有关合作协议书模板集合（精选18篇）
甲方：
地址：
乙方：
地址：
风险提示：
合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不相同。
本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。为促进甲方区域内光伏发电项目合理、有序、高效开发，经双方友好协商，就共同推进该项目建设的有关事项达成如下意向。
一、X有限公司光伏发电项目符合产业发展规划，是优化能源结构，促进节能减排的需要。经双方同意，本着平等、利、诚信的原则，甲方引进乙方作为优先光伏发电项目合作伙伴，并支持乙方在甲方区域内投资开发光伏发电项目，并建立长期稳固的合作关系，在合作中实现利共赢。风险提示：
应明确约定合作方式，尤其涉及到资金、技术、劳务等不同投入方式的。同时，应明确各自的权益份额，否则很容易在项目实际经营过程中就责任承担、盈亏分担等产生纠纷。
二、乙方在甲方区域内光伏发电项目容量不少于20，项目总投资_____亿元人民币。乙方承担光伏发电项目工程建设的相关费用。乙方承诺在本协议签订后3个月内在注册项目公司。（具体建设规模及投资规模，根据项目备案文件确定。）
三、甲方协助乙方落实光伏发电项目场址资源，争取______省、市、区等相关扶持政策，并提供项目申报审批方面的优质服务。风险提示：
应约定保密及竞业禁止义务，特别是针对项目所涉及的技术、客户资源，以免出现合作一方在项目外以此牟利或从事其他损害项目权益的活动。
四、若本项目在实施过程中遇国家宏观政策的调整或改变，使本协议书相关条款无法实施的，则由甲乙双方协商解决。甲乙任何一方对双方相关约定均具有保密义务，不得向第三方透露。
五、本协议书是一份具有法律效力的合作文件。甲、乙双方确保本投资协议的真实性。协议书签署后，在项目的具体实施过程中，甲、乙双方应共同遵守投资协议书中对双方的约定条款。未尽事宜由双方另行协商。
六、本协议书由双方代表于_年____月____日签订。签订地点：__。
七、本协议一式_____份，双方各执_____份，经双方代表签字盖章后生效。
甲方：
（盖章）
法定代表人授权代表：
_年____月____日
乙方：（盖章）
法定代表人授权代表：
_年____月____日
甲方：________________________
乙方：________________________
甲乙双方本着互惠互利、共同发展的原则，经充分协商，特订立本协议，以便共同遵守。协议中甲方网站：__________，乙方网站：__________________。
第一条合作内容
甲乙双方决定在双方网站进行专业医学推荐栏目，医学信息交换和电子期刊网络推广服务的合作。
第二条权利与义务
1.甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》签订本协议，自签订之日起，双方将享受以下的权利，并承担相应的义务。
2.甲方为乙方在其网站上专业医刊栏目中设立电子版刊物主页进行网络推广。
3.甲方为乙方提供包括主页空间、动画创艺等技术服务，以及信息公告、论文征集、意见反馈、在线订阅等内容服务。
4.甲方可以转载乙方拥有版权的文章，在其合作的网络媒体期刊栏目上发布，并在信息后标明信息来源及作者。
5.乙方是有合法资格从事专业医学资讯服务的企业，并保证向甲方专业医刊栏目提供的内容具有合法版权及授权乙方转载使用的权力。
6.乙方准许甲方使用或是参考引用其版权文章，服务描述，声音的或是影像的材料，以及其它材料，以达到推荐乙方期刊服务目的。
7.乙方可以使用甲方拥有版权的信息，在其媒体上发布，并在信息后标明信息来源。
8.甲乙双方所使用的对方信息均为免费，并不得将所获得的信息转予第三方。
9.甲乙双方互相交换网站友情连接，并指派专人协助沟通双方的信息交换和服务推广事宜。
第三条争议的解决方式
1.若因不可抗力（战争、灾难、政府干预等）导致本协议无法履行，则本协议终止。
2.如发生任何争议，一方应及时书面通知另一方，并本着友好协商的原则加以解决；经协商后无法达成一致，将按照中华人民共和国的有关法律条规加以解决。
第四条有效期
1.本合同自____年____月____日起生效，若有未尽事宜，双方将本着友好协商的原则加以解决，作出补充规定，补充规定与本协议具有同等法律效力。
2.此协议是建立在双方长期合作的基础上，若一方欲终止该协议，须提前一年通知另一方。
第五条本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方：____有限公司
授权代表签字：____________
盖章：____________________
________年_______月_____日
乙方：________________网站
授权代表签字：____________
盖章：____________________
________年_______月_____日
甲方：邢台巨业房地产开发有限公司
乙方：
经甲、乙双方友好协商，就乙方成为甲方的独立经济人的合作意向，达成如下协议：
一、巨业全民经纪人的权利和义务
享受的权利
1. 可以销售巨业旗下所有正在公开销售的项目房源。
2. 全民经纪人在完成约定义务时按照约定提取所得佣金。
应尽的义务
1. 有为巨业推荐客户，并协助成交的义务。
2. 保守巨业地产商业机密的义务。
3. 严格遵守销售案场优惠及经纪人各项制度的义务。
4. 不得虚假、扩大宣传，不得给巨业地产造成任何损失。
二、全民经纪人奖励办法
全民经纪人仅把客户带领至售楼部，交给特定的置业顾问，并协助完成整个销售流程，按照公司推荐奖励制度执行。
1) 单户成交，奖励比例为总成交金额的 ；
2) 应承担的税费由巨业财务部直接扣除；
3) 奖励在客户成交,房款全部到账后次月发放。
三、巨业全民经纪人淘汰办法
1. 巨业全民经纪人有重大违反巨业全民经纪人纪律和损害巨业地产利益的行为。
2. 巨业全民经纪人6个月内没有成功签约一组客户，本协议自行终止。
四、保密责任
本补充协议及相关内容和信息属商业机密，甲乙双方未经另一方书面许可，均不能向任何第三方泄漏，否则视为违约。
五：其它
1、 本补充协议一式贰份，双方各执一份，具有同等法律效力。
2、 本补充协议为打印文件，涂改、添加内容无效，除双方人员签字及签字日期外，其他任
何内容不得手写，否则均视为无效内容。
3、 协议纠纷解决方式： 双方友好协商，协商不妥则诉诸甲方所在地的人民法院管辖。
甲方：邢台巨业房地产开发有限公司 乙方：
合伙人甲： ，身份证号码：
联系电话：
合伙人乙： ，身份证号码：
联系电话：
合伙人甲乙本着诚信、公平、平等、互利的原则订立合伙协议如下：
第一条 甲乙双方自愿合伙经营深圳市罗湖区金元保健按摩中心（金元美足之家），总投资为10.361万元，甲出资. .万元，乙出资 万元，各占投资总额的%、 %，投资金额的比例就是甲乙所占的股份比例（即甲占80%的股份乙占20%的股份）
第二条 本合伙依法组成合伙店铺，由甲负责办理工商登记。
第三条 本合伙店铺经营期限为十年。如果需要延长期限的，在期满前六个月办理有关手续。
第四条 合伙双方共同经营、共同劳动，共担风险，共负盈亏。店铺盈余按照各自的投资比例分配。店铺债务按照各自投资比例负担。任何一方对外偿还债务后，另一方应当按比例在十日内向对方清偿自己负担的部分。
第五条 他人可以入伙，但须经甲乙双方同意，并办理增
加出资额的手续和订立补充协议。补充协议与本协议具有同等效力。
第六条 出现下列事项，合伙终止：
(一)合伙期满;
(二)合伙双方协商同意;
(三)合伙经营的事业已经完成或者无法完成;
(四)其他法律规定的情况。
第七条 本协议未尽事宜，双方可以补充规定，补充协议与本协议有同等效力。
第八条 本协议一式两份，合伙人各一份。本协议自合伙人签字(或盖章)之日起生效。
合伙人甲： (签字或盖章) .年月 日
合伙人乙： (签字或盖章) .年月 日
___________有限公司 (以下简称甲方)
经营方姓名：_______ (以下简称乙方)
住址： ___________________________
身份证号： _______________________
联系电话： _______________________
手机：____________________________
合同编号：________________________
商铺位置：________________________
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就商铺合作经营有关事宜达成如下协议：
第一条 商铺
甲方将座落于______市______区______路______号______层______区______号，使用面积______㎡商铺交给乙方，用于乙方在商铺内从事商业经营。
第二条 经营范围
____________________________________________________________。
除双方另有约定外，乙方不得超范围经营。
第三条 经营期限
经营期限自______年______月______日起至______年______月______日止，使用期共计______年。
第四条 费用标准
费用标准______元/年/㎡
第五条 费用及付款方式
(一)______层______区______号商铺每年费用为人民币______元(其中:公共设施使用费、广告宣传费、保安费等综合管理费______元)，甲方按______年期共收取费用______元(其中:公共设施使用费、广告宣传费、保安费等综合管理费______元)。付款(结算)方式：按______度分______次付清。
(二)先交付______年费用，再向银行贷款交付______年费用。首先于______年_______月______日结清______年的费用款共计______元；其余费用的交付(结算)時间及数额见本合同备注。
(三)乙方于本合同签订之日向甲方支付保证金人民币______元。
(四)本合同期满后如双方不再续签合同，在乙方没有违约并没有给甲方造成损失的情况下，甲方在一个月后向乙方如数返还保证金(保证金不计算利息)。
第六条 维修养护
(一)经营期间，甲方对商铺及附属公共设施定期予以检查、修缮，乙方应予以协助，不得阻挠施工。
(二)商铺及公共设施正常的维修养护费用由甲方承担。
(三)乙方管理、使用不善等原因造成商铺及附属公共设施损坏，其维修费用由乙方承担并赔偿由此造成的经济损失。
第七条 装修改造
(一)如乙方需改变商铺的内部结构，必须征得甲方书面同意后方可进行，费用由乙方自行承担。乙方未经甲方同意，擅自对商铺及附属公共设施进行改造或增设它物的，由此造成的损失由乙方负责赔偿。
(二)如乙方决定装修，必须在非经营時间进行，并须提前五个工作日向甲方提交装修方案，以供甲方审核，经甲方书面同意后方可进行。因违反甲方规定造成损失，需由乙方负责赔偿。
(三)乙方提交的装修方案至少应包括设计图纸、施工周期、用料说明、施工设备明细、用电、用水申请、施工人数、现场负责人等内容。
(四)甲方应在接到乙方装修方案后五个工作日内进行审核，并给予答复。
(五)乙方进场装修前必须到甲方办理有关登记手续，进场装修必须遵守甲方的安全管理规定和施工现场管理规定，服从甲方管理，违反规定造成损失由乙方负责赔偿。
(六)因乙方装修而增加的设备、设施的购置、运行、维护等费用由乙方负担。
(七)合同期满或因其它原因终止合同，乙方不得拆除装修及其它改造设施，其所有权归甲方。
第八条 有关费用
(一)经营期间以下费用由乙方支付。如乙方逾期付款将承担每日______‰的滞纳金。
1. 甲方承担公用区照明和商铺内原配置照明的电费，乙方照明区增加的用电设施所需电费由乙方承担，依照供电单位规定的电价计收，由甲方代收代缴。
2.乙方按季度向甲方交纳商铺物业管理费(______元/月/㎡)。
3.电话费由乙方按实际发生额承担，由甲方代收代缴。
(二)乙方经甲方同意制做发布的广告，其费用由乙方自行承担。
(三)乙方迁移或安装电话，使用的是甲方已完成的入户电话工程，其每部电话乙方需向甲方交纳工程费及电话押金 元。
(四)在经营期间，如政府有关部门征收本合同未列费用且与乙方使用该商铺有关的，其费用由乙方支付。
(五)因法定节假日及乙方原因或不可抗力等非甲方原因造成的停电、停水等突发事件停业的，该停业時间正常计费。
(六)若乙方合同书或票据丢失，乙方应向甲方交纳保证金金额5%的罚金，方可补办手续。
第九条 销售管理
(一)乙方应该按甲方规定的统一時间开业和营业，并保证开业時店堂货品充足。
(二)乙方所售商品必须保证证件合法、齐全、有效，商品质量符合有关标准。
(三)乙方商品销售批发、零售价格不得高于乙方在其它商场所销售同类商品的销售价格。
(四)乙方与顾客发生纠纷，应当接受甲方管理部门的处理意见。
(五)为了保持良好的店堂形象和商品展示形象，乙方展示货品应当接受甲方的指导和监督。
(六)乙方不得销售假冒伪劣商品，不得欺骗顾客。如有此等不良行为，致使甲方声誉受到损害，乙方应当负责消除影响，恢复甲方声誉，赔偿因此而给甲方造成的损失。
(七)乙方销售商品应当使用甲方统一印制的售货凭证和信誉卡。上述凭证向甲方购买。
第十条 人员管理
(一)乙方经营所需的从业人员，应当接受甲方统一培训，并须向国家和地方有关部门办理相关手续，甲方收取的培训费用不得超过150元/人。
(二)乙方从业人员应按甲方要求统一着装(经甲方同意，也可由乙方自费提供服装)，佩带甲方统一制作的胸卡及其他标志，保持仪容仪表整洁。服装、胸卡及其他标志由甲方提供，费用由乙方负担。
(三)对于第一批进入九隆广场及在经营过程中更换的从业人员，乙方应当提前 天将其个人资料送交甲方审核备案，并到有关部门办理进场手续。
(四)乙方上述人员应当遵守甲方制定的劳动纪律和服务规范。对于违反劳动纪律和服务规范人员，乙方应按甲方要求给予相应的惩处。
(五)乙方应按甲方要求对其聘用的从业人员进行教育和培训，保证其服从甲方管理，爱护甲方营业设备和设施。
第十一条 商铺的返还
(一)如果乙方未在经营期限界满三十日以前提出续签合同的要求，乙方应在该期限界满之前三日内清点、转移货物，清理商铺，书面通知甲方到场验收。乙方应在经营期限界满之前清理完毕商铺，将其移交甲方管理。
(二)经过甲方验收合格，各有关方面在验收记录上签字以后，办理商铺交接和退还保证金手续。
第十二条 续营方式
合同期满，乙方要求继续经营，需在甲方规定的時间内(合同期满前三十日)向甲方提出书面申请，经甲方同意后，在规定的時间内办理续营手续，甲方未改变经营格局，乙方按甲方要求未改变经营范围的，在同等条件下，乙方享有优先经营权。
第十三条 安全防火责任
(一)甲乙双方必须严格遵守我国有关安全防火的法律规定，认真贯彻执行公安消防管理机关的有关规定并接受监督检查。
(二)甲方负责公用设施、公共走廊的安全防火工作，并承担相应的责任。
(三)甲方负责安全防火工作的宣传，行使日常管理监督的职能，乙方必须无条件服从甲方的监督管理。
(四)乙方必须全面负责商铺和划定的安全防火责任分担区的安全防火工作，并承担相应的责任。
第十四条 双方的权利和义务
(一)除本合同已有约定外，甲方享有和承担以下权利和义务：
1.甲方有权根据实际情况及九隆广场正常营业的'需要制定统一经营管理规定，并要求乙方遵守。
2.依照有关法律、法规和规章制度等，指导、监督乙方经营活动。
3.尊重乙方经营自主权，不干涉乙方正常经营活动。
4.维护正常经营秩序，保证设备、设施的正常运行，做好安全保卫工作。
5.甲方有权对乙方违反法律、法规和损害消费者权益的行为向有关部门举报。
6.甲方统一制作租赁商铺标志(编号)，并监督乙方在商铺的统一位置或者场地明显处悬挂或张贴。
(二)除本合同另有约定外，乙方享有和承担以下权利和义务：
1. 要求甲方提供本合同中约定的正常经营所需的物业保障。
2.在有关法律、法规和本合同规定的范围内自主经营。
3.遵守国家有关法律、法规和甲方的各种规章制度。
4.爱护经营场地及相关设备、设施，对因自身原因发生的损害承担责任。
5.对所经营商品向消费者负责，并承担质量责任。
6.自行承担经营过程中产生的债权、债务。
7.乙方应自觉遵守国家有关政策、法规及商场的各项管理规定。
(三)其它权利和义务
1.国家规定的法定节假日、公司重大公益性活动或其它原因致使甲方关闭经营场所時，乙方应同意并积极配合闭店，费用照缴。
2.在经营期间，甲方有权依据经营状况，调整行业布局，进行划行归类。乙方应服从甲方的安排继续经营或自行退还商铺。届時，甲方应视情况退还乙方剩余的费用及保证金。
第十五条 合同变更、终止与续签
(一)乙方有下列情形之一者，甲方有权终止合同，收回商铺，并不退还保证金及剩余的费用，造成甲方损失的由乙方赔偿。
1.擅自拆改商铺结构或改变用途的。
2.拖欠费用、拖欠银行还贷费用累计达5天、无正当理由闲置商铺达3天的。
3.利用商铺进行违法活动及故意损坏商铺的。
4.严重损坏甲方名誉、利益及严重违反甲方管理制度的。
① 经营中不听劝阻，辱骂管理人员的。
② 业者与业者之间，业者与顾客之间争吵、打仗造成影响的。
③ 业者本人及其亲友在商场无理取闹、挑衅滋事的。
5.未按工商部门核准的经营范围经营的；经销假冒伪劣商品的、从事损害消费者权益活动的。
6.不经过正常渠道解决纠纷而罢市或煽动他人罢市和闹市的。
7.依甲方规定正式开业之日起，乙方所经营的商铺，三日内仍不挂货布展的，视为乙方自动终止合同，甲方收回商铺，保证金不退。
(二)合同如遇下列情况应当终止：
1.合同期满的。
2.双方协商同意的。
3.遇不可抗力(指地震、火灾、水灾等自然灾害，及战争、国家政策的重大变更等)致使合同无法履行的。
(三)合同终止与解除時应办以下手续：
1.乙方结清应交纳的各项费用；
2.甲乙双方结清相关费用和保证金；
3.甲乙双方依程序履行商铺返还交接手续。
(四)转营转兑
1.无特殊情况，乙方不准转营、转兑商铺。
2.乙方如因特殊原因无力继续经营，应提前五个工作日向甲方提出书面申请，经甲方批准同意后方可办理转营转兑手续。
3.乙方连续转营二次以上，视为无力经营，甲方有权收回商铺。
第十六条 违约责任
(一)乙方如在经营过程中违反法律、法规，由乙方自行解决，并承担后果，甲方对此不承担连带责任。
(二)经营期间甲乙双方均应信守合同，任何一方违反本合同将按我国有关法律法规的规定向另一方支付违约金和赔偿金。乙方逾期交付费用的，每逾期一日，将按未交付费用部分的______‰向甲方支付违约金。
(三)经营期间，如乙方无故终止合同，甲方不退还剩余费用及保证金。如甲方无故终止合同，甲方应退还乙方剩余费用及保证金。
第十七条 人身保险和财产保险
(一)为保护乙方人身和财产安全，乙方自签定合同之日起，须自行办理人身和财产保险，否则甲方不承担任何经济赔偿责任。
(二)乙方需向保险公司办理保险事宜如下：
1.乙方主业人员须办理人身意外伤害保险和财产保险。
2.乙方聘用的从业人员的人身保险由乙方自行办理。
第十八条 合同期满，乙方应自已向原登记的工商行政管理部门和税务机关办理停业废业手续。
第十九条 在合同期内，甲方有权对乙方进行经营销售检查和考核。
第二十条 争议的解决
甲乙双方因本合同发生争议，应当尽量通过友好协商解决。如果经过协商，在三十日内未能达成协议，任何一方均可向合同履行地人民法院提起诉讼。
第二十一条 其它约定
(一)本合同未尽事宜，由甲乙双方另行议定，并签订书面补充协议。该补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准，补充协议与本合同具有同等法律效力。
(二)本合同自双方签字、盖章之日起生效。
(三)本合同一式叁份，甲乙双方各执一份，一份交工商行政管理机关存档。
甲方(盖章)_________ 乙方(盖章)_________
代表人(签字)_______ 代表人(签字)_______
_____年_____月_____日 _____年_____月_____日
合同编号：
甲方：，为具有合法招生办学资质的培训机构。
乙方：，为合法享有公民权的个人。
甲乙双方依据中华人民共和国合同法及其他相关法律规定，经过友好协商，在自愿、平等、互惠互利的原则下携手合作，一起为有内训需求的客户(后续简称需方)提供服务。为使合作顺利进行、双方权益得到法律保障，特订立以下条款，由甲乙双方共同遵守。
一、权利和义务：
1、甲方应具有合法招生、办学或培训的许可资质，甲方向乙方提供的本机构的机构介绍、演示胶片、开课计划等信息，要准确和严谨，不存在任何诸如专利、版权等方面的争议，并且符合国家有关政策法规。
2、甲方与需方的实际合作情况，甲方有义务如实通报乙方，并配合乙方与需方核对。
3、协议签定后，乙方给甲方进行宣传。
4、乙方应在需方有兴趣与甲方联系后，及时将他们的联系方式等信息告知甲方。
二、支付与结算：
1、乙方向甲方提供需方联系方式等信息后，若甲方最终和需方达成合同并执行了，甲方给予乙方佣金XX元/人作为中介报酬。(为10000元/次，讲师及工作人员食宿费、交通费等由需方承担)。
2、甲乙双方的结算办法为：甲乙双方确认需方报名成功，按不同的情况处理：需方向甲方付款的，甲方应在与需方培训执行后的5个工作日内向乙方支付合同约定的佣金，乙方向甲方出具相应金额的发票;需方向乙方付款的，乙方应在需方付清全额款项后，将扣除乙方佣金后的款项支付给甲方，甲方应开具相应收款发票给乙方。
3、由收款方向学员开具相关收款发票或者凭证。
三、其他条款：
1、需方对甲方服务承诺提出异议或申诉(如授课质量与承诺不符、延迟开课时间、中途无故停课或课时不足等)，由甲方负责协商解决，乙方概不负责。
2、对合作过程中出现客户重复的情况，双方依照具体的实际情况来友好解决。
四、合同签订与违约：
1、协议一式二份，双方各执一份。本协议自双方签章之日起生效，有效期为_1年。自_年月日至_年月日终止。传真签章也有效。
2、本协议若有修改，双方可另行约定，或签订补充协议;补充协议以及附件与本协议具同等之法律效力。
3、双方因合同解释或履行发生争议，由双方协商解决。协商不成，由济南市仲裁委员会仲裁。
甲方： 乙方：
签章： 签章：
代表： 代表：
地址： 地址：
电话： 电话：
传真： 传真：
开户银行： 开户银行：
甲方： 姓 名________，身份证号;
乙方： 姓 名________，身份证号;
经甲乙双方友好协商、达成以下合作协议：
第一条 合作项目名称及主要经营地：_________________。
第二条 合作经营项目和范围：__________________。
第三条 合作期限，自__年__月__日起，至__年__月__日止，共__年。
第四条 合作方式：甲方同意乙方通过技术入股方式，出让的股份，相应的乙方付出相应的技术。
第五条 盈余分配：方案一 年终总利润按股份比例分配；方案二 年终总利润按持有股份比例分配。
第六条 入伙、退伙、出资的转让。
(一)入伙。
1. 新合作人入伙，必须经双方合作人同意;
2. 承认并签署本合作协议;
(二)退伙。
1. 自愿退伙。合作的经营期限内，有下列情形之一时，合作人可以退伙：
①合作协议约定的退伙事由出现;
②经双方合作人同意退伙;
③发生合作人难以继续参加合作方的事由。
合作协议未约定合作方的经营期限的，合作人在不给合作另一方执行造成不利影响的情况下，可以退伙，但应当提前30日通知其他合作人。合作人擅自退伙给合作造成损失的，应当赔偿损失。
2. 除名退伙。合作人有下列情形之一的，经其他合作人一致同意，可以决议将其除名：
①未履行技术支持义务;
②因故意或重大过失给合作另一方造成损失;
③合作协议约定的其他事由。
对合作人的除名决议应当书面通知被除名人。被除名人自接到除名通知之日起，除名生效，被除名人退伙。除名人对除名决议有异议的，可以在接到除名通知之日起30日内，向人民法院起诉。
合作人退伙后，其他合作人与该退伙人按入伙期的财产分配状况进行结算。
第七条 合作负责人及合作事务执行。
(一)甲方负责经营管理及财务事由；乙方负责日常技术支持。
第八条 合作人的权利和义务。
(一)合作人的权利：
1. 合作事务的经营权、决定权和监督权，合作的经营活动由合作人共同决定，无论出资多少，每个人都有表决权。
2. 合作人享有合作利益的分配权;合作利益按股份占比分配。
3.合作人有退伙的权利。
(二)合作人的义务：
1. 按照合作协议的约定维护合作财产的统一;
2. 分担合作的经营损失的债务;
3. 为合作另一方产生的事故，共同承担连带责任。
第九条 禁止行为。
(一)未经全体合作人同意，禁止任何合作人私自以合作名义进行业务活动;如技术分享给竞争合作方
(二) 禁止合作人参与经营与本合作竞争的业务。
(三)除合作协议另有约定或者经全体合作人同意外，合作人不得同本合作进行交易。
(四)合作人不得从事损害本合作方利益的活动。
第十条 合作营业的继续。
(一)在退伙的情况下，其余合作人有权继续以原企业名称继续经营原企业业务，也可以选择、吸收新的合作人入伙经营。
第十一条 合作的终止和清算。
(一) 合作因下列情形解散：
1. 合作期限届满;
2. 全体合作人同意终止合作关系;
3. 合作事务完成或不能完成;
4. 出现法律、行政法规规定的合作企业解散的其他原因。
(二)合作的'清算：
1. 合作解散后应当进行清算，并通知债权人。
2.清偿后如有剩余，则按本协议第五条第一款的办法进行分配。
3. 清算时合作有亏损，合作财产不足清偿的部分，依本协议第五条第二款的办法办理。各合作人应承担无限连带清偿责任，合作人由于承担连带责任，所清偿数额超过其应当承担的数额时，有权向其他合作人追偿。
第十二条 违约责任。
(一)合作人未按期缴纳或未缴足出资的，应当赔偿由此给 其他合作人造成的损失;如果逾期____仍未缴足出资，按退伙处理。
(二)合作人未经其他合作人一致同意而转让其财产份额的，如果他合作人不愿接纳受让人为新的合作人，可按退伙处理，转让人应赔偿其他合作人因此而造成的损失。
(三)合作人私自以其在合作企业中的财产份额出质的，其行为无效，或者作为退伙处理;由此给其他合作人造成损失的，承担赔偿责任。
(四)合作人违反第九条规定，应按合作实际损失赔偿劝阻不听者可由全体合作人决定除名。
第十三条 合同争议解决方式。
凡因本协议或与本协议有关的一切争议，合作人之间共同协商，如协商不成，提交，对各方均有约束力。
第十四条 其他。
(一) 经协商一致，合作双方可以修改本协议或对未尽事宜进行补充;补充、修改内容与本协议相冲突的，以补充、修改后的内容为准。
(二)本合同一式___份，合作人各执一份。
(三)本合同经全体合作人签名、盖章后生效。
甲方：________(签章) 乙方：________(签章)
时间：___年__月__日时间：____年___月__日
签约地点：__________________________
甲方：凤凰湖植物园有限公司
（以下简称甲方）
乙方：
（以下简称乙方）
本着平等互利的原则，甲乙双方自愿签署以下合作协议：
1，乙方经对甲方充分考察了解，决定兼职为甲方推广产品和服务业务。
2，甲方对乙方不进行日常考勤考核，但有义务对其进行岗前培训和业务进行指导，包括提供必要的销售资料。
3，合作期间，乙方自觉为甲方树立良好的对外形象，展示企业精神面貌，积极组织或推荐客户到甲方来消费，同时通过各种社会渠道挖掘潜在客户并努力发展成为甲方的固定客户。乙方承诺按甲方制定的价格策略和服务标准，通过甲方提供的平台为所开发的客户提供服务，并保证服从甲方的统一管理安排，同时保持工作的独立性，对客户行开发，洽谈及售后跟踪服务。在市场开发的工作中应和甲方保持信息畅通，避免和甲方其他销售人员在客户开发上相互交叉，撞车。
4，合作期间甲方不承担乙方工资，社会保险，差旅补助等。乙方发生任何人身伤害，触犯法律法规等，都由乙方本人独立承担，甲方不承担任何连带责任。
5，合作期间乙方可以以甲方兼职客户经理或顾问的名义推广甲方的产品及服务业务。甲方授权乙方最大协议折扣权限为：餐饮9。5折（除香烟，酒水，合菜），客房5。5折，会场5折。乙方在业务开展中不得损害甲方的利益及声誉，不得再兼职其他同类企业类似职务，对甲方所有资料必须严格保密，不得泄露。有违反该条款者甲方有权解除本协议，并扣除乙方销售提成，情节严重者将追究其法律责任。
6，乙方独立开发市场，负责引导客户来甲方消费，甲方负责安排好乙方介绍的客户进店后的相关接待工作，并给予乙方个人销售额的8%作为业绩提成。
7，为方便结算，乙方客户在甲方所有的消费款原则上以现金结算，甲方保证按协议内容提供相应服务及优惠，并在乙方所开发客户的消费款到帐的情况下，当月给予乙方安排结算销售提成。
乙方必须遵守以上协议。如有违反者，甲方有权解除本协议。造成甲方直接经济损失者追究其责任并全额赔偿，情节恶劣者追究其法律责任。
甲方：凤凰湖生态植物园有限公司 乙方：
日期： 日期：
甲方： 乙方：＿＿＿＿（身份证号：）
（以下简称“甲方”）与＿＿＿＿先生（以下简称“乙方”）经过友好协商，在相互信任、相互尊重和互惠互利的原则基础上，双方达成以下合作协议：
一、甲乙双方在符合双方共同利益的前提下，就《移动通信20xx年接入用房建设合作协议》合同的基础上，自愿结成战略合作伙伴关系，甲方委托乙方全权负责该份合同所有的工程项目及条款全部内容，乙方并承担一切因该份合同产生的法律责任。
二、乙方在履行甲方委托《移动通信20xx年接入用房建设合作协议》中的职权时，不得有损甲方任何正当权益，如其行为违反《移动通信20xx年接入用房建设合作协议》中任何的条款或触犯中华人民共和国的法律法规，其一切后果由乙方承担，其行为与甲方无任何关系。若有乙方在行使职权的过程中损害甲方的合法权益，乙方需按照法律相关规定赔偿甲方因此项目工程中的所有损失。
三、乙方在履行职权中有任何违法行为或者违反《移动通信20xx年接入用房建设合作协议》中的条款，甲方有权立刻终止与乙方的合作关系，并追究乙方相关法律责任。
四、本协议经双方盖章、签字后生效。本协议一式贰份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方：乙方：＿＿＿＿先生（或女士）
（公章）
代表签字：签字：
本协议于______年______月______日签订；一方为______公司，注册营业所在____________（以下称中方），另一方为______公司，主营业所在__________________（以下称投资人）。双方约定，在____________合作建设____________，其条款如下：
1.双方同意合作建设____________，共有__________________和____________。
2.中方提供建设的场地，负责拆迁场地上的建筑物。
3.投资人负责建设的全部资本。
4.____________建成以后，由中方负责经营，自负盈亏。投资人的投资及其利息，从____________建成开业后的第______年起开始偿还，在______年内分______次还清。每一次的还款，应详细列举下列两个项目：
a.投资人在建设度假村中投资总额的______；
b.按尚未偿还金额计算出来的利息。（____________行应为上述还款出具不可撤销的、不可转让的、无保留条件的保证书。中方也可以提前偿还全部金额。还款后就不再计付利息。在中方还清投资人的投资和利息以后，这个____________就全部属中方所有，不必再作任何补偿。）
5.双方约事实上，投资人分红的固定比率为营业净利的______，从______开始营业起算，由中方将每年红利分给投资人，共分______年。
6.投资人负责____________的设计、装修、建筑管理、工程招标等工作，直至建成为止，有关费用则由中方支付。
7.双方将讨论进口何种材料，并将为这些材料的供应进行招标。中方负责研究此事，并任命适当的单位着手进行招标。投资人负责挑选最合适的投标，监督投标工程的施工，协调____________建设的进度。
8.有关的税款，按中国的税法办理。
9.本协议经中方的领导机关______省对经济贸易委员会批准后生效。
中方：（签字）______________
投资人：（签字）____________
合同编号：_________
甲方：_________公司
法定住址：_________
法定代表人：_________
职务：_________
委托代理人：_________
身份证号码：_________
通讯地址：_________
邮政编码：_________
联系人：_________
电话：_________
传真：_________
账号：_________
电子信箱：_________
乙方：_________公司
法定住址：_________
法定代表人：_________
职务：_________
委托代理人：_________
身份证号码：_________
通讯地址：_________
邮政编码：_________
联系人：_________
电话：_________
传真：_________
账号：_________
电子信箱：_________
为利用短信平台向_________市民提供房屋出租、求租，办公厂房商铺租售和二手房买、卖等查询服务，增进双方收益，_________（以下简称甲方）与_________公司（以下简称乙方），本着友好合作、互惠互利的原则，经双方友好协商，决定在_________（甲方）的_________网平台上向用户提供房屋出租、求租，办公厂房商铺租售和二手房买、卖等手机查询短信息业务，并达成如下协议：
第一条 合作号码
移动：_________；联通：_________；电信小灵通：_________。
第二条 双方权利与义务
1.数据处理：
（1）甲方建设、维护好_________租房网网站，致力于内容的更新、内容的吸引力等方面，管理和维护好数据，负责实时向乙方提供相关实时数据。提供网民查看信息的网络通道。
（2）乙方整合甲方提供的数据，提供网民查看信息的网络通道和短信通道，实现以下短信功能：广大市民在查看_________网的内容后，可以通过手机、小灵通发送合作的号码，得到手机及小灵通返回的短信信息从而查询到房源提供者和房屋需求者的联系电话及简要信息。
2.内容的真实性、合法性：
（1）甲方负责网站的建设、更新，负责网站内容的真实性及打击非法和不实信息内容。
（2）乙方配合打击非法和不实信息。
3.网站和短信宣传
（1）甲方负责网站的宣传推广业务，但不构成必要义务。
（2）乙方就短信的内容宣传，但不构成必要义务。
4.网站和短信的咨询和售后服务
（1）甲方负责_________网的技术解决服务。甲方不负责短信的服务及其工作。但甲方有对短信的建议权和整改意见。
（2）乙方负责合作内容有关短信的售后服务工作。乙方不负责有关网站的建设、维护工作，但乙方有对网站的建议权和整改意见。
5.合作对象和数据的所有权
（1）在合作期限内，甲方不得再将数据与国内经营的其他sp商进行合作。甲方的_________租房网所有权归甲方所有。
（2）乙方可与其他房屋信息网展开合作。乙方不得再将甲方的数据用于其它盈利项目。
6.付款和短信平台的所有权
（1）乙方有向甲方付款的义务；乙方有就技术平台的升级、维护的义务，但不构成必要义务。乙方的短信平台的所有权归乙方所有。
（2）甲方有权向乙方提出支付款项的权利，甲方有权要求乙方出具双方所合作的'手机增值服务'的详细服务统计报表的义务及移动、联通、电信的结算清单。乙方就出具报表和结算清单方面在不可抗力因素下除外。但乙方在甲方要求出具资料时，给予合理解释和答复。甲方不得就短信平台的相关技术向其他任何人及单位泄密。
3.协议解除的处理：如无违约情况出现，但一方又有解除意向，应提前四个月告知对方，否则造成的经济由擅自解除协议方赔偿。
第八条 本协议未尽事宜，甲乙双方本着平等互利的原则协商解决。
甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________公司
代表（签字）：_________ 代表（签字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
签订地点：_________ 签订地点：_________
甲方：(公司名称)
营业执照号：________________ 地址：________________
法定代表人：________________ 电话：________________
身份证号：_______________________
乙方：(公司名称)
营业执照号：________________ 地址：________________
法定代表人：________________ 电话：________________
身份证号：_______________________
经甲、乙双方友好协商，就乙方承接甲方的装饰工程业务达成如下协议：
一、协议执行期限：
本协议又甲乙双方自行商谈，执行期限为______年___月___日至_____年___月___日
二、甲方权利：
1、甲方有权监督装饰工程的现场管理及文明施工。
2、甲方有权对乙方施工质量进行抽检与检验。
3、甲方有权对乙方施工材料进行封样及审核。
4、甲方有权对乙方的不规范行为提出相应的整改意见。
三、甲方责任：
1、甲方负责向乙方提供装饰工程项目。
2、开工前甲方负责向乙方提供经装饰工程项目单位简章确认后的施工图纸、工程报价 及施工工艺说明，并向乙方进行交底，须双方签字认可。
3、甲方负责按照本协议中规定的付款方式及时给乙方拨付工程款项。
四、乙方权利：
1、乙方有权要求甲方与施工队进行沟通，确保工程的顺利进行。
2、乙方有权要求甲方按照协议及时拨付工程款，确保工程的顺利进行。
五、乙方责任：
1、乙方所派出人员须遵守合理的规章制度。
2、乙方所派出人员应能胜任施工中各个环节的工作任务。
3、乙方所对派出人员进行甲方企业文化的学习与教育。
4、乙方应遵守甲方现场施工管理中提出的各项合理要求。
六、工程变更：
在施工期间对合同约定的工程内容如需变更，双方应当协商一致。由同
双方共同签订书面变更协议，同时调整相关工程费及工期。工程变更协议， 作为竣工结算和顺延工期的根据。
七、工期延误：
6.1对以下原因造成竣工的日期延误,经甲方确认，工期应当顺延：
(1)工程量变化或设计变更;(2) 根据现场实际施工情况或经业主单位 或甲方同意工期顺延及其它情况的;(3)不可抗力;
6.2对以下原因造成竣工的日期延误，工期应当顺延：
(1)甲方未按合同约定完成其应当负责的工作而影响工期的;
(2)甲方未按合同约定支付工程款影响正常施工的;
(3)甲方责任造成工期延误的其他情况。
6.3因乙方责任不能按期完工的，工期不顺延;因乙方原因造成工程质量 存在问题的返工费用由乙方承担，工期不顺延。
八、质量标准
工程施工质量按甲方与业主签署的相关协议及甲乙双方施工前认可的 相关标准执行。
九、工程验收
在施工过程中分下列阶段对工程质量进行联合验收:(1)材料验收;
(2)隐蔽工程验收;(3)竣工验收。
十、工程支付款：
(1)合同签定后，发包人按约定直接向承包人支付工程款的40%预付款， 即_________元;泥工完工后，发包人按约定直接向承包人支付工程款的40% 进度款，即___________元;逢单项工程完工验收后, 发包人按约定直接向承 包人支付増加项目后的追加款,油漆工程完工后发包人按约定直接向承包人 支付工程款15%余额款,即_________元。全部工程完工后三天内支付余款 5%,即_________元
(2)签定合同后首付工程款的20%,即________元;以后按每期工程完工验
收单签名后三天内付款,按第10.1条分多次(5%-20%)付款,水电改造定位完 工验收后付第二次款20%,即________元;泥工完工后付第三次款20%,即 _______元;木工程完工后付第四次款20%,即________元;油漆工程完工后 付第五次款15%，即_______元,全部完工后三天付余款5%。变更追加款随验 收签名时同期付清,即每次支付5-20%工程款+变更项目差额。
(3)其他支付方式：11.2 工程验收合格后，承包人应向发包人提出工程 结算，并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后三日内如未有异议，即 视为同意，双方应填写工程验收单(家庭居室装饰装修工程验收单)并签字，
发包人应在签字后三天内向承包人结清每期工程进度款。11.3 工程款全部 结清后，承包人应向发包人开具正式统一发票(税金另计)。
十一、违约责任：
1、合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规 及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任， 并赔偿给对方造成的经济损失。
2、未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的， 由发包人负责。
3、因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理 合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
4、发包人未按期支付每次工程进度款的(验收签字三日内)，每延误一天向 对方支付违约金发包价2元,十五天后乙方可中止合约. 12.5 由于承 包人原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金发包价2元。
十二、附则：
1、本合同经双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。
2、本合同签订后工程不得转包。
3、本合同一式________份，双方各执________份。
4、合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
甲方：(签字盖章) 乙方：(签字盖章)
______年___月___日 ______年___月___日
甲方：
乙方：东安县义工联合会
本着互惠互利、诚实信用的原则，经双方友好协商，就爱心合作发展有关事宜达成如下协议：
一. 权利和义务：
1.甲方应成立一支义工团队，人数原则上不少于___人。甲方义工团队应遵守东安县义工联合会的'章程，服从东安县义工联合会的业务指导，每年参加义工活动2次以上，人数不少于2人。
2.乙方为甲方授予一块“爱心合作单位”匾牌，制作费____元由甲方单位出资。
3.甲方在乙方举办的大型活动中有优先、优惠使用广告宣传展示台、位的权利。
4.乙方积极引导和鼓励义工成员到甲方消费，乙方的义工成员到甲方消费，凭东安县义工联合会的义工证享受___折优惠。
5.乙方义工成员到甲方消费应遵纪守法，文明礼貌，爱护财物，理性消费。
6.甲方如一年度内累计接待义工消费___人次以上，乙方在年度宣传册上免费进行宣传。
7.本合作协议有效期为一年，届满经双方商议可续签。
二.其他：
1.本协议经双方代表签字盖章后生效。
2.本协议一式二份，甲乙双方各执一份。
甲方： (签章)
乙方：东安县义工联合会(签章)
年月日
合同编号：
甲方：法定代表人：
乙方：姓名：性别：年龄：电话（手机）：专业：工作年限：教学年限：籍贯：现住址：可授课年级与学科：
风险提示：
合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不相同。
本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。甲乙双方本着平等、自愿、诚信的原则，就甲方聘用乙方担任兼职教师事宜，经协商甲乙双方达成如下协议：风险提示：
应明确约定合作各方的权利义务，以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。
再次温馨提示：因合作方式、项目内容不一致，各方的权利义务条款也不一致，应根据实际情况进行拟定。
1、乙方须在上岗前，向甲方提供本人真实资料（教师资格证、身份证、学历证等复印件），乙方不得向甲方提供虚假资料，否则甲方有权追究乙方的'法律责任。
2、乙方上岗前须按甲方的规定对授课学科进行精心备课并写出教学计划。
3、教师有课，必须提前_______分钟到校，每月请假不得超过_______次，凡超过_______次者，第_______次起，每次扣_______元，超过_______次以上，终止本协议。
4、教师授课如果每次都按预定的时间完成教学任务，并没有迟到、请假和早退现象额外奖励工资每月_______元。
5、乙方的薪金是按甲方兼职教师课时辅导费标准结合本人辅导课时计提。每_______课时（_______小时）发放上一次课时费。
6、甲方付给乙方课时辅导费标准：
（1）一对一标准：初中_______元小时；高中_______元小时。
（2）一至二标准：初中_______元小时；高中_______元小时。
（3）三至六标准：初中_______元小时；高中_______元小时。按照学生进步情况：所带_______学生在期中和期末等大型考试有所进步，奖励教师_______元。
7、乙方
第二次起每接一个新学生，
第一次辅导课两小时均为试讲，学生及家长不认可乙方教学效果的本次辅导费甲方不支付。若授课满意，甲方全额支付乙方课时费。
8、乙方必须在授课前了解学生学习情况，认真备课，结合甲方的教学方式为学生进行针对性的辅导，备课笔记，课后总结要由甲方行政人员签字确认，以便作为发放工资的依据。
9、乙方给学生授课时间、地点由学校教官确定，乙方不得随意改动上课时间、地点，若调课需经教官同意并做记录，如乙方自行延长授课时间，甲方不支付延时工资。
10、乙方在教学过程中必须做到不迟到、不旷课、不早退，由于乙方原因造成学生退学的，甲方有权辞退乙方，并从乙方工资中扣除给甲方造成损失的相应部分。风险提示：
合同的约定虽然细致，但无法保证合作方不违约。因此，必须明确约定违约条款，一旦一方违约，另一方则能够以此作为追偿依据。
11、违约乙方如有特殊情况，需要更改上课时间必须提前一天通知甲方，得到甲方谅解后，另行安排授课，如乙方一个月中出现三次更改上课时间的情况，甲方有权视情节严重性认定乙方违约，双方终止本协议。如特殊情况终止授课，须提前一个月通知甲方并得到甲方同意，否则甲方将视情节严重程度扣除乙方全部或部分课时辅导费。辅导过程中，乙方必须与学生保持良好关系。如出现意外情况，须及时通知甲方，由甲方负责妥善处理，不得与学生和学生家长出现任何矛盾纠纷，否则甲方将有权不向乙方支付任何费用。风险提示：应约定保密及竞业禁止义务，特别是针对项目所涉及的技术、客户资源，以免出现合作一方在项目外以此牟利或从事其他损害项目权益的活动。
12、保密
（1）乙方不允许泄露甲方机构的（包括教学方式、方法、资料、运作状况、财务状况等）一切机密。
（2）乙方作为甲方聘用的兼职工作人员，有责任为甲方保密。乙方应遵守甲方的规章制度且有责任维护甲方形象、利益；不得做出有损甲方利益的行为、言论，如乙方有故意使学生退学或带走学生，一经发现将扣除乙方全部工资并承担相应法律责任。
13、终止条款
（1）因国家政策变化、自然灾害等不可抗力因素导致本协议无法继续履行的，甲方应根据乙方授课时间向乙方付清所有课时辅导费，但不负责其他意外事故，双方合同自行终止。
（2）乙方不服从学校安排管理，或不能胜任管理学生，辅导学生，双方合同终止。
14、乙方如可长期在辅导机构任职并取得很好的成绩，甲方可分给乙方部分股份，成为很好的合作伙伴。
15、本协议一式_______份，甲乙双方各执_______份，签字或盖章有效。
甲方：代表签字：地址：联系方式：________年____月____日
乙方：________年____月____日
甲方：
乙方：
本着平等、志愿、共赢的原则签定以下协议：
第一章 合作项目
1、双方拟共同投资经营的项目位于:
2、合作项目内容：
3、合作时间，经双方商定，第一个合作周期为十年，自本合同签订之日开始计算
第二章 项目建设
项目建设的各项事务由甲乙双方议定，设备采购、材料采购、施工队伍选择等各项事宜的合同签定，由甲乙双方共同签订。
第三章 出资、收益及盈亏分担
1、参照本地区及项目定位，暂定项目投资金额为 万元，超出部分……
2、一层大厅和地下车库的出租收益由甲乙双方共同分配。
3、合作经营的利润分配方式：甲、乙双方各占50%，纯利润享有合作经营所产生的利润。如在合作经营中，合作经营产生借款，合作经营的利润应先偿还借款，利润三个月分配一次，但须在利润中扣除20%作为项目维修 、添置设备及本项目衍生的'其它相关费用。
第四章 项目经营管理
1、项目经营管理团队由合作双方协商招募，负责合作经营的日常事宜，参照我国相关法律，及合作双方签订的合同规定行使职权。
2、每个月合作双方召开一次会议，通报项目经营状况，包括运营、财务等情况，制定合理的措施方案，经合作双方同意，可召开临时会议。
3、合作人不得从事损害项目经营的活动，下列事务必须经合作双方同意：
(1)投资规模或更改投资方案
(2)对外签订合同
(3)转让或出租项目经营的资产
(4)项目经营投资及费用超过 万元支出
(5)处分其它财产权利或以项目经营的财产为其它人提供担保。
(6)合作项目的内部管理事宜，如聘经营管理员，工作人员的薪酬，规章制度等影响合作经营的重大事宜经合作双方同意签订。
第五章 合作经营的加入及退出
1、项目启动运营后，原则上不接受第三方合伙人的加入，如有合作双方中的一方确有原因经转让其项目投资，须经合作中另一方同意，固定投资余值由相关权威部分审计裁定，转让时，原始合作方享有优先购买权。
2、合作在一个合作周期的一半即五年内，原则上不得退出经营，五年后退出经芝中的，经提前三个月告知合伙人，经合伙人同意并经
权威部门审定裁定后，可以退出合作经营。
其它：
1、经协商一致，合伙人可以修改本协议或对未尽事宜进行补充约定，修改内容与本协议相冲突的，以补充修改后的内容为准。
2、本协议一式三份，合伙人各执一份，见证人一份。
3、本协议经合作双方签字、盖章后生效。
甲方(签字)：
乙方(签字)：
年
日 月
甲方：住所：联系电话：乙方：住所：联系电话：风险提示：
合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不相同。
本协议的条款设置建立在特定项目的基础上。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，本着公平、公正、诚实守信的原则，经甲乙双方协商一致，共同签订并履行本合同所列条款。
一、合作内容
1、疗内疗资源共享。大型设备共享，内拥有的直线加速器、C等大型疗设备和特殊检查项目，各XX院可共享；在符合质量控制标准的情况下实行检查、检验结果互认，逐步建立各种临床检验、功能检查及特殊检查项目申请和检查报告制度，共同建立网络数据信息平台，实现信息共享；院内制剂在内可流通使用。XX院后勤服务可统一管理，以降低成本。
2、疗内疗技术人员根据疗需要合理流动，在广泛开展多点执业。核心XX院要根据成员XX院需求确定技术人员支援基层XX院，按照定XX院、定人员、定期限、定目标四定原则落实好对口支援工作。核心XX院技术人员到基层帮扶时应给予优惠政策，同等条件下可优先晋升职称，并按国家有关要求予以相应的补贴。
3、疗内各级疗机构间会诊程序可参照院内会诊程序管理，各XX院要充分利用远程疗会诊系统，开展远程会诊和远程教育服务。
4、要认真落实双向转诊制度，严格按照XX院级别和执业范围收治病人。核心XX院和其他三级XX院成员要将术后恢复期患者、康复患者和慢性病患者如普通高血压、糖尿病、陈旧性心梗、脑梗塞稳定期、癌症术后等患者转到二级XX院治疗，逐步提升转诊率。要逐步完善下转病种类别、指征、分级诊疗指南和标准，信息化为平台，争取实现信息资源共享。
5、疗核心单位要利用科研优势积极联合并指导成员单位开展临床科研工作；优先安排成员单位管理干部来挂职交流学习和技术人员进修学习，并给与适当的费用减免；积极举办各类学术交流会议，提高成员单位的整体疗技术和管理水平。
二、共同职责风险提示：
应明确约定合作各方的权利义务，以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。
再次温馨提示：因合作方式、项目内容不一致，各方的权利义务条款也不一致，应根据实际情况进行拟定。
1、遵守国家法律法规和理事会章程，执行疗技术操规范。
2、制定工作计划，签订协作协议。
3、提高服务质量，控制疗费用，控制指标达标。
4、保障疗安全，减少患矛盾，疗纠纷次数逐年减少。
5、实施分集疗，构建服务体系。
6、加强德风教育，提升群众满意度，满意度测评逐年提升。
三、核心成员单位职责
1、充分发挥核心成员作用，对各成员单位提供全力技术。支持和对口帮扶，使各成员单位充分享受到加入XX院疗各种实惠。
2、指导成员单位重点学科建设，指定科室及专家对成员单位进行一对一帮扶，帮助成员单位________年内发展一个重点学科；开展多点执业及双向转诊。
3、利用科研优势积极联合并指导成员单位开展临床科研工作。
4、利用仪器设备优势为成员单位提供优质检查、优先服务。
5、对成员单位转送至核心XX院的急危重症患者实行绿色通道制度。
6、优先为成员单位业务骨干提供技能和技术培训，每年不少于_______名
7、优先接收成员单位管理干部来院挂职交流学习，每年不少于_______名。
四、合作期限本协议
自________年____月____日起至________年____月____日止，有效期限为________年，期满后，合作双方可协商续签。
五、违约责任风险提示：
合同的约定虽然细致，但无法保证合作方不违约。因此，必须明确约定违约条款，一旦一方违约，另一方则能够以此作为追偿依据。 合作方如有一方违反本协议，则其他方有权取消与违约方的合作并追究违约方的一切经济法律责任。
六、其他事项
1、本协议经双方代表签字盖章后生效，协议中如有未尽事宜，由双方共同协商解决并签订补充协议。
2、本协议一式_______份，甲、乙双方各持_______份，自签署之日起生效。
甲方（签字）：签订地点：________年____月____日乙方（签字）：签订地点：________年____月____日
甲方：
乙方：
丙方：
甲乙丙三方本着和平、平等、互利的原则订立合作协议如下：
第一条 甲乙丙三方自愿合作经营农业合作社 项目
第二条 合作方式： 股份合作制
第三条 合作期限： 20xx年3月1日-
第四条 三方共同经营，合作期间产生的收益由甲乙丙三方按本协议所约定的比例享有，所产生的亏损或者民事责任由甲乙丙三方按本协议所约定的比例承担。
第五条 合作期间的固定资产和盈余按照取得的净利润分配，甲方占45%、乙方占45%、丙方占10%；合作期间的债务按照上述比例负担。任何一方对外偿还债务后，另两方应当按比例在十日内向另一方清偿自己应当负担的部分。
第六条 甲乙丙三方的权利与义务
6.1负责合作项目的报批手续，所产生的一切费用按第五条出资比例来承担。
6.2享有对项目建设管理的权利。
6.3对乙方的建设项目有权进行建议、审议和监督。
6.4负责项目的规划设计及可行性研究等前期准备工作。
6.5负责向政府申请与项目有关的优惠政策。
6.6对项目进行论证及实地考察的权利。
6.7三方应保证本协议签订前及履行过程中所提供资料的真实及合法性。
第七条 协议履行期间，如遇政府依法征收﹑占用合作项目所使用土地的，甲乙双方均应服从，因征用或占用上述土地而获得的相关的投入建设的地面附着及增加地力进行投入的补偿费用由甲乙丙三方按照甲方45%、乙方45%、丙方10%比例享有。
第七条 合同履行期间，任何一方在未经对方同意的情况下，擅自解除本协议的，违约方应赔偿守约方因其行为而造成的全部经济损失，经济损失的比例与第五条保持一致。
第八条 本协议未经事宜，三方可以补充规定，补充协议与本协议有同等效力。
第九条 协议履行期间，如三方发生争议，三方应协商解决，如协商不成，任何一方均可向人民法院提起诉讼。
第十条 本协议一式三份，甲乙丙三方各一份。
甲方： 乙方： 丙方：
合同签订时间：
合同签订地点：
甲方：
地址：
电话：
乙方： 南京照功科技有限公司
地址：
电话：
甲乙双方经过友好协商，在公平、诚实、信任、平等合作、互利互惠的基础上，乙方作为甲方产品在中国地区除（港澳台）的独家代理事宜，达成如下协议。
一、授权区域和销售任务
1、甲方授权乙方为甲方全国市场的品牌管理商（总代理）。甲方授权 乙方在合同期内有使用商标的权利，如乙方有相关营销活动需和甲方备案并得到确认。
二、合作期限
甲方授权乙方的代理期限为壹年，自20xx 年1 月1 日至 20xx年12 月 31日。如双方对合作满意，可于本合同到期前三个月，协商继续合作事宜。经协商，双方同意继续合作时，必须另行签定代理合同，另行签定合同时本合同自动失效。
三、销售方式和价格
1、乙方在代理期限内按照本合同规定的价格体系可以以批发或零售的方式销售。
2、甲方将给予乙方最有优势的产品价格，每个季度双方根据市场情况协商一次产品的全国价格体系和市场定价策略。
四、双方的权利和义务
1、 甲方有义务就乙方提出的技术问题通过电话、传真、E—mail等方式进行指导、解答。
2、 甲方协助乙方在进行市场宣传和产品形象的树立。
3、甲方负责按时备货、验货、向乙方发货，并确保产品的完整性和完好性，对确属质量问题的货物进行免费更换。
4、 乙方作出有损于甲方利益的行为时，甲方有权终止协议，并依法追究乙方的责任。
5、 甲方价格变动应提前 天通知乙方。
6、乙方应 按协议要求及时向甲方支付货款 。
7、 乙方全面负责用户的售后服务工作。
8、乙方积极甲方提供市场对产品的反馈意见和建议。
五、订货、结算与退货：
1、 乙方须提前三天向甲方提出书面或口头的发货请求。
2、 甲方将在收到乙方的正式订单后对乙方发货。甲方最迟在收到乙方订单的5个工作日内发货。
3、 乙方如未能按时回款，以应回款的1%每月罚金订单进行处罚。
4甲方负责把货送到乙方在深圳的指定仓库。
5 双方的对账日为每月的 号 双方结算日为每月的 号甲方为乙方提供不超过30日的订货延迟结算支持。（日期从甲方送货到乙方仓库的次日开始计算。）
6 甲方提供乙方的产品不良率应该在5%以内。并提供每批次产品18个月的质量保证。出现质量问题的产品乙方有权向甲方退换。超过质量保证时效的产品甲方不予更换维修。
7乙方提取全年销售额的 %做为市场应营运服务费用。
甲方按每月回款的 %作为乙方的日常经营费用，并在甲方收到的货款后5个工作日内，以 的方式给予乙方。甲方给予乙方的实际运营服务费用，以整年度为期限按照整体销售情况以及运营服务费用计算公式进行统一核算，采取多退少补的方式执行；
六 营运保证金
1、乙方同意资金不少于 万人民币作为履约保证金。甲方每年提取销
售额2%， 甲方提留滞销品保证金。
2、双方商品责任 合同中止后滞销品、定制产品、外购产品、出样展示的商品、丢失的商品、影响再次销售的不良产品、的残次品，以上商品所产生的权益损失归方负责承担； 双方合作终止存货处理。 出样展示的商品、影响再次销售的不良产品、卖场内的残次品均由乙方负责处理 ，其余可再次正常销售的产品库存由甲方负责处理。 因产品质量问题或因甲方产品和国家法律法规相冲突 所引起相关费用由甲方负责。 因产品质量问题或因甲方产品和国家法律法规相冲突所引起退货由甲方负责。关于滞销品的处理，所产生的滞销品损失原则上由滞销品保证金处理，超过部分由乙方负责，甲方有义务协助乙方进行处理。
六、保密条款
1甲方提供给乙方的有关产品、市场的文件均为甲方有价值的商业秘密，甲方保证不泄露乙方的商业秘密，也不为本合同规定以外的目的而使用这些秘密。乙方的销售计划、价格政策和市场策略均为甲方有价值的商业秘密，乙方保证不泄露这些商业秘密，也不为本合同规定以外的目的而使用这些秘密。
2双方应在自己的职权范围内制定有关制度，以保证职员不泄密。一旦发现对方的商业秘密有泄露的迹象，应立即通知另一方，并尽可能地采取救济措施，使损失最小。在本合同终止时，双方应向对方交还（或销毁）对方有关的全部资料及其备份并继续负有保密的义务，直到对方将其公开为止。
七、违约
双方违约金为 万元如果一方违反本合同的任何条款，另一方在此后任何时间可以向违约方提出书面通知，违约方应在15日内给予书面答复并采取补救措施，如果该通知发出15日内违约方不予答复或没有补救措施，非违约方可以终止本合同的执行，并依法要求损害赔偿。
八、争议处理
1、对于执行本合同发生的与本合同有关的争议应本着友好协商的原则解决；
2、如果双方通过协商不能达成一致，则提交仲裁委员会进行仲裁；
3、在争议处理过程中，除正在协商或仲裁的部分外，协议的其他部分应继续执行。
九、 条款的完整性
甲、乙双方均承认，已阅读过本合同，并同意：本合同为双方关于代合作事宜的所有合同和约定的全部记载，并已取代以前所有的口头的或书面的约定、意向书与建议。未经双方书面修订，不得对本合同加以变更。合同附件是合同不可分割的组成部分，与合同正文具有同等效力。
十、合同的修改
合同在履行过程中。如果有一方认为需要修改，需向另一方提出书面的修改建议和理由，双方协商同意后才能修改，并形成本合同的附件。如果双方未达成新的修改意见，则原有合同继续有效。
十一、 不可抗力
1、在合同的执行过程中如果出现了战争、水灾、火灾、地震等等不可抗力事故，将影响合同的正常履行时，受不可抗力影响的一方应尽快将不可抗力事故的情况通知对方。并尽快将有关当局出具的证明文件提交另一方进行确认。
2、双方尽快根据此项不可抗力事故的影响协商本合同的进一步执行问题。
3、因不可抗力造成的对履行合同的延误或无法正常履行时，受不可抗力影响的一方不负法律责任。
十二、生效
本合同自双方签字盖章之日起生效。
本合同一式两份，双方各执一份，具有相同的法律效力。
甲方：乙方： （盖章） （盖章）
签约人： 签约人：
年 月 日 年 月 日
有关合作协议书模板集合相关文章：
