。按时、按质、按量完成工程任务。

　　4、乙方需严格按工程设计文件及甲方要求组织施工， 如需更改设计，必须经甲方、监理、设计三方同意后才能实施。

　　5、乙方在工程中要严格管理，精心组织，按时完成施工任务， 保证施工质量和进度，建立健全各项管理制度。组织施工人员认真学习安全业务知识及操作规程，服从指挥，文明施工，严禁野蛮施工，不得有损甲方的声誉和形象。

　　6、乙方应接受甲方的监督和检查。

　　7、乙方严格执行隐蔽工程验收制度，凡隐蔽工程完工后，(包括全部工程量)必须经甲方、监理验收签证， 方能进入下一道工序。

　　8、工程若出现施工质量问题，由乙方负责返工，所需费用由乙方承担。

　　9、乙方必须认真执行《劳动法》，按时、足额发放工人工资，不得拖欠、克扣工人工资，如有违反，造成的全部责任均由乙方承担。

　　10、乙方负责办理直接施工人员的意外伤害保险，并承担费用。工地上出现安全、伤亡事故由乙方负责。

　　11、在施工过程中，如乙方损害施工范围内的国防光缆、电信、邮电、市政等设施，均由乙方负责自行恢复，并由乙方承担相应的一切责任。

　　12、乙方从工程竣工验收合格之日起，保修期 年。

　　八、其他条款

　　1、如施工中发生重大伤亡事故除追究责任人刑事责任外，另给予经济处罚。

　　2、甲方本工程项目负责人 电话 ，现场责任人： 电话 。

　　3、乙方本工程项目负责人 电话 ，现场责任人： 电话 。 。

　　4、未尽事宜，双方协商解决。

　　5、本合同一式四份，甲乙双方各两份，经双方签字，盖章后生效。工程竣工验收后本合同自行失效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日