施工分包合同

施工分包合同（精选27篇）

施工分包合同 篇1

　　发包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《上海市建筑市场管理条例》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际，为明确双方的责任、权利和义务，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。

　　第一条 工程概况

　　1.1工程名称： 。

　　1.2工程地点： 。 1.3承包范围及内容： 。

　　1.4甲方视需要，可对乙方承包范围及内容作出增减或调整，也可对乙方承包范围内的某一分项、某一产品、半成品材料等另行指定施工单位或供应商。乙方应无条件接受，也不因此作为对其余项目合同单价和总价作出调整的理由。

　　1.5 承包方式：本工程采用“包工料机消耗、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包环境保护、包甲方与业主的总承包合同中所涉及到的本分包合同内容、包甲方对业主的承诺和业主对甲方所作的规定、约束等”的包干方式，全面负责本合同范围内的全部工作内容，处理好政府主管部门和社区地方关系。

　　第二条 合同工期

　　2.1 乙方接甲方进场通知后 日内做好施工现场准备工作。

　　2.2 合同工期：本工程于 年 月 日开工，

　　至 年 月 日竣工，共 个日历天。

　　2.3 工期延误时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为每延误一

　　天，按本工程总价的 计算，按天累计。

　　2.4如遇有下列情况之一，经甲方同意并报业主书面签字盖章认

　　可后，可考虑工期延长：

　　a. 因不可抗力影响;(不可抗力的定义和范围按总承包合同)

　　b. 重大的设计变更、修改而增加的工作量，使乙方工程进度无法按原计划进行;

　　c. 非乙方原因的停电、停水造成停工时间连续12小时以上;

　　d. 因业主原因的工期调整;

　　e. 因业主原因无法正常施工。

　　第三条 质量

　　3.1 本工程质量等级为 。

　　3.2质量达不到要求时，乙方须向甲方支付违约金，违约金

　　为 。

　　3.3本工程质量必须通过甲方、业主、监理、质监站的验收和确认

　　3.4乙方必须严格按本工程的施工图纸、设计说明、设计变更、技术核定单等工程文件中规定和现行的国家、地方颁发的质量验收规范、标准和规定要求组织施工。

　　3.5乙方如达不到本合同约定的质量等级，甲方有权责成乙方进行返工，由此造成的一切工期、经济损失由乙方全额承担。如乙方达不到约定的质量等级，由此造成的业主罚款全由乙方全额承担。

　　3.6乙方在施工中发生一般质量事故，由甲方提出处理方案，经建设单位同意后，由乙方负责处理，处理结果由甲方报送政府有关部门;发生重大质量事故，必须按政府规定的处理办法进行处理，同时承担因此产生的责任。

　　3.7甲方为维护自身的声誉、品牌、形象，将对本工程质量进行不定期的巡查，在巡查过程中发出的质量整改通知书乙方必须在规定的时限内整改完毕，发出的对乙方的罚款通知，须说明罚款理由并由乙方全额承担，乙方必须在罚款单上签字接受，乙方拒绝签字并不影响罚款单的生效。

　　第四条 环境安全标化

　　4.1 本工程乙方现场文明施工要求为:建立现场安全生产保证体系,通过安全生产保证体系的认证并达到 标准要求，并承担安全贯标、一体化贯标和上级部门各种检查所发生的费用。

　　4.2 乙方应识别施工过程中的环境因素和危险源，并采取措施对其进行控制，防止环境污染事件和安全事故的发生。

　　4.3 乙方要严格执行各级政府的法律、法规和有关规定，执行甲方对安全和标化管理的有关规定，并承担因乙方原因造成的财产损失和伤亡事故的责任和由此发生的一切费用。对非乙方原因造成的财产损失和伤亡事故，由责任方承担责任和相关费用。

　　4.4 乙方应编制乙方范围内的现场临时用电施工方案，脚手架搭设施工方案，模板施工方案等专项施工方案，经甲方主管部门批准后方可实施。

　　4.5 乙方必须根据施工规范搭设和配置各种安全设施和安全劳防用品，应在甲方允许的供应商中采购上述物资，且必须加强进场验收和搭设后的使用前验收。

　　4.6 乙方应对乙方的施工人员及乙方的专业分包施工队伍进行分部分项和专项安全交底。

　　4.7 发生安全或伤亡事故，乙方应立即通知甲方代表和甲方公司安监部，同时按政府有关部门的要求处理，甲方要为排除事故或抢救人员提供帮助。

　　4.8 甲方为保持自身的声誉、品牌、形象，将对本工程进行不定期的日常巡查，乙方必须遵守甲方各项管理制度，甲方将根据管理制度的规定，在巡查过程中如发现问题将发出的安全整改通知书，乙方必须在规定时限内整改完毕;发出的罚款通知，甲方须说明罚款理由并由乙方全额承担，乙方必须在罚款单上签字接受，乙方拒绝签字并不影响罚款单的生效。

　　4.9 乙方如达不到本合同约定的安全标化标准，甲方有权责成乙方进行整改，由此造成的一切工期、经济损失全由乙方全额承担。且乙方愿意接受达不到安全标化标准的甲方罚款，罚款金额为总结算金额的 %，由此造成的业主罚款也由乙方全额承担。

　　第五条 工程价款

　　5.1 本工程价款暂定为人民币 万元整。

　　5.2 本工程计价方式为： 。

　　5.3上述计价方式中包括(或不包括)工程税金。

　　5.4如本工程计价方式含税金，则由甲方实施代扣代缴。

　　5.5本工程所采购的建筑材料原则上由乙方自行采购，要满足图纸及政府有关规定的要求，甲方有权指定和供应其中的部分材料。

　　5.6本工程所使用的机械设备、周转设备材料、脚手架设施、工地用各类表箱，均由乙方提供，但要满足政府有关法规或规定的要求，满足甲方的管理要求。对不满足上述要求的机械、设备、物资和设施,甲方有权提出整改、更换直至清退指令，乙方应无条件接受甲方的上述指令。

　　5.7本工程结算单由乙方在该分部工程竣工验收合格后14天内编制完毕，并递交甲方进行审核，审核无误后在整体工程竣工验收合格后28天内由甲方提交业主单位，经业主及审价单位确认后形成正式的工程结算书作为价款结算的依据。

　　5.8本合同发生的一切费用(包括各种罚款)均由乙方承担。

　　5.9由于乙方违反国家法律、法规和政府有关部门以及业主、监理、甲方的各项规定，连带甲方造成经济损失(包括内部罚款)乙方应给予赔偿，赔偿金额为甲方的实际损失另加20%的费用。

　　5.10其他约定事项：

　　第六条 预付款担保及履约担保

　　6.1 乙方同意以下列第 种方式对甲方支付乙方预付款、乙方履行合同进行担保，乙方须在签订本合同的同时，向甲方提供预付款银行担保、分包履约担保书。

　　6.1.1 预付款银行保函：在甲方支付乙方预付款前，乙方需出具

　　与预付款同等金额即 万元的预付款银行保函给甲方，预付款银行保函的期限为从预付款支付前开始到预付款在每月甲方支付给乙方工程款中全部回扣完为止。

　　6.1.2 履约保函：在合同签订后 天内，并在第一笔工程款支

　　付前，乙方需出具合同金额的 %计 万元的银行保函给甲方，履约保函期限从本合同内容开工到乙方完成合同规定全部义务(除保修义务外)为止。

　　6.1.3 提交履约保证金：在合同签约后 天内，乙方须提交合

　　同金额的 %的履约保证金 万元于甲方的指定银行，至乙方完成合同约定全部义务(除保修义务外)为止返回保证金。

　　6.1.4 分包工程款抵冲履约保证金：从甲方付乙方第一期工程款

　　开始，扣合同总价的 %工程款 万元作为履约保证，扣款期数从第一期甲方付乙方工程款开始到第 期甲方付乙方工程款结束，共分 期扣完，并必须在分包工作量达到50%合同总价前暂扣完毕，等乙方完成合同约定全部义务(除保修义务外)为止，开始释放暂扣工程款部分。

　　6.1.5 履约担保的其他约定方式： 。

　　6.1.6 如果乙方不能按照合同约定完成合同全部义务(除保修义

　　务外)或由于乙方原因造成工程及他人损失的，乙方同意除在质量、工期、安全标化等方面受到本合同相应条款约定的罚款和承担甲方受到各方面(包括业主方)的罚款外，还同意将该履约保证金作为乙方支付给甲方违约金及赔偿之费用。

　　第七条 工程款的支付

　　7.1本工程工程款的支付按甲方与业主约定的付款方式。具体付款比例约定为： 。当业主工程款暂不到位时，乙方不得因此延误工期，并应全力配合甲方共同向催讨工程款;同时，因业主不及时付款或拖欠工程款的行为造成甲方不能及时向乙方支付工程款时，乙方承诺决不向甲方追究责任和提起诉讼。

　　7.2乙方工程款的收取条件：①乙方每月25日上报当月实际形象进度的月度工作量，该月度工作量经甲方审核后并报业主通过审定;②根据甲方与业主付款条款的约定，当甲方收到业主工程款后，在扣除约定的款项后，余款作为支付乙方的工程款，并在 个工作日内以支票形式支付乙方;③本工程约定的款项指甲方的项目总包管理费(按工程造价的 %收取)、工程税金、履约保证金、政府规定的各类应缴费用(如质监安监费、定额编制管理费、上级行业管理费、外来人员综合保险费等)、工程相关费用(指甲方代乙方先行开支的费用或工程罚款)。上述款项中工程税金及政府规定的各类应缴费用由甲方代扣代缴，项目总包管理费及工程相关费用由甲方直接收取。

　　7.3 本合同预留工程保修金为合同总价(如已结算，按结算总价)的 %。待工程保修期满及业主将保修金余额返还后一周内甲方与乙方结清保修金。在保修期内若甲方通知乙方的保修内容不能得到及时响应，则甲方有权使用工程保修金对本工程出现的质量问题进行维修，如工程保修金尚不足于承担全部维修费用的，乙方承诺不足部分继续由乙方承担。

　　第八条 甲乙双方驻工地代表及其职责

　　8.1甲方任命 为甲方驻工地代表(以下简称“甲方代表”)，行使合同约定的权利，履行合同约定的职责。8.1.1 甲方代表发出指令，以《工程联系单》形式送达乙方，乙方应予以执行。如乙方认为甲方代表的指令不合理，应在收到指令8小时内提出书面申告，甲方代表在收到乙方申告后作出修改指令或继续作出执行指令的决定，并以书面形式通知乙方。甲方代表决定仍继续执行的指令，乙方应予以执行。

　　8.1.2 甲方代表应在乙方队伍进场时对进场人员进行总交底，交底的内容为：

　　a)本工程的质量目标、安全生产文明施工目标、其他创建目标;

　　b)涉及到甲方的现场施工的相关管理制度(如一体化管理体系的要求等);

　　c)与本工程施工有关的法律法规要求和技术标准、规范要求;

　　d)本工程的关键工序、特殊过程、重要环境因素和重大危险源以及控制要求。

　　e) 甲方与业主所签订的总合同有关主要条款。

　　8.1.3 甲方代表应在乙方队伍进场前，组织对乙方队伍人员资质、机械设备、周转设备和计量设备进行验证、验收，并做好相应台帐。

　　8.1.4 开工(施工)前甲方项目技术负责人应审核乙方提交的施工组织设计或专项施工方案。

　　8.1.5 在开工前甲方提供乙方经监理复核后的施工所需的水准点和坐标控制点，并以书面形式进行现场交验。

　　8.1.6 甲方代表有权对不能有效履行管理职责的乙方管理人员提出更换要求，但应出示书面通知，且具备合理理由。乙方在接到通知后的一周内替换人员要到岗就位。

　　8.1.7 甲方代表可按本合同的约定行使甲方代表的权力，履行甲方代表的职责，但无权解除本合同中乙方的任何义务。甲方代表易人，甲方应提前一周通知乙方，后任继续承担前人应负的责任(文件约定的义务和其职权内的承诺)。

　　8.1.8 甲方代表应负责施工现场内各分包作业单位之间的工程协调，便于乙方的正常施工。

　　8.1.9 甲方代表应指导、督促乙方按甲方对现场管理的各项标准

　　组织施工，全面遵守国家和地方现行的有关环境保护、职业健康和安全的法律、法规。执行甲方制定的ISO9001、ISO14001、OHSAS18001程序文件以及甲方规定的工程项目主要资料归档要求、施工组织设计管理要求、现场安全文明标化管理要求等管理标准。

　　8.1.10 当乙方由于业主的原因其利益受到严重侵害时，甲方应对乙方提出的合理要求予以支持，并积极做好有关工作。

　　8.1.11 甲方保安人员应严格按照甲方沪建股五司(20__)保字第005号文件《关于加强施工现场材料、设备等出门制度的通知》的有关规定。

　　8.2乙方任命 为乙方驻工地代表(以下简称“乙方代表”)，行使合同约定的权利，履行合同约定的职责。

　　8.2.1乙方在本工程履约中对甲方负完全责任，同时对甲方与业主所签订的工程承包合同中一切要约负连带责任，在任何情况下，这种连带责任不会被免除。

　　8.2.2 乙方对甲方发出的指令，凡涉及生命和财产安全的指令，不论何种情形均必须立即执行。对不属于上述性质的指令，如乙方认为甲方的指令不合理，应在收到指令后的8小时内以书面形式回复甲方，如甲方决定仍继续执行的，乙方应予以执行。若，事后甲方指令确属错误性的且给乙方造成损失的，按以下约定处理：该错误指令被证实为甲方转发业主指令而发生的，除业主承担赔偿责任外，其他损失均由乙方自行承担。若该错误指令为甲方单方面发出的，则由甲方承担赔偿责任。

　　8.2.3乙方的要求、请求或通知，应以书面形式由乙方盖章及乙方代表签字后送交甲方代表，待甲方代表在回执上签署姓名和收到后生效。

　　8.2.4乙方代表易人应提前一周书面通知甲方，并需得到甲方的认可方可执行，后任继续承担前人应负的责任(文件约定的义务和其职权内的承诺)。

　　8.2.5乙方以下人员，经监理或业主或甲方提出，经甲方代表确认同意，必须在24小时内调离本工程范围，否则每人次乙方支付违约金500元;同时，乙方应在3天内用甲方代表批准的合格的人员代替上述调离的任何人员。

　　① 甲方有证据确认无法胜任工作者，包括：对分部分项工程施工进度及施工质量达不到合同要求负有责任的施工人员、不熟悉本专业工作的施工人员等;

　　② 不能积极配合监理、业主及甲方正常工作者;

　　③ 违反甲方工地现场管理规定者;

　　④ 无证上岗者(适用于按规定必须有上岗证);

　　⑤ 与乙方进场人员花名册不符者;

　　⑥ 与本工程施工无关的人员。

　　8.2.6 乙方应在工程开工前和施工过程中须参加甲方组织的安全生产、图纸会审及设计交底、施工技术、质量要求、验收标准、文明施工的交底会议。在阶段施工前十日内完成施工组织设计的编制及专项施工方案，在满足规范标准和甲方要求的前提下，经甲方批准和业主认可后方可组织施工，对擅自改变施工组织设计及专项施工方案施工而引起的一切损失和法律责任全由乙方全额承担。

　　8.2.7 乙方应按规定对水准点引测、轴线标高、预留洞、预埋件位置、沉降点观测、皮数杆设置等进行技术复核。

　　8.2.8 乙方应按规定制作混凝土试块、砂浆试块，正确养护，按时送试，对需送试验的过程产品(如钢筋焊接件等)应及时送试。

　　8.2.9 根据政府有关部门规定，工程建设有关专业分包/材料采购必须进当地建设工程交易管理中心办理交易手续并付清相应的费用。乙方须委托甲方与专业分包商/供应商直接签订交易合同办理交易凭证手续，以及乙方需直接委托甲方实施采购(如钢材、商品砼)和发包的，每委托甲方签订一份交易合同之前乙方必须先向甲方提交代扣代付的书面委托申请报告，经甲方批准后甲方直接与分包商/供应商签订交易合同并办理交易凭证。乙方承诺但不限于如下内容：

　　① 根据政府部门有关规定，由甲方代付的与该合同发生的相关

　　的一切费用(如交易费、印花税等)均由乙方承担;

　　② 交易合同的另一方专业分包商/供应商的工程款/材料款均由

　　甲方代付;并从最近一期支付乙方的工程款/材料款中扣除。不足部分乙方同意先由乙方向甲方支付后，再由甲方支付给专业分包商/供应商。

　　③每次专业分包商/供应商提出付款要求后，乙方须先认真复核应付金额数后再向甲方提出付款要求，经甲方复核后甲方给予支付。因乙方的疏忽造成甲方多付给专业分包商/供应商的损失情况均由乙方承担。

　　④甲方与该交易合同所发生的所有的权利和义务均为乙方所有

　　的权利和义务，甲方与与分包商/供应商直接签订交易合同不能免除乙方对该合同的责任。

　　⑤该交易合同的专业分包商/供应商的违约和疏忽，均视为乙方的违约和疏忽。

　　⑥该交易合同在履行过程中，如乙方违反国家法律、法规，导致甲方受到处罚以及甲方的声誉、品牌、形象受到损害的，所引起的一切有形和无形的损失全由乙方承担;

　　⑦该交易合同最终结算价由乙方与合同的另一方决算，甲方凭乙方提供的该合同的最终决算书原件按合同规定支付尾款;因乙方不按合同约定的时间进行结算，或故意拖延结算时间的，甲方有权单方面与该合同的另一方进行决算，乙方承诺承认该决算的结果。

　　8.2.10 对乙方自行发生的各类专业、劳务、材料采购等合同，乙方签订后需将该类合同及时上报给甲方备案，该类合同的实际付款情况(付款情况需附上有效凭据复印件)、结算情况每月需定期向甲方进行书面汇报，不得瞒报。

　　8.2.11 乙方应全面贯彻执行8.1.9款的各项要求，遵守国家和

　　地方现行的有关环境保护、职业健康和安全的法律、法规。乙方在施工过程中严格控制好施工噪声、扬尘对周围环境影响，遵照甲方现行的一体化管理体系程序文件规定组织施工，并承担对乙方职工的教育责任，实现施工范围内的质量、环境与职业健康安全目标(指标)达到规定要求。并承担一体化贯标和上级部门各种检查所发生的费用。

　　8.2.12 乙方负责各类工程资料的收集、整理、归档工作，并完整地将工程资料定期或在工程竣工后14天内移交给甲方。

　　8.2.13 乙方在施工前应向甲方提供施工现场总平面布置、工程总进度网络计划、生产资源配置计划(人、机、物)报甲方审批;在收到施工图一个月内向甲方提供预算书(可分阶段编制);每月25日前上报当月工作量月报及下月工程进度、材料及劳动力计划;必要时还要及时提供工程进度、材料及劳动力季、周计划，在施工过程中对甲方需要乙方提供的资料在24小时内提供给甲方。

　　8.2.14 已完工程未交付甲方之前，乙方负责对已完工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，乙方予以修复并承担修复费用。

　　8.2.15 乙方应严格控制好施工队伍人数，杜绝私招乱用社会闲

　　散人员，禁止无证人员混入本队伍中进场施工。

　　8.2.16 乙方施工人员进场之前，必须先向甲方指派的现场专管

　　人员递交本施工队伍资质“三证”复印件及安排进场人员的花名册、身份证、就业证、暂住证、上岗资格证、特殊工种(电工、机操工、电焊工、架子工、起重工、吊车司机、吊车指挥等)操作证等复印件，并按规定及时办理健康证及队伍进场开工报告等手续。

　　8.2.17在施工过程中，因工程需要变动生产人员，必须事先得到

　　甲方专管人员的同意，并补交变动人员花名册及有关证件复印件。

　　8.2.18乙方用工必须遵守上海市政府有关规定，乙方的现场操

　　作人员不得使用不满18周岁未成年工及55周岁以上老年工，由于非法用工造成安全和质量事故的，均由乙方承担与此相关的一切责任。

　　8.2.19乙方施工队伍应组建相应的工会组织，进场后一个月内

　　应明确项目工会负责人，并及时报甲方项目工会组织员，参加工地工会联席会议。

　　8.2.20 乙方须与包括农民工在内的所有工人签订劳动合同，合同中须明确劳动报酬等内容，劳动报酬不低于当地政府规定的最低工资保障线，并严格履行，每月定日足额支付工资等劳动报酬;对甲方支付的工程款，乙方须优先用于支付工人劳动报酬。乙方施工人员包括农民工工资发放情况每月须定时上报工地工会联席会议。

　　8.2.21 乙方应按有关规定，在民工宿舍内应配备电扇等防暑降温设备、工人须配备必须的劳动防护用品(如钢筋工手套、电焊工服装、电焊工眼镜、电工绝缘鞋等)。

　　8.2.22乙方应按时交纳外来从业人员综合保险费。如甲方代乙方交纳该费用的，乙方同意该费用在甲方支付工程款中扣除。

　　8.2.23乙方在工程建设中采用不正当的手段拉拢甲方人员，损害甲方利益，根据具体情节和造成的后果扣除乙方单位合同总造价的1—5%直至终止本合同，由此给甲方单位造成的损失均由乙方单位承担。

　　8.2.24乙方在本工程中参与施工的所有工作人员和工人的人身意外保险、机械设备和财产保险全由乙方投保,因乙方原因造成的任何事故(包括第三者人员在内)所发生的依法应该支付的损失赔偿费, 抚恤费和法律责任均应由乙方负责, 甲方不承担此等责任。

　　8.2.25 合同规定由乙方完成或提供配合的工作(包括合同、会议纪要约定内容以及设计变更等)，如乙方拒绝完成或不能按合同要求完成，甲方即可安排其他单位完成，所发生的费用(另加20%的管理费)从乙方当月工程款中扣回，影响工期的责任由乙方负责。

　　8.2.26 乙方对自身施工现场两瓶仓库、材料间、经理室等重点要害部位必须安装技术防范设施，该设施必须由甲方认可的专业队伍负责安装、维修和保养，费用由乙方承担。

　　8.2.27 乙方对施工现场应配备足量的消防设施，制定消防应急预案，落实消防责任制，防止火灾事故的发生。

　　第九条 图纸

　　9.1甲方在乙方分项工程施工前提供施工图 套(已包括竣工

　　图在内)。乙方如需增加图纸份数，甲方可代为复制，复制费用由乙方承担。

　　9.2乙方在工程竣工后14天内向甲方提供完整的竣工图 套。

　　第十条 隐蔽工程和中间及分项验收

　　10.1 工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间及分项验收条件，乙

　　方自检互检合格后，通知甲方代表组织验收(在验收前48小时通知)，验收合格，经各方代表在验收记录签字同意后，方可进行隐蔽和继续施工。工程质量达不到验收标准的部分，乙方应按甲方要求的时间内予以修复，直到符合验收标准为止，其费用与工期拖延的损失由乙方承担。如工程质量符合规范要求，验收24小时后，各方代表不在验收记录上签字，可视为各方代表已认可验收记录，乙方可进行隐蔽或继续施工。

　　10.2若甲方未能按时组织验收、乙方可自行验收，甲方应承认验收记录。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，若由此造成停工，工期顺延;若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，工期不予延顺。对事后无法判断质量的工序应作为特殊过程加强控制。

　　第十一条 材料、设备的供应和管理

　　11.1工程所用的材料、设备原则上均由乙方自行采购，但供应商必须在甲方的合格分包商名录内。选择的供应商，必须符合国家和政府的备案证和许可证制度，且应事先收集该供应商的相关资料(经营执照、产品生产许可证和备用证等)，报甲方审核批准后方可实施采购。国家和政府明确需进交易的材料还必须办理交易。甲方有权供应其中的部分材料。(附表《建设工程材料验证、交易种类(范围)》)

　　附表：建设工程材料验证、交易种类(范围)

　　序号 产 品 备案证明防伪复印件 许可证复印件 进场交易

　　1 商品混凝土 ★ ◆

　　2 混凝土砌块

　　(含混凝土多孔砖) ★ ◆

　　3 水泥 ★ ◆

　　4 管道(排水管、雨水管、给水管、电工套管等) ★

　　5 防水涂料 ★

　　6 商品粉煤灰 ★ ◆

　　7 砂石料 ★ ◆

　　8 烧结砖 ★ ◆

　　9 内外墙涂料 ★

　　10 门窗 ★ ◆

　　11 防水卷材 ★

　　12 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 ☆ ★

　　13 粒化高炉矿渣粉 ★

　　14 商品砂浆 ★

　　15 混凝土外加剂 ★

　　16 混凝土泵送剂 ★

　　17 预制混凝土构件 ☆

　　18 墙面板 ☆

　　19 夹层玻璃 ☆

　　20 钢化玻璃 ☆

　　21 建筑饰面石材 ★

　　22 复合地板 ★

　　23 人造板(饰面人造板) ★

　　24 胶粘剂 ☆

　　25 门窗框用硬聚氯乙烯型材 ☆

　　26 铝合金建筑型材 ☆

　　27 建筑幕墙 ★

　　28 沥青混凝土 ★

　　29 三渣混合料 ★

　　★ 表示已发证产品 ☆ 表示已列入计划目前尚未发证产品 ◆ 表示应进场进行交易的产品

　　查询已办理《备案证明》的生产企业，可登录上海市建筑材料质量监督站网站。

　　11.2 工程所用材料、设备均须得到甲方、业主及监理的确认，

　　乙方在正式采购前须将材料设备的样品提前送甲方和业主及监理，且需得到甲方、业主及监理认可并且封存样品后，方可开始采购。

　　11.3 一旦材料、设备的样品得到甲方、业主及监理认可并且封

　　存样品后，未经甲方、业主及监理同意，不得作任何变更。

　　11.4 乙方自行采购的材料、设备、成品、半成品，必须符合图

　　纸设计要求且和甲方、业主、监理、乙方共同确认的样品相一致，符合国家和上海市有关质量标准，并必须向甲方提供出厂合格证明、产品防伪标志、质量保证书、以及有复验要求的试验资料等有关准用文件。并经甲方、业主、监理验收通过后方可使用。

　　11.5 甲方有权于材料、设备、成品及半成品出厂前进行测试检验。乙方须在各批材料、设备、成品及半成品出厂前应以书面形式提前3天通知甲方、业主和监理单位进行验收。对与设计和规范要求不符，品种、型号、规格、颜色和质量等不符合规定要求的产品，甲方、业主和监理可拒绝验收，并由乙方按甲方和监理单位规定的时间运出施工现场，且重新采购符合要求的材料，并承担由此发生的费用，工期不予顺延。若材料、设备、成品及半成品未通过甲方、业主、监理单位的验收，以后发现材料、设备、成品及半成品不符合设计和规范要求的，仍由乙方修复或拆除及重新采购，并承担由此发生的费用，并赔偿甲方的损失，由此延误的工期不予顺延。

　　11.6 进场的材料、设备、成品及半成品，如发现品种、型号、规格、颜色和质量等有理由怀疑不符合规定，在问题未查清之前，该批材料、成品及半成品必须封存不得使用，经核查如确实不符合规定要求，并由乙方按甲方和监理单位规定的时间运出施工现场，且重新采购符合规定要求的材料、设备，甲方由此受到的损失，由乙方按违约责任承担，工期不予顺延。

　　11.7甲方采购的材料、设备和制品也应符合设计要求，并负责提供符合验收要求的有关资料。

　　11.8乙方必须提供安全、可靠的施工机具以及合格的计量器具，并提供相应的证明文件。

　　11.9凡材料的采购、复试、交易和办理合格证等，由于乙方自身的资质原因不能签约委托甲方签约的，乙方承诺向甲方出具该内容的履行担保书，该担保书中涉及的担保金额暂抵押于甲方，直至乙方向甲方出具该履行担保书中的义务已全部履行完毕的证明材料后返还乙方。

　　第十二条 竣工验收和保修

　　12.1本合同范围内施工部位在具备竣工验收条件后(包括机电设备的调试已按规定进行)，乙方应尽快做好竣工验收的一切准备工作，包括准备向甲方代表提供完整的竣工资料和竣工验收报告。竣工资料一式 份，其中原件 份，复印件 份，按本工程所在地、区域所管辖的质监站有关规定进行编制，并需符合当地、区域档案管理部门的要求。竣工图及竣工资料编制费用由乙方全部承担。

　　12.2 甲方代表在收到乙方书面竣工验收请示报告后及时组织业

　　主、监理等核验各方进行验收，并给予乙方批复或提出整改意见，乙方按要求整改，并承担由于自身原因造成的修改费用，工期不顺延。

　　12.3 竣工日期为乙方完成全部合同范围内施工内容，并经甲方、业主、监理等核验各方验收通过签字的日期。需整改后才能达到要求的，应为乙方整改后再次提请甲方验收并经甲方、业主、监理等核验各方签字验收通过的日期。承包内容中任何一项分部分项工程未完工或经各方组织的验收评定为不合格，均视为工期延误。

　　12.4乙方在验收通过之日14天内按合同规定向甲方提交全部竣工资料。

　　12.5竣工验收通过后，乙方在现场的人员、物资、设备、设施等均必须在收到甲方通知后一周内全部撤离施工现场，如甲方有特定要求的，按甲方要求执行。

　　12.6乙方对承包范围内的全部工程项目在使用中对因乙方原因而引起的工程质量问题均承担保修责任，保修费用由乙方承担。

　　12.7保修期限及保修起始日按甲方与业主签订的工程承包合同中的约定执行，具体约定保修期限为： 。

　　保修起始日为： 。

　　12.8在保修期间，如乙方保修不及时有损甲方声誉，甲方可代为修理，由此造成的费用由乙方承担，不足部分由乙方交付。

　　第十三条 工程索赔、签证

　　在施工过程中发生索赔、签证事件时，乙方应在事件将要发生和事件发生约定有效期限(根据甲方与业主约定的有效期限)内提出报告，及时向甲方报送发生索赔、签证的详细清单和计算依据，经甲方审核后报送业主确认。对业主不认可的索赔、签证，甲方对乙方也不予认可，且乙方放弃对甲方的追索权。若乙方逾时没有报送，无论索赔、签证事件发生与否，均不予考虑。

　　第十四条 不可抗力

　　按甲方与业主签定的工程承包合同相关条款执行，包括对不可抗力的解释及相应的处理办法。同时，进一步明确因不可抗力造成的工期和费用损失，除业主明确承担的部分外，其他损失均由乙方承担。

　　第十五条 工程停建和缓建

　　工程停建和缓建约定按甲方与业主签订的工程承包合同相关条款执行，包括对工程停建和缓建的解释及相应的处理办法。同时，进一步明确因工程停建和缓建造成的损失，除业主明确承担的部分外，其他损失均由乙方承担。

　　第十六条 总承包合同终止

　　16.1 总承包合同终止：如总承包合同在分包方按照本合同规定完全履行其义务之前以非分包原因的其他任何理由终止，则总承包方应在此后的任何时间以书面形式通知分包方立即终止分包合同所规定的雇佣关系，分包方必须无条件接受。此时，分包方应尽快从工地搬走分包方的材料机械和设备财产并撤离其人员。

　　16.2 总承包合同因非分包原因的其他任何理由终止引起分包方的雇佣关系一旦终止，本分包合同的其他条款也自行失效，但分包方有权获得按照分包合同内所列的费率或价格计算合同终止前已完成工程的款项(该价款或款项至今为止未得到总承包方任何事先支付)。总承包方根据本项规定向分包方支付该款项的义务仅在总承包方收到总承包合同项下有关所述分包合同工程款后生效。

　　16.3 如由于分包方违反分包合同而导致业主终止总承包合同，那么前述16.2条有关付款的规定不适用，且分包方须赔偿由于自身违反分包合同导致总承包合同终止而引起的总承包单位及其他所有分包单位的损失。

　　第十七条 分包合同生效与终止

　　17.1本合同自双方法定代表或委托代理人签字，加盖双方公章或合同专用章后生效。自工程竣工交付业主使用、结算完毕、甲方支付完毕(不包括保修金)后，除有关保修条款仍然生效外，其他条款即告终止，保修期满后，有关保修条款终止。

　　17.2本合同在履行过程中如遇以下情形属违约，甲方有权单方面终止本合同，由此造成的所有经济损失均由乙方承担。

　　①乙方擅自将本工程项目进行转包或将工程再肢解成若干部分再进行分包。

　　②工期延误或施工质量达不到规范要求或出现重大质量事故，而乙方又无积极措施确保按合同工期完成，或无力按质量标准返修者。

　　③乙方由于非甲方或业主方的其他原因使合同无法继续全面履行合同的行为。

　　④乙方没有健全的施工管理和组织体系，进入现场的项目管理班子不足以承担合同约定的承包内容，甲方的声誉面临严重威胁。

　　⑤乙方已无法全面履行合同要约，尤其是甲方对业主的承诺面临不能兑现。

　　⑥乙方有损害甲方声誉的严重行为，如发生严重质量事故、安全事故、造成重大经济损失等情形。

　　⑦乙方工地代表及其管理人员不服从甲方的管理并严重危及甲方的品牌声誉。

　　17.3发生上述17.2款情形时，甲方将以书面形式通知乙方，乙方进入本工程的人员、物资、设备应在48小时内撤离施工现场，且由此造成的损失由乙方承担，同时甲方有追索违约赔偿的权利。

　　第十八条 附则

　　18.1本合同未尽事宜双方另行商议，并应形成书面补充合同，才能与本合同具有同等约束力。

　　18.2本合同纠纷解决方式：甲、乙双方协商解决，双方协商不

　　能达成一致的，向合同签约地管辖权的人民法院提出诉讼。

　　18.3本合同一式 份，双方各执正本 份，副本 份。

　　18.4以下文件是本合同的附件，与本合同不可分割。

　　①《安全生产协议书》(附件一)

　　②《治安防火协议书》(附件二)

　　③《工程建设项目廉政责任书》(附件三)

　　合同签订单位：

　　甲方(盖章) 乙方(盖章)

　　法定代表或委托代理人： 法定代表或委托代理人：

　　地址：地址：

　　电话： 电话：

　　签约地点：

　　签约日期：

施工分包合同 篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　为了优质、高效、安全完成创意大厦工程主体施工，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，明确甲、乙双方责任。特签定本协议，以兹双方共同遵照执行。

　　一、工程概况

　　工程名称：宝鸡市创意大厦

　　工程地点：宝鸡市高新十二路

　　二、承包内容(主体工程)

　　1、钢筋工程;

　　2、模板工程;

　　3、混凝土工程;

　　4、外架工程;

　　5、结构图纸工程中所包含的全部内容。

　　三、项目内容

　　1、钢筋工程

　　(1)钢筋的制作、绑扎及直螺纹套筒的钢筋切头、连接;

　　(2)工完场清：必须达到省级文明工地标准;制作区域、施工区域及楼层间必须及时定期清理;

　　(3)卸钢筋：钢筋到场后按要求整齐堆放;

　　(4)钢筋电渣压力焊及钢筋料头对焊;

　　(5)成品料回收：每层施工完，必须做好成品料回收及扎丝回收;

　　(6)钢筋到场后及时提供钢筋试拉件;

　　(7)原材料、半成品和成品料的挂牌标识;

　　(8)制作机械的安装和保养，操作台的安装等。

　　2、模板工程：

　　(1)模板的制作、拼装、拆除(含模板清理、涂刷隔离剂、脱模剂等)。

　　(2)工完场清，必须达到省级文明工地标准。制作区域、施工区域内锯末、刨花清理，按指定地点整齐堆放，随时保持清洁。

　　(3)周转材料：现场材料清理及倒运。

　　3、混凝土工程：

　　(1)混凝土浇筑、收面、清理(含泵管布置、负责维修、保养、清理冲洗)。如施工过程中出现堵泵，全力以赴进行处理，确保工程施工进度;

　　(2)结构主体混凝土浇筑过程中的泵车就位，施工中的浇筑、抹面、养护，楼层垃圾清理;

　　(3)混凝土表面的感观处理、修复达到清水效果。

　　4、外架工程：

　　(1)外架的搭设、防护、挂设安全网、铺设架板和日常的检查完善工作;

　　(2)主体工程中的所有防护搭设、拆除及操作棚的搭设、拆除;

　　(3)现场内安全通道的搭设、围护和修复工作;

　　(4)作业棚的搭设及防护工作;

　　(5)防护张网按照安全规范要求搭设，现有建筑防护棚搭设另外按实际发生费用计取。

　　5、资料：

　　(1)工序交接，自检表等资料;

　　(2)安全、技术交底及班前安全教育、安全资料;

　　(3)提供生产进度计划及施工保证措施、编制周生产进度计划。

　　(4)提供民工工资发放表，必须真实有效。

　　6、做好成品保护

　　7、文明施工：

　　(1)模板堆放处、周转材料堆放处、砂石料堆放处等场地须整齐、有序，随时清理;

　　(2)安全通道棚顶、外架上定期清理;

　　(3)楼层间定期清理。

　　注：乙方应服从甲方的安排，对承包项目内容以内的施工应严格遵守执行。

　　四、合同金额

　　1、基础以下：模板接触面： 元/M2

　　钢筋制作绑扎： 元/T

　　混凝土工程(商品混凝土)： 元/M3

　　2、±0.00以上：按建筑面积： 元/M2，建筑面积：阳台全部按照实际面积计算。

　　3、税金：以上所列单价均不含税。

　　注：±0.00以下按地下室建筑面积，系数为1.5，单价同±0.00以上。

　　五、劳务费的结算及支付方式

　　每月25日按完成实际工程量进行结算。从当月劳务费中预留20%作为质量保证金，余额于下月20日前后付清。所预扣的质量保证金在主体验收后一个月内退付50%，剩余部分余额在所有手续结清后三个月内付清。

　　六、质量标准

　　1、乙方按照甲方要求和技术交底，加强过程控制，精心组织施工，保质保量完成施工任务。

　　2、以上所列单价为产品的优良价格，如达不到优良，按合格价格结算(合格价为优良价的80%)，如发现不合格产品，将不给予结算，但还要限期返工整改，在返工期间所发生的所有费用将由乙方承担。

　　七、工期要求

　　工程主体工期在防水保护层完成算起，工期 天，按当月进度，工期延误一天，罚款500元/天;总工期延误一天，罚款20xx元/天，提前一天，奖励1000元/天。

　　八、安全管理

　　1、乙方在施工中必须坚持安全生产，遵守国家制定的安全管理制度，严格执行安全操作规程，严禁违章作业;

　　2、在施工期间，由于乙方违反标准规程所发生的一切人身伤亡事故，责任及费用自行负责;

　　3、乙方必须建立完整的安全管理体系;

　　4、长期、定期给职工进行教育交底;

　　5、合同有效期间所发生的一切人身伤亡事故及交通事故，均由乙方负责并处理;

　　6、乙方施工人员进场后须登记备案，并签定安全劳务卡，进行并接受安全教育，每天进行安全检查，并做好记录，安全维护设施严禁乱拆除。

　　九、文明施工管理

　　1、施工现场按省级文明工地的标准要求实施，因检查发现不符合要求的，整改所发生的人工费用由乙方负责;

　　2、要遵守文明卫生公约，服从甲方管理。

　　十、材料管理

　　1、严格按定额及材料管理制度发放材料，超领者按市场价从劳务费中扣除;

　　2、周转材料超定额损耗按原价赔偿，扣件定额损耗2%;

　　3、严格控制扎丝用量，绑扎Ⅱ级钢筋1.6kg/T,φ10以上钢筋为

　　4.7kg/T，φ10以下钢筋为8.4kg/T，钢筋料头50cm长以上钢筋必须分规格堆放整齐，50cm以下进废料堆;

　　4、消耗材料要及时检查，清理收回。

　　十一、机械管理

　　严格按照项目部机械管理规章制度进行操作(机械由甲方提供)，严禁非本工种人员动用机械，机械应保证经常保养，正常运转，如机械发生故障，及时报项目部派专业人员进行维修。调查原因由人为损坏，维修发生的费用由乙方承担。

　　机械到场后由乙方负责就位及日常维护。机械周围严禁堆放材料，保证操作人员安全操作。

　　十二、和甲方安装部门的配合

　　在施工中如遇安装配合情况，乙方应留出适当作业时间作为甲方的施工时间。

　　十三、乙方承诺

　　1、垫资承诺

　　本工程六层顶板以下由乙方自行垫付人工工资及日常生活费用，六层顶板完成时，由甲方支付乙方三层以下80%劳务费用，在此期间，乙方不在与甲方发生任何借支情况。

　　2、工程质量保证承诺

　　保证达到省级“结构示范”工程，混凝土表面达到清水效果，确保省级文明工地。若工程竣工验收未达到合同规定的质量要求，甲方将对乙方进行严厉处罚。

　　3、安全保证承诺

　　乙方安排专职安全员和专职安全防护搭设小组，负责该工程安全生产工作，确保该工程施工安全操作规范化，符合相关安全技术规程以及甲方的专项施工方案要求，保证在施工中重大安全事故发生率为“0”，若因乙方原因出现安全事故，乙方除承担一切责任外，并愿意接受甲方的严厉处罚。

　　4、文明工地达标承诺

　　根据甲方创建的省级文明工地标准，乙方将给予全力配合，保证该工程达到省级文明工地验收标准，若因乙方原因达不到省级文明工地的验收标准，乙方愿接受甲方的严厉处罚。

　　5、进度保证承诺

　　乙方安排与其签订有劳务合同的直属员工进场，科学管理，合理安排组织施工。在施工过程中不受农忙的任何影响，保证不出现减员现象的发生，乙方保证按双方约定的开工时间和竣工日期安排施工进度，并力争提前完成施工任务，若因乙方原因拖延施工工期，愿接受甲方严厉的违约处罚。

　　6、工资发放承诺

　　乙方在员工签订劳务合同时，明确规定第一个月内不发工资(第一个月内为员工借支生活费)，第二个月全额发放第一个月工资，依此类推。乙方每月按员工工资表100%发放工资，发放后上报甲方工资表，由甲方监督乙方发放工资情况。若乙方在施工中出现员工索要工资现象，由此给甲方造成声誉方面的影响，甲方将对乙方进行严厉处罚。

　　7、形象建设达标承诺

　　乙方全体员工在进驻工地后，完全按半军事化管理员工，日常上班全体员工在施工现场集合点名，有各专业工长分配施工任务，并进行班前技术、安全交底。

　　8、材料管理达标承诺

　　乙方对进场材料配合卸车，分类堆放整齐，且挂牌标识清楚，配合甲方共同验收。施工过程中材料使用要物尽其用，绝不长料短用、胡拉乱锯，严格控制材料用量。若因乙方原因出现材料浪费现象，愿接受甲方严厉的经济处罚，并按照原价赔偿所浪费的材料。

　　十、双方责任：

　　1、甲方责任：

　　(1)负责解决水、电，食宿费用自理;

　　(2)负责解决施工中的工具用具(不包括自带工具)及建筑材料的发放;

　　(3)负责施工中安全管理和“三级安全教育”工作，提高工人的自我保护能力和安全意识，消灭不安全因素，减少和预防伤亡事故的发生;

　　(4)给乙方提供安全帽、安全带，四周拉好安全网，立面设置防护围网，经常检查内外脚手架、龙门架，有关机械设备、电气组织验收合格后，交付乙方使用，确保乙方安全生产。

　　(5)负责乙方的质量评定及任务单的结算工作。

　　2、乙方责任：

　　(1)遵守项目部的安全管理制度，听从现场管理人员的指挥，服从分配;

　　(2)在施工期间，如遇不安全因素或管理人员的违章指挥，乙方有权制止和拒绝工作，并及时向上级领导汇报，在此期间，所发生的误工费由甲方认可;

　　(3)在施工期间，未经许可不得私自增减劳力，确保生产进度按期完成;

　　(4)必须做到工完场清，节约用料，防止浪费;

　　(5)垃圾按指定的地点堆放，严禁随地大小便，遵守文明卫生公约;

　　(6)严格执行各种工具、用具及建筑材料的领用制度。工程全部完工后，及时办理退场手续。

　　十一、违约责任：

　　中途退场，工程量将不予以结算，并处罚全部已扣的质量保证金。

　　十二、本合同一式两份，双方签定后生效，双方手续结清后失效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

施工分包合同 篇3

　　发包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《上海市建筑市场管理条例》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际，为明确双方的责任、权利和义务，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。

　　第一条 工程概况

　　1.1工程名称： 。

　　1.2工程地点： 。 1.3承包范围及内容： 。

　　1.4甲方视需要，可对乙方承包范围及内容作出增减或调整，也可对乙方承包范围内的某一分项、某一产品、半成品材料等另行指定施工单位或供应商。乙方应无条件接受，也不因此作为对其余项目合同单价和总价作出调整的理由。

　　1.5承包方式：本工程采用“包工料机消耗、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包环境保护、包甲方与业主的总承包合同中所涉及到的本分包合同内容、包甲方对业主的承诺和业主对甲方所作的规定、约束等”的包干方式，全面负责本合同范围内的全部工作内容，处理好政府主管部门和社区地方关系。

　　第二条 合同工期

　　2.1 乙方接甲方进场通知后 日内做好施工现场准备工作。

　　2.2 合同工期：本工程于 年 月 日开工，

　　至 年 月 日竣工，共 个日历天。

　　2.3 工期延误时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为每延误一

　　天，按本工程总价的 计算，按天累计。

　　2.4如遇有下列情况之一，经甲方同意并报业主书面签字盖章认

　　可后，可考虑工期延长：

　　a. 因不可抗力影响；（不可抗力的定义和范围按总承包合同）

　　b. 重大的设计变更、修改而增加的工作量，使乙方工程进度无法按原计划进行；

　　c. 非乙方原因的停电、停水造成停工时间连续12小时以上;

　　d. 因业主原因的工期调整;

　　e. 因业主原因无法正常施工。

　　第三条 质量

　　3.1 本工程质量等级为 。

　　3.2质量达不到要求时，乙方须向甲方支付违约金，违约金

　　为 。

　　3.3本工程质量必须通过甲方、业主、监理、质监站的验收和确认。

　　3.4乙方必须严格按本工程的施工图纸、设计说明、设计变更、技术核定单等工程文件中规定和现行的国家、地方颁发的质量验收规范、标准和规定要求组织施工。

　　3.5乙方如达不到本合同约定的质量等级，甲方有权责成乙方进行返工，由此造成的一切工期、经济损失由乙方全额承担。如乙方达不到约定的质量等级，由此造成的业主罚款全由乙方全额承担。

　　3.6乙方在施工中发生一般质量事故，由甲方提出处理方案，经建设单位同意后，由乙方负责处理，处理结果由甲方报送政府有关部门；发生重大质量事故，必须按政府规定的处理办法进行处理，同时承担因此产生的责任。

　　3.7甲方为维护自身的声誉、品牌、形象，将对本工程质量进行不定期的巡查，在巡查过程中发出的质量整改通知书乙方必须在规定的时限内整改完毕，发出的对乙方的罚款通知，须说明罚款理由并由乙方全额承担，乙方必须在罚款单上签字接受，乙方拒绝签字并不影响罚款单的生效。

　　第四条 环境安全标化

　　4.1 本工程乙方现场文明施工要求为:建立现场安全生产保证体系,通过安全生产保证体系的认证并达到 标准要求，并承担安全贯标、一体化贯标和上级部门各种检查所发生的费用。

　　4.2 乙方应识别施工过程中的环境因素和危险源，并采取措施对其进行控制，防止环境污染事件和安全事故的发生。

　　4.3 乙方要严格执行各级政府的法律、法规和有关规定，执行甲方对安全和标化管理的有关规定，并承担因乙方原因造成的财产损失和伤亡事故的责任和由此发生的一切费用。对非乙方原因造成的财产损失和伤亡事故，由责任方承担责任和相关费用。

　　4.4 乙方应编制乙方范围内的现场临时用电施工方案，脚手架搭设施工方案，模板施工方案等专项施工方案，经甲方主管部门批准后方可实施。

　　4.5 乙方必须根据施工规范搭设和配置各种安全设施和安全劳防用品，应在甲方允许的供应商中采购上述物资，且必须加强进场验收和搭设后的使用前验收。

　　4.6 乙方应对乙方的施工人员及乙方的专业分包施工队伍进行分部分项和专项安全交底。

　　4.7 发生安全或伤亡事故，乙方应立即通知甲方代表和甲方公司安监部，同时按政府有关部门的要求处理，甲方要为排除事故或抢救人员提供帮助。

　　4.8 甲方为保持自身的声誉、品牌、形象，将对本工程进行不定期的日常巡查，乙方必须遵守甲方各项管理制度，甲方将根据管理制度的规定，在巡查过程中如发现问题将发出的安全整改通知书，乙方必须在规定时限内整改完毕；发出的罚款通知，甲方须说明罚款理由并由乙方全额承担，乙方必须在罚款单上签字接受，乙方拒绝签字并不影响罚款单的生效。

　　4.9 乙方如达不到本合同约定的安全标化标准，甲方有权责成乙方进行整改，由此造成的一切工期、经济损失全由乙方全额承担。且乙方愿意接受达不到安全标化标准的甲方罚款，罚款金额为总结算金额的 %，由此造成的业主罚款也由乙方全额承担。

　　相关的合同范本

　　·弱电施工合同·消防工程施工合同·防水工程施工合同

　　·爆破施工合同·电力建设工程施工合同·水利水电工程施工协议书

　　·绿化施工合同·水利水电工程施工协议书·装修施工协议书

　　第五条 工程价款

　　5.1 本工程价款暂定为人民币 万元整。

　　5.2 本工程计价方式为： 。

　　5.3上述计价方式中包括（或不包括）工程税金。

　　5.4如本工程计价方式含税金，则由甲方实施代扣代缴。

　　5.5本工程所采购的建筑材料原则上由乙方自行采购，要满足图纸及政府有关规定的要求，甲方有权指定和供应其中的部分材料。

　　5.6本工程所使用的机械设备、周转设备材料、脚手架设施、工地用各类表箱，均由乙方提供，但要满足政府有关法规或规定的要求，满足甲方的管理要求。对不满足上述要求的机械、设备、物资和设施,甲方有权提出整改、更换直至清退指令，乙方应无条件接受甲方的上述指令。

　　5.7本工程结算单由乙方在该分部工程竣工验收合格后14天内编制完毕，并递交甲方进行审核，审核无误后在整体工程竣工验收合格后28天内由甲方提交业主单位，经业主及审价单位确认后形成正式的工程结算书作为价款结算的依据。5.8本合同发生的一切费用（包括各种罚款）均由乙方承担。

　　5.9由于乙方违反国家法律、法规和政府有关部门以及业主、监理、甲方的各项规定，连带甲方造成经济损失（包括内部罚款）乙方应给予赔偿，赔偿金额为甲方的实际损失另加20%的费用。

　　5.10其他约定事项：

　　第六条 预付款担保及履约担保

　　6.1 乙方同意以下列第 种方式对甲方支付乙方预付款、乙方履行合同进行担保，乙方须在签订本合同的同时，向甲方提供预付款银行担保、分包履约担保书。

　　6.1.1 预付款银行保函：在甲方支付乙方预付款前，乙方需出具

　　与预付款同等金额即 万元的预付款银行保函给甲方，预付款银行保函的期限为从预付款支付前开始到预付款在每月甲方支付给乙方工程款中全部回扣完为止。

　　6.1.2 履约保函：在合同签订后 天内，并在第一笔工程款支

　　付前，乙方需出具合同金额的 %计 万元的银行保函给甲方，履约保函期限从本合同内容开工到乙方完成合同规定全部义务（除保修义务外）为止。

　　6.1.3 提交履约保证金：在合同签约后 天内，乙方须提交合

　　同金额的 %的履约保证金 万元于甲方的指定银行，至乙方完成合同约定全部义务（除保修义务外）为止返回保证金。

　　6.1.4 分包工程款抵冲履约保证金：从甲方付乙方第一期工程款

　　开始，扣合同总价的 %工程款 万元作为履约保证，扣款期数从第一期甲方付乙方工程款开始到第 期甲方付乙方工程款结束，共分 期扣完，并必须在分包工作量达到50%合同总价前暂扣完毕，等乙方完成合同约定全部义务（除保修义务外）为止，开始释放暂扣工程款部分。

　　6.1.5 履约担保的其他约定方式： 。

　　6.1.6 如果乙方不能按照合同约定完成合同全部义务（除保修义

　　务外）或由于乙方原因造成工程及他人损失的，乙方同意除在质量、工期、安全标化等方面受到本合同相应条款约定的罚款和承担甲方受到各方面（包括业主方）的罚款外，还同意将该履约保证金作为乙方支付给甲方违约金及赔偿之费用。

　　第七条 工程款的支付

　　7.1本工程工程款的支付按甲方与业主约定的付款方式。具体付款比例约定为： 。当业主工程款暂不到位时，乙方不得因此延误工期，并应全力配合甲方共同向催讨工程款；同时，因业主不及时付款或拖欠工程款的行为造成甲方不能及时向乙方支付工程款时，乙方承诺决不向甲方追究责任和提起诉讼。

　　7.2乙方工程款的收取条件：①乙方每月25日上报当月实际形象进度的月度工作量，该月度工作量经甲方审核后并报业主通过审定；②根据甲方与业主付款条款的约定，当甲方收到业主工程款后，在扣除约定的款项后，余款作为支付乙方的工程款，并在 个工作日内以支票形式支付乙方；③本工程约定的款项指甲方的项目总包管理费（按工程造价的 %收取）、工程税金、履约保证金、政府规定的各类应缴费用（如质监安监费、定额编制管理费、上级行业管理费、外来人员综合保险费等）、工程相关费用（指甲方代乙方先行开支的费用或工程罚款）。上述款项中工程税金及政府规定的各类应缴费用由甲方代扣代缴，项目总包管理费及工程相关费用由甲方直接收取。

　　7.3 本合同预留工程保修金为合同总价（如已结算，按结算总价）的 %。待工程保修期满及业主将保修金余额返还后一周内甲方与乙方结清保修金。在保修期内若甲方通知乙方的保修内容不能得到及时响应，则甲方有权使用工程保修金对本工程出现的质量问题进行维修，如工程保修金尚不足于承担全部维修费用的，乙方承诺不足部分继续由乙方承担。

　　第八条 甲乙双方驻工地代表及其职责

　　8.1甲方任命 为甲方驻工地代表（以下简称“甲方代表”），行使合同约定的权利，履行合同约定的职责。

　　8.1.1甲方代表发出指令，以《工程联系单》形式送达乙方，乙方应予以执行。如乙方认为甲方代表的指令不合理，应在收到指令8小时内提出书面申告，甲方代表在收到乙方申告后作出修改指令或继续作出执行指令的决定，并以书面形式通知乙方。甲方代表决定仍继续执行的指令，乙方应予以执行。

　　8.1.2 甲方代表应在乙方队伍进场时对进场人员进行总交底，交底的内容为：

　　a）本工程的质量目标、安全生产文明施工目标、其他创建目标；

　　b）涉及到甲方的现场施工的相关管理制度（如一体化管理体系的要求等）；

　　c）与本工程施工有关的法律法规要求和技术标准、规范要求；

　　d）本工程的关键工序、特殊过程、重要环境因素和重大危险源以及控制要求。

　　e) 甲方与业主所签订的总合同有关主要条款。

　　8.1.3 甲方代表应在乙方队伍进场前，组织对乙方队伍人员资质、机械设备、周转设备和计量设备进行验证、验收，并做好相应台帐。

　　8.1.4 开工（施工）前甲方项目技术负责人应审核乙方提交的施工组织设计或专项施工方案。

　　8.1.5 在开工前甲方提供乙方经监理复核后的施工所需的水准点和坐标控制点，并以书面形式进行现场交验。

　　8.1.6 甲方代表有权对不能有效履行管理职责的乙方管理人员提出更换要求，但应出示书面通知，且具备合理理由。乙方在接到通知后的一周内替换人员要到岗就位。

　　8.1.7 甲方代表可按本合同的约定行使甲方代表的权力，履行甲方代表的职责，但无权解除本合同中乙方的任何义务。甲方代表易人，甲方应提前一周通知乙方，后任继续承担前人应负的责任（文件约定的义务和其职权内的承诺）。

　　8.1.8 甲方代表应负责施工现场内各分包作业单位之间的工程协调，便于乙方的正常施工。

　　8.1.9 甲方代表应指导、督促乙方按甲方对现场管理的各项标准

　　组织施工，全面遵守国家和地方现行的有关环境保护、职业健康和安全的法律、法规。执行甲方制定的iso9001、iso14001、ohsas18001程序文件以及甲方规定的工程项目主要资料归档要求、施工组织设计管理要求、现场安全文明标化管理要求等管理标准。

　　8.1.10 当乙方由于业主的原因其利益受到严重侵害时，甲方应对乙方提出的合理要求予以支持，并积极做好有关工作。

　　8.1.11 甲方保安人员应严格按照甲方沪建股五司（）保字第005号文件《关于加强施工现场材料、设备等出门制度的通知》的有关规定。

　　8.2乙方任命 为乙方驻工地代表（以下简称“乙方代表”），行使合同约定的权利，履行合同约定的职责。

　　8.2.1乙方在本工程履约中对甲方负完全责任，同时对甲方与业主所签订的工程承包合同中一切要约负连带责任，在任何情况下，这种连带责任不会被免除。

　　8.2.2乙方对甲方发出的指令，凡涉及生命和财产安全的指令，不论何种情形均必须立即执行。对不属于上述性质的指令，如乙方认为甲方的指令不合理，应在收到指令后的8小时内以书面形式回复甲方，如甲方决定仍继续执行的，乙方应予以执行。若，事后甲方指令确属错误性的且给乙方造成损失的，按以下约定处理：该错误指令被证实为甲方转发业主指令而发生的，除业主承担赔偿责任外，其他损失均由乙方自行承担。若该错误指令为甲方单方面发出的，则由甲方承担赔偿责任。8.2.3乙方的要求、请求或通知，应以书面形式由乙方盖章及乙方代表签字后送交甲方代表，待甲方代表在回执上签署姓名和收到后生效。

　　8.2.4乙方代表易人应提前一周书面通知甲方，并需得到甲方的认可方可执行，后任继续承担前人应负的责任（文件约定的义务和其职权内的承诺）。

　　8.2.5乙方以下人员，经监理或业主或甲方提出，经甲方代表确认同意，必须在24小时内调离本工程范围，否则每人次乙方支付违约金500元；同时，乙方应在3天内用甲方代表批准的合格的人员代替上述调离的任何人员。

　　① 甲方有证据确认无法胜任工作者，包括：对分部分项工程施工进度及施工质量达不到合同要求负有责任的施工人员、不熟悉本专业工作的施工人员等；

　　② 不能积极配合监理、业主及甲方正常工作者；

　　③ 违反甲方工地现场管理规定者；

　　④ 无证上岗者(适用于按规定必须有上岗证)；

　　⑤ 与乙方进场人员花名册不符者；

　　⑥ 与本工程施工无关的人员。

　　8.2.6乙方应在工程开工前和施工过程中须参加甲方组织的安全生产、图纸会审及设计交底、施工技术、质量要求、验收标准、文明施工的交底会议。在阶段施工前十日内完成施工组织设计的编制及专项施工方案，在满足规范标准和甲方要求的前提下，经甲方批准和业主认可后方可组织施工，对擅自改变施工组织设计及专项施工方案施工而引起的一切损失和法律责任全由乙方全额承担。

　　8.2.7 乙方应按规定对水准点引测、轴线标高、预留洞、预埋件位置、沉降点观测、皮数杆设置等进行技术复核。

　　8.2.8 乙方应按规定制作混凝土试块、砂浆试块，正确养护，按时送试，对需送试验的过程产品（如钢筋焊接件等）应及时送试。

　　8.2.9 根据政府有关部门规定，工程建设有关专业分包/材料采购必须进当地建设工程交易管理中心办理交易手续并付清相应的费用。乙方须委托甲方与专业分包商/供应商直接签订交易合同办理交易凭证手续，以及乙方需直接委托甲方实施采购（如钢材、商品砼）和发包的，每委托甲方签订一份交易合同之前乙方必须先向甲方提交代扣代付的书面委托申请报告，经甲方批准后甲方直接与分包商/供应商签订交易合同并办理交易凭证。乙方承诺但不限于如下内容：

　　① 根据政府部门有关规定，由甲方代付的与该合同发生的相关

　　的一切费用（如交易费、印花税等）均由乙方承担；

　　② 交易合同的另一方专业分包商/供应商的工程款/材料款均由

　　甲方代付；并从最近一期支付乙方的工程款/材料款中扣除。不足部分乙方同意先由乙方向甲方支付后，再由甲方支付给专业分包商/供应商。

　　③每次专业分包商/供应商提出付款要求后，乙方须先认真复核应付金额数后再向甲方提出付款要求，经甲方复核后甲方给予支付。因乙方的疏忽造成甲方多付给专业分包商/供应商的损失情况均由乙方承担。

　　④甲方与该交易合同所发生的所有的权利和义务均为乙方所有

　　的权利和义务，甲方与与分包商/供应商直接签订交易合同不能免除乙方对该合同的责任。

　　⑤该交易合同的专业分包商/供应商的违约和疏忽，均视为乙方的违约和疏忽。

　　⑥该交易合同在履行过程中，如乙方违反国家法律、法规，导致甲方受到处罚以及甲方的声誉、品牌、形象受到损害的，所引起的一切有形和无形的损失全由乙方承担；

　　⑦该交易合同最终结算价由乙方与合同的另一方决算，甲方凭乙方提供的该合同的最终决算书原件按合同规定支付尾款；因乙方不按合同约定的时间进行结算，或故意拖延结算时间的，甲方有权单方面与该合同的另一方进行决算，乙方承诺承认该决算的结果。

　　8.2.10 对乙方自行发生的各类专业、劳务、材料采购等合同，乙方签订后需将该类合同及时上报给甲方备案，该类合同的实际付款情况（付款情况需附上有效凭据复印件）、结算情况每月需定期向甲方进行书面汇报，不得瞒报。

　　8.2.11 乙方应全面贯彻执行8.1.9款的各项要求，遵守国家和

　　地方现行的有关环境保护、职业健康和安全的法律、法规。乙方在施工过程中严格控制好施工噪声、扬尘对周围环境影响，遵照甲方现行的一体化管理体系程序文件规定组织施工，并承担对乙方职工的教育责任，实现施工范围内的质量、环境与职业健康安全目标（指标）达到规定要求。并承担一体化贯标和上级部门各种检查所发生的费用。

　　8.2.12 乙方负责各类工程资料的收集、整理、归档工作，并完整地将工程资料定期或在工程竣工后14天内移交给甲方。

　　8.2.13 乙方在施工前应向甲方提供施工现场总平面布置、工程总进度网络计划、生产资源配置计划（人、机、物）报甲方审批；在收到施工图一个月内向甲方提供预算书（可分阶段编制）；每月25日前上报当月工作量月报及下月工程进度、材料及劳动力计划；必要时还要及时提供工程进度、材料及劳动力季、周计划，在施工过程中对甲方需要乙方提供的资料在24小时内提供给甲方。

　　8.2.14 已完工程未交付甲方之前，乙方负责对已完工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，乙方予以修复并承担修复费用。

　　8.2.15 乙方应严格控制好施工队伍人数，杜绝私招乱用社会闲

　　散人员，禁止无证人员混入本队伍中进场施工。

　　8.2.16 乙方施工人员进场之前，必须先向甲方指派的现场专管

　　人员递交本施工队伍资质“三证”复印件及安排进场人员的花名册、身份证、就业证、暂住证、上岗资格证、特殊工种（电工、机操工、电焊工、架子工、起重工、吊车司机、吊车指挥等）操作证等复印件，并按规定及时办理健康证及队伍进场开工报告等手续。

　　8.2.17在施工过程中，因工程需要变动生产人员，必须事先得到

　　甲方专管人员的同意，并补交变动人员花名册及有关证件复印件。

　　8.2.18乙方用工必须遵守上海市政府有关规定，乙方的现场操

　　作人员不得使用不满18周岁未成年工及55周岁以上老年工，由于非法用工造成安全和质量事故的，均由乙方承担与此相关的一切责任。

　　8.2.19乙方施工队伍应组建相应的工会组织，进场后一个月内

　　应明确项目工会负责人，并及时报甲方项目工会组织员，参加工地工会联席会议。

　　8.2.20 乙方须与包括农民工在内的所有工人签订劳动合同，合同中须明确劳动报酬等内容，劳动报酬不低于当地政府规定的最低工资保障线，并严格履行，每月定日足额支付工资等劳动报酬；对甲方支付的工程款，乙方须优先用于支付工人劳动报酬。乙方施工人员包括农民工工资发放情况每月须定时上报工地工会联席会议。

　　8.2.21 乙方应按有关规定，在民工宿舍内应配备电扇等防暑降温设备、工人须配备必须的劳动防护用品（如钢筋工手套、电焊工服装、电焊工眼镜、电工绝缘鞋等）。

　　8.2.22乙方应按时交纳外来从业人员综合保险费。如甲方代乙方交纳该费用的，乙方同意该费用在甲方支付工程款中扣除。

　　8.2.23乙方在工程建设中采用不正当的手段拉拢甲方人员，损害甲方利益，根据具体情节和造成的后果扣除乙方单位合同总造价的1—5％直至终止本合同，由此给甲方单位造成的损失均由乙方单位承担。

　　8.2.24乙方在本工程中参与施工的所有工作人员和工人的人身意外保险、机械设备和财产保险全由乙方投保,因乙方原因造成的任何事故(包括第三者人员在内)所发生的依法应该支付的损失赔偿费, 抚恤费和法律责任均应由乙方负责, 甲方不承担此等责任。

　　8.2.25 合同规定由乙方完成或提供配合的工作(包括合同、会议纪要约定内容以及设计变更等)，如乙方拒绝完成或不能按合同要求完成，甲方即可安排其他单位完成，所发生的费用(另加20％的管理费)从乙方当月工程款中扣回，影响工期的责任由乙方负责。

　　8.2.26 乙方对自身施工现场两瓶仓库、材料间、经理室等重点要害部位必须安装技术防范设施，该设施必须由甲方认可的专业队伍负责安装、维修和保养，费用由乙方承担。

　　8.2.27 乙方对施工现场应配备足量的消防设施，制定消防应急预案，落实消防责任制，防止火灾事故的发生。

　　第九条 图纸

　　9.1甲方在乙方分项工程施工前提供施工图 套（已包括竣工

　　图在内）。乙方如需增加图纸份数，甲方可代为复制，复制费用由乙方承担。

　　9.2乙方在工程竣工后14天内向甲方提供完整的竣工图 套。

　　第十条 隐蔽工程和中间及分项验收

　　10.1 工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间及分项验收条件，乙

　　方自检互检合格后，通知甲方代表组织验收（在验收前48小时通知），验收合格，经各方代表在验收记录签字同意后，方可进行隐蔽和继续施工。工程质量达不到验收标准的部分，乙方应按甲方要求的时间内予以修复，直到符合验收标准为止，其费用与工期拖延的损失由乙方承担。如工程质量符合规范要求，验收24小时后，各方代表不在验收记录上签字，可视为各方代表已认可验收记录，乙方可进行隐蔽或继续施工。

　　10.2若甲方未能按时组织验收、乙方可自行验收，甲方应承认验收记录。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，若由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，工期不予延顺。对事后无法判断质量的工序应作为特殊过程加强控制。

　　第十一条 材料、设备的供应和管理

　　11.1工程所用的材料、设备原则上均由乙方自行采购，但供应商必须在甲方的合格分包商名录内。选择的供应商，必须符合国家和政府的备案证和许可证制度，且应事先收集该供应商的相关资料（经营执照、产品生产许可证和备用证等），报甲方审核批准后方可实施采购。国家和政府明确需进交易的材料还必须办理交易。甲方有权供应其中的部分材料。（附表《建设工程材料验证、交易种类（范围）》）

　　附表：建设工程材料验证、交易种类（范围）

　　序号 产 品 备案证明防伪复印件 许可证复印件 进场交易

　　1 商品混凝土 ★ ◆

　　2 混凝土砌块

　　（含混凝土多孔砖） ★ ◆

　　3 水泥 ★ ◆

　　4 管道（排水管、雨水管、给水管、电工套管等） ★

　　5 防水涂料 ★

　　6 商品粉煤灰 ★ ◆

　　7 砂石料 ★ ◆

　　8 烧结砖 ★ ◆

　　9 内外墙涂料 ★

　　10 门窗 ★ ◆

　　11 防水卷材 ★

　　12 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 ☆ ★

　　13 粒化高炉矿渣粉 ★

　　14 商品砂浆 ★

　　15 混凝土外加剂 ★

　　16 混凝土泵送剂 ★

　　17 预制混凝土构件 ☆

　　18 墙面板 ☆

　　19 夹层玻璃 ☆

　　20 钢化玻璃 ☆

　　21 建筑饰面石材 ★

　　22 复合地板 ★

　　23 人造板（饰面人造板） ★

　　24 胶粘剂 ☆

　　25 门窗框用硬聚氯乙烯型材 ☆

　　26 铝合金建筑型材 ☆

　　27 建筑幕墙 ★

　　28 沥青混凝土 ★

　　29 三渣混合料 ★

　　★ 表示已发证产品 ☆ 表示已列入计划目前尚未发证产品 ◆ 表示应进场进行交易的产品

　　查询已办理《备案证明》的生产企业，可登录上海市建筑材料质量监督站网站。

　　网址：

　　11.2 工程所用材料、设备均须得到甲方、业主及监理的确认，

　　乙方在正式采购前须将材料设备的样品提前送甲方和业主及监理，且需得到甲方、业主及监理认可并且封存样品后，方可开始采购。

　　11.3 一旦材料、设备的样品得到甲方、业主及监理认可并且封

　　存样品后，未经甲方、业主及监理同意，不得作任何变更。

　　11.4 乙方自行采购的材料、设备、成品、半成品，必须符合图

　　纸设计要求且和甲方、业主、监理、乙方共同确认的样品相一致，符合国家和上海市有关质量标准，并必须向甲方提供出厂合格证明、产品防伪标志、质量保证书、以及有复验要求的试验资料等有关准用文件。并经甲方、业主、监理验收通过后方可使用。

　　11.5甲方有权于材料、设备、成品及半成品出厂前进行测试检验。乙方须在各批材料、设备、成品及半成品出厂前应以书面形式提前3天通知甲方、业主和监理单位进行验收。对与设计和规范要求不符，品种、型号、规格、颜色和质量等不符合规定要求的产品，甲方、业主和监理可拒绝验收，并由乙方按甲方和监理单位规定的时间运出施工现场，且重新采购符合要求的材料，并承担由此发生的费用，工期不予顺延。若材料、设备、成品及半成品未通过甲方、业主、监理单位的验收，以后发现材料、设备、成品及半成品不符合设计和规范要求的，仍由乙方修复或拆除及重新采购，并承担由此发生的费用，并赔偿甲方的损失，由此延误的工期不予顺延。

　　11.6进场的材料、设备、成品及半成品，如发现品种、型号、规格、颜色和质量等有理由怀疑不符合规定，在问题未查清之前，该批材料、成品及半成品必须封存不得使用，经核查如确实不符合规定要求，并由乙方按甲方和监理单位规定的时间运出施工现场，且重新采购符合规定要求的材料、设备，甲方由此受到的损失，由乙方按违约责任承担，工期不予顺延。

　　11.7甲方采购的材料、设备和制品也应符合设计要求，并负责提供符合验收要求的有关资料。

　　11.8乙方必须提供安全、可靠的施工机具以及合格的计量器具，并提供相应的证明文件。

　　11.9凡材料的采购、复试、交易和办理合格证等，由于乙方自身的资质原因不能签约委托甲方签约的，乙方承诺向甲方出具该内容的履行担保书，该担保书中涉及的担保金额暂抵押于甲方，直至乙方向甲方出具该履行担保书中的义务已全部履行完毕的证明材料后返还乙方。

　　第十二条 竣工验收和保修

　　12.1本合同范围内施工部位在具备竣工验收条件后（包括机电设备的调试已按规定进行），乙方应尽快做好竣工验收的一切准备工作，包括准备向甲方代表提供完整的竣工资料和竣工验收报告。竣工资料一式 份，其中原件 份，复印件 份，按本工程所在地、区域所管辖的质监站有关规定进行编制，并需符合当地、区域档案管理部门的要求。竣工图及竣工资料编制费用由乙方全部承担。

　　12.2 甲方代表在收到乙方书面竣工验收请示报告后及时组织业

　　主、监理等核验各方进行验收，并给予乙方批复或提出整改意见，乙方按要求整改，并承担由于自身原因造成的修改费用，工期不顺延。

　　12.3 竣工日期为乙方完成全部合同范围内施工内容，并经甲方、业主、监理等核验各方验收通过签字的日期。需整改后才能达到要求的，应为乙方整改后再次提请甲方验收并经甲方、业主、监理等核验各方签字验收通过的日期。承包内容中任何一项分部分项工程未完工或经各方组织的验收评定为不合格，均视为工期延误。

　　12.4乙方在验收通过之日14天内按合同规定向甲方提交全部竣工资料。

　　12.5竣工验收通过后，乙方在现场的人员、物资、设备、设施等均必须在收到甲方通知后一周内全部撤离施工现场，如甲方有特定要求的，按甲方要求执行。

　　12.6乙方对承包范围内的全部工程项目在使用中对因乙方原因而引起的工程质量问题均承担保修责任，保修费用由乙方承担。

　　12.7保修期限及保修起始日按甲方与业主签订的工程承包合同中的约定执行，具体约定保修期限为： 保修起始日为： 。

　　12.8在保修期间，如乙方保修不及时有损甲方声誉，甲方可代为修理，由此造成的费用由乙方承担，不足部分由乙方交付。

　　第十三条 工程索赔、签证

　　在施工过程中发生索赔、签证事件时，乙方应在事件将要发生和事件发生约定有效期限（根据甲方与业主约定的有效期限）内提出报告，及时向甲方报送发生索赔、签证的详细清单和计算依据，经甲方审核后报送业主确认。对业主不认可的索赔、签证，甲方对乙方也不予认可，且乙方放弃对甲方的追索权。若乙方逾时没有报送，无论索赔、签证事件发生与否，均不予考虑。

　　第十四条 不可抗力

　　按甲方与业主签定的工程承包合同相关条款执行，包括对不可抗力的解释及相应的处理办法。同时，进一步明确因不可抗力造成的工期和费用损失，除业主明确承担的部分外，其他损失均由乙方承担。

　　第十五条 工程停建和缓建

　　工程停建和缓建约定按甲方与业主签订的工程承包合同相关条款执行，包括对工程停建和缓建的解释及相应的处理办法。同时，进一步明确因工程停建和缓建造成的损失，除业主明确承担的部分外，其他损失均由乙方承担。

　　第十六条 总承包合同终止

　　16.1 总承包合同终止：如总承包合同在分包方按照本合同规定完全履行其义务之前以非分包原因的其他任何理由终止，则总承包方应在此后的任何时间以书面形式通知分包方立即终止分包合同所规定的雇佣关系，分包方必须无条件接受。此时，分包方应尽快从工地搬走分包方的材料机械和设备财产并撤离其人员。

　　16.2 总承包合同因非分包原因的其他任何理由终止引起分包方的雇佣关系一旦终止，本分包合同的其他条款也自行失效，但分包方有权获得按照分包合同内所列的费率或价格计算合同终止前已完成工程的款项（该价款或款项至今为止未得到总承包方任何事先支付）。总承包方根据本项规定向分包方支付该款项的义务仅在总承包方收到总承包合同项下有关所述分包合同工程款后生效。

　　16.3 如由于分包方违反分包合同而导致业主终止总承包合同，那么前述16.2条有关付款的规定不适用，且分包方须赔偿由于自身违反分包合同导致总承包合同终止而引起的总承包单位及其他所有分包单位的损失。

　　第十七条 分包合同生效与终止

　　17.1本合同自双方法定代表或委托代理人签字，加盖双方公章或合同专用章后生效。自工程竣工交付业主使用、结算完毕、甲方支付完毕（不包括保修金）后，除有关保修条款仍然生效外，其他条款即告终止，保修期满后，有关保修条款终止。

　　17.2本合同在履行过程中如遇以下情形属违约，甲方有权单方面终止本合同，由此造成的所有经济损失均由乙方承担。

　　①乙方擅自将本工程项目进行转包或将工程再肢解成若干部分再进行分包。

　　②工期延误或施工质量达不到规范要求或出现重大质量事故，而乙方又无积极措施确保按合同工期完成，或无力按质量标准返修者。

　　③乙方由于非甲方或业主方的其他原因使合同无法继续全面履行合同的行为。

　　④乙方没有健全的施工管理和组织体系，进入现场的项目管理班子不足以承担合同约定的承包内容，甲方的声誉面临严重威胁。

　　⑤乙方已无法全面履行合同要约，尤其是甲方对业主的承诺面临不能兑现。

　　⑥乙方有损害甲方声誉的严重行为，如发生严重质量事故、安全事故、造成重大经济损失等情形。

　　⑦乙方工地代表及其管理人员不服从甲方的管理并严重危及甲方的品牌声誉。

　　17.3发生上述17.2款情形时，甲方将以书面形式通知乙方，乙方进入本工程的人员、物资、设备应在48小时内撤离施工现场，且由此造成的损失由乙方承担，同时甲方有追索违约赔偿的权利。

　　第十八条 附则

　　18.1本合同未尽事宜双方另行商议，并应形成书面补充合同，才能与本合同具有同等约束力。

　　18.2本合同纠纷解决方式：甲、乙双方协商解决，双方协商不

　　能达成一致的，向合同签约地管辖权的人民法院提出诉讼。

　　18.3本合同一式 份，双方各执正本 份，副本 份。

　　18.4以下文件是本合同的附件，与本合同不可分割。

　　①《安全生产协议书》（附件一）

　　②《治安防火协议书》（附件二）

　　③《工程建设项目廉政责任书》（附件三）

　　合同签订单位：

　　甲方（盖章） 乙方（盖章）

　　法定代表或委托代理人： 法定代表或委托代理人：

　　地址：地址：

　　电话： 电话：

　　签约地点：

　　签约日期：

施工分包合同 篇4

　　工程承包人： (简称甲方) 劳务分包人： (简称乙方) 为了保证工程的施工进度，工程质量和施工安全,明确双方在施工全过程中的责任、权利和义务关系,依照《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就施工事项协商达成一致,订立本协合同,共同信守。

　　一、劳务分包工作对象

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、分包性质:包工不包料(含部分辅材及施工机具)

　　二、工程分包项目：

　　1、按图纸设计要求(含设计变更通知单、技术变更核定单)和监理部及甲方有关安全技术交底要求进行 工程所有水电安装含所有避雷联接工程，所有临时用电及空开配电箱和机械用电的安拆、维护，临时灯具安、拆。

　　2、由甲乙双方约定本工程为水电到户的方式进行分包，给水在水井间接至每户厨房1.5米处且每户1管(即是说每户直接入一根给水水管)，所有排水管含混凝土管接至主楼外2 1

　　米处，室内所有线管、线盒的安装、强电在电井间接至每户空开箱内，并安装空开，楼层所需电缆及双电源箱安装，楼道公共部分照明，弱电箱及可视管、电线管预埋到每户，消防安装工程(一次预埋)，每户的空调孔预留、厕所、厨房孔洞及柱、梁、剪力墙、现浇板内线管线盒的预留预埋。

　　3、水电工自己所用机械、焊机、焊条、安全帽、安全带

　　和所需辅助材料工具等，由乙方自行负责。

　　三、合同价格

　　1、工程量按设计图纸要求，含承包范围工作内容，所有

　　临时用电及空开和机械用电的安拆与维护，以实际建筑面积 按照 元/m结算。

　　2、本协议书中所列费用为包干综合价，已包含施工管理

　　费。施工管理费包括施工过程中的全部管理费外，还包括乙方在施工过程中所发生的停水、停电、雨班、因违章作业所造成的伤、残、亡事故、工具用具(除甲方已安装的塔吊外)、劳保用品、医疗卫生等费用。

　　四、质量及工期

　　1、按国家相关建筑规范要求，工程质量达到合格，根据

　　该工程的总体进度安排，必须服从现场管理员的合理安排，结合进度要求，合理安排施工作业人员，并组织施工作业人员无条件加班。工期按建设单位及项目部的要求，每延后一天惩罚 元，提前一天奖励 元。如遇不可抗拒因素，工2 2

　　期顺延。

　　2、乙方必须保证所承包的工程量达到合格标准。符合国家《施工验收规范》、《质量验评标准》的要求，在施工中如有不符合质量要求的一切返工损失由乙方全部负责，由于返工给甲方造成了材料损失则按甲方的实际成本计算，在乙方当月的劳务款中扣除;若乙方所做的产品质量不合格同，又拒绝返工，甲方有权单方向外高价点包，点包一切费用由乙方承担，在乙方劳务款中扣出。

　　4、本协议签订后，乙方因自身原因造成的退场，其班组方单甲方结算60%给乙方，安全质量保证金不予退还，损失由乙方自负。若影响甲方施工进度和现场管理，乙方要承担相应的经济责任。

　　5、乙方如因工人素质等原因达不到质量、工期要求，以及有违法乱纪行为发生等，甲方有权终止本协议，其余工资不予结算，安全质量保证金不予退还。

　　6、垫付人工费和生活费，正负零以下按照该项工程量的 %支付劳务报酬;中途每八层按照所完成工程量的 %支付。工程竣工及验收合格后支付到工程量总价 %;剩余的 % 月后付清。

　　7、现场不能发生打架、斗殴，如发生一次罚款5000元，所产生的一切后果及法律责任、医药费等均由乙方自行负责。

　　8、进入现场必须戴安全帽、危险作业拴好安全带，如每 3

　　发现一次罚款200元，场地内不能随意大小便，如发现一次严惩。

　　五、在施工中乙方必须认真细致地抓好安全工作，严格按照《建筑工程安全技术操作规范》进行生产作业，自觉履行《安全生产承包协议书》。在施工中有违反操作规程进行野蛮施工，不按规矩佩带安全防护设施等所造成的一切大小工伤事故，概由乙方自行负责其经济损失，并承担法律责任。如因其它原因在施工过程中出现的伤、残、亡等安全事故或安全事件所产生的经济和法律责任在10000元以下的由乙方自行负责，10000元以上的费用由甲、乙双方共同承担。

　　六、本协议未尽事宜，双方现场协商解决。

　　七、本协议一式二份，双方各执一份，签字盖手印生效，具有同等法律效力。

　　甲方： 乙方：

　　甲方代表：

　　身份证号码： 身份证号码：

　　联系电话： 联系电话：

　　年 月 日

施工分包合同 篇5

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　鉴于乙方对本工程的有关情况及工程当地有关规定已经作了充分的了解，并接受现场现有施工条件及生活区条件，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规的规定，甲乙双方遵循自愿、公平和诚信原则，经认真协商订立本合同，双方严格执行。

　　一、 工程项目概况

　　工程名称：

　　工程地址：

　　二、 承包范围

　　完成本工程 塔楼及其地下室的给排水、强电、弱电工程、设计图纸变更修改项目、甲方安排其它零星安装工程，具体详见图纸及与业主签订的《施工总承包合同》所述相关水电工作内容。

　　三、承包方式

　　3.1承包方式：

　　本工程在承包范围内以包工包机械、不包材料(但包耗材)包安装调试、包材料损耗、包进度/工期、包质量、包保修、包安全、包文明施工、包工程验收质量达到国家验收规范及甲方验收合格标准、包施工中乙方工人安全保护用品、工伤保险和劳保福利在内的形式由乙方承包。

　　3.2各项工程内容包括但不限于：

　　一)建筑电气

　　1、住宅及商业供电

　　a.住宅用电从电表箱(不含此箱)出线至以后各用电点。低压柜(不含此柜)的梯间公共用电表后的出线至以后各用电点(含梯间照明)

　　b.商业公用电从低压柜出线至以后各用电点。

　　2.设备供电

　　a.消防(风机、水泵、防火卷帘等)通风设备：双回路电源箱(含此箱)至低压配电柜(不含此柜)的出线。

　　b.电梯：电表箱下桩(含双电源切换箱)至电梯机房，电梯电源箱(含此箱)

　　3.发电机配电

　　发电机低压配电柜(不含此柜)前端电缆出线至双电源切换箱(含此箱)

　　4.电气安装

　　a. ±0.00及以下(不含户内地下室、户内半地下室)的开关、插座、面板、灯具(含消防应急灯、出口指示灯)配电箱、电线、管线等的安装。

　　b.设备房(电梯机房、水泵房等)内部通风、排风、开关、插座、灯具、面板。

　　5.甲方独立分包项目

　　a.各栋各户电表箱以前部分、各梯公共照明箱以前部分。

　　b.电表箱;±0.00以上(不含设备房)户内半地下室、户内地下室的开关、插座、面板、灯具。

　　c.发电机安装、高低压配电工程、水泵安装、消防工程的设备安装部分。

　　二)给排水工程

　　1.室内给水工程

　　室外各建筑单元水表表后(含此表)至建筑物各用水点的给水干、支、横、立管全做。

　　2.室外给水工程

　　a.项目市政总水表表后至各建筑单元首层水表及阀门，含阀门井。

　　b.项目市政总水表表后至地下室水泵房、消防水池(含消防水池)和生活水池/水箱(含进消防水池、生活水池/水箱前的各种管道、阀门和配件)

　　c.生活水池/水箱的出水管至各栋阀门，进出不锈钢水箱的所有管线及管线的安装。

　　3.室内排水工程

　　a.室内(含户内、公共空间等所有室内区域)各排水口至出户第一个砂井的排水干、支、横、立管。阳台、卫生间的地漏安装。

　　b.潜水泵系统至室外出户第一个砂井。

　　4.室外排水工程

　　a.从户内各排水口施工至室外出户第一个砂井。排入市政管道前的砂井(室外出户第一个砂井除外)接市政管前的砂井间的排水、排污管等，由甲方根据实际情况决定是否由乙方施工。按合同约定的市政工程结算方式结算。

　　b.化粪池(按土建工程计价)

　　5.甲方独立分包项目

　　a.变频水泵及加压设备的供货及安装

　　b.不锈钢生活水箱的供货及安装。

　　c.户内给水龙头、角阀;洁具

　　三)防雷工程

　　预埋件及管线

　　a.人防预埋件：除人防门、人防门门框、人防给排水管和防爆地漏外的各种人防预埋件、预埋套管、人防门吊环预埋等按图纸施工。

　　b、建筑电气工程：所有室内预埋管线(不含智能化、电视、电话管线)底盒，其中需要穿线的预埋管需穿铁线。

　　c、所有预埋套管(含消防套管)

　　注：以上水电施工范围之技术要求均需符合施工图纸、施工规范、图集及相关要求，包含但不限于图纸范围内的套管、洞口的预留预埋及封堵、管道试压、冲洗及消毒等工作内容。

　　四)公共项

　　A.建筑材料及机具在该小区施工范围内的运输(包括水平运输、二次运输);

　　B.因工序搭接和夜间施工造成的工效损失，各种因素造成的停工、窝工;

　　C.施工承包范围内所有室内外管与检查井接驳、施工图所有供水、排水及天沟排水、供电的穿梁、穿板孔洞预留及套管的制作安装，若未能在结构装修施工前完成相应工作，由此造成的返工费用由乙方承担;

　　D.本属乙方工作范围若乙方因故不能施工或在限定时间内未能完成，导致甲方安排他人完成时，所发生的费用或损失由乙方承担;

　　E.必须做到工完场清、料净(如由其它班组完成则扣除相应费用);

　　F、所有水电预埋及安装工程包括未施工前甲方对部分施工内容提出的变更;

　　G、施工完成后协助甲方填写各种资料包括安装、调试、检测、验收及初始竣工图等;

　　H、甲方以书面通知形式要求增加或修改的工程内容，产生的费用按合同条款约定执行，乙方不得拒绝，且必须在甲乙双方协商的完工的期限内完成，否则甲方有权对乙方处以增加修改工程造价2倍的违约金，由此造成的工期延误亦由分包人承担;

　　I、开槽安装管后，先固定，再用砂浆补好;如打坏已砌的砖墙，由乙方自行补好。

　　本工程承包范围不包括下列内容：

　　a、消防系统，包括消火栓系统、喷淋系统、自动报警系统、火灾通讯、防火卷帘、防排烟设备等。

　　b、水泵房加压设备采购及安装工程

　　c、外水、外电工程

　　d、园林工程、小区市政工程、燃气工程

　　e、人防设备安装工程不做，由业主分包。(预埋件及预留孔要做)

　　三、 承包单价及工作内容

　　1.该承包单价按建筑面积以平米单价包干，包干单价按 26元/㎡计(大写：每平方米 贰拾陆元 )包干内容详见第三条承包方式及第三条第2款工作内容所述，该单价包括但不限于工程费、措施费、管理费、规费(社会保险费、意外伤害保险费等)安全文明施工费、利润等费用。

　　2.消防火灾报警按建筑面积单价：3元/㎡.

　　3.智能化按建筑面积单价：2元/㎡.

　　4.增加或减少工程及合同外签证部分按20__年《广东省安装工程综合定额》抽取人工、机械费，人工、机械费套相应单价(若有价差按广州市同期价格文件及相关规定调整)乘以85%，其它费用不计。

　　5.无法计量部分按时工处理，时工单价为技术工100元/工日，普通工80元/工日(若该项目可计算工程量并有匹配定额的，不得签证时工，否则不予计取)

　　四、 结算方式

　　1. 甲方根据乙方工作内容，结算价款即为包干单价乘以经甲乙双方确认的施工图纸建筑面积，乙方要求结算部分不得留有需收尾的工作。工程量以GB/T50353-20__《建筑工程建筑面积计算规范》为依据计算。

　　2. 进度款按以下节点支付：

　　乙方前期自行垫付各种材料费用及工人生活费用二个月，第三个月按上个月实际完成的工作量向甲方申报工程进度款资料，在达到本合同约定的进度、质量、安全、文明施工标准的前提下，甲方经核算后按每月完成工程量的75% 向乙方支付当月进度款(其中预埋部分按总价的40%，安装部分按总价的60%计，其中后期安装部分按电气占50%，给水占20%，排水占30%为比例进行划分)，工程初步验收合格并向甲方办理移交，乙方向甲方提供完整资料且在甲方确认后(30天内)的15天内，工程款可付至工程合同造价的90%.经甲方及有关单位进行最终验收达到现行施工规范及合同要求，并办理结算手续(包括材料结算)后30天内付至95%.剩余5%工程保修金待竣工验收后6个月内无息支付。

　　3. 进度款申报时，乙方应向甲方申报工程进度款资料，并是在达到本合同约定的进度、质量、安全、文明施工标准的前提下。

　　4. 增加及合同外签证可按当月实际发生量进行进度款申报，增加工程量进度款支付比例为75%，合同外签证工程量进度款支付比例为100%.

　　5. 乙方应按上述第二点向甲方提出进度款支付申请，并填写“施工任务完成情况确认单”，报甲方有关部门签字确认。甲方应在收到乙方进度款申请在15个工作日内审核完毕，并支付进度款。支付工程款时扣除该节点工人生活费借支、办理各种证件的工本费(胸卡、出入证、平安卡等)甲供材料、违约索赔、代工费、生活水电费等各款项(对违约索赔单拒不签字者，即视作违约索赔生效)

　　6. 乙方在按合同节点向甲方申请进度款时，必须填写“建筑工人工资核算单”二份交公司财务部，实际应支付的人工费总额必须与实际工资表上的工资总额相符合，工资表必须由工人签字按手印，并附工资发放照片或录像，如乙方工资表不符合以上要求，甲方有权拒绝发放。

　　7. 未经甲方现场负责人许可，不得出现任何形式的其它用工，否则甲方不支付费用。如项目部另行安排的计时工按技术工100元/工日、普工80元/工日计(每工日按8小时计，晚上12点后至次日6点，每小时按1.5个工时计)

　　8. 如乙方工程质量、进度达不到甲方要求，甲方可根据工程需要，对乙方的工作量作出调整，乙方不得因此而提出任何工期及费用的索赔。

　　9. 乙方工作人员办理各种证件的工本费自行承担。如甲方垫付，在结算时扣除。

　　五、 工程质量

　　1. 乙方承包施工的工程质量以甲、乙双方确认的施工图纸及说明、施工方案、设计变更、技术交底及作业指导书，现行施工与验收规范及行业标准作为检查、抽检或验收的依据和标准。

　　2. 乙方必须服从甲方管理人员的指挥，严格做好工人技术交底，严格按照以上约定的标准进行施工;因乙方原因施工出现质量问题，乙方必须无条件、无偿采取相关补救措施，直至消除质量隐患，并赔偿因此给甲方造成的损失，工期不顺延，甲方有权视乙方对施工质量的补救情况决定是否解除合同;甲方也可以不要求乙方采取补救措施，直接解除合同，由乙方承担补救费用，赔偿因此给甲方造成的其它损失。

　　3. 乙方应在自检合格后提前4小时通知甲方办理隐蔽工程、中间工程的检查和验收手续，未经验收乙方擅自进入下一道工序施工的，该分项工程不予结算;因此给甲方造成损失或构成违约行为的，乙方应承担相应责任。

　　4. 分项工程施工完毕之后，乙方必须进行自检，合格方能报甲方验收。甲方第一次验收不合格，可发出限期整改通知，要求乙方在限期内整改完毕并重报甲方验收;若乙方未能在限期内整改完毕或虽整改完毕但经甲方第二次验收仍不合格的，甲方有权对乙方处已1000元罚款并通知乙方解除本合同，对乙方按已完工合格工程的70%结算，并限期办理有关退场手续。

　　5. 若乙方在工程质量上达不到本项工程的各项施工技术规范/技术规格说明书要求的质量/技术要求，并且经返工或修改仍无法达到有关验收标准，甲方有权减少乙方的施工范围工作内容或终止分包合同，所有返工或甲方委托修改施工发生的费用加15%管理费由乙方承担，乙方赔偿由此给甲方造成的全部损失。

　　6. 如因乙方施工质量达不到规范要求而被开除退场，一律不予结算，所做工程量人工费作为对甲方的经济赔偿。

　　7. 乙方要加强对工人的质量、安全、文明施工教育，提高工人的质量、安全、文明施工意识。

　　8. 乙方应严格按照甲方每周形象进度要求组织施工并签署《工作任务单》，需要加班时加班或加人时加人，乙方应积极配合，不得以任何理由推脱。如因乙方劳动力不足延误工期，甲方有权处1000～5000元的违约索赔。

　　六、 工程工期

　　1. 工期：

　　1) 本工程总承包工期： 部分暂定总工期约 个日历天，开工日期初定为x年x月x日;高层部分暂定总工期约 个日历天，开工日期初定为x年x月x日，具体以甲方工程部指令为准。竣工每迟延一天，甲方对乙方处以单位工程总造价5‰违约金，按双方确认进度计划延误合计超过5天的，甲方有权通知乙方解除本合同，有关责任由乙方承担。

　　2) 乙方在甲方指定的工期内以保证满足施工要求为原则，自行安排人员的增减，如遇下述情况，乙方应在24小时内提出工期顺延申请，经甲方认可后，工期按实际顺延，否则按拖延工期奖罚条款的要求进行处罚。

　　A. 开工前甲方不能按时交出场地，接通水电;

　　B. 甲方、建设单位重大设计变更影响，及其它甲方或不可抗拒的原因连续超过三天。

　　2. 进度计划：

　　1) 乙方必须按甲方/监理单位批准的进度计划组织施工，接受甲方/监理单位对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，乙方应按甲方/监理单位的要求采取改进措施，采取改进措施而增加的费用由乙方自行承担;

　　2) 若乙方工程工期与计划进度明显不符，甲方可要求乙方赶工。若乙方在收到甲方通知后3天内无明显改进，或乙方无能力承担工程任务，甲方有权增派或改派其它施工班组，由此造价的承包价差由乙方承担，在乙方工程款中扣除，如经采取相应措施仍不能满足施工要求，甲方有权解除与乙方的合同关系。

　　七、 施工安全

　　1. 人员进场必须做好安全教育工作，及时做好书面安全交底及安全措施工作，严格按照现行有关安全操作规程施工，执行公司和工地有关安全生产制度(处罚标准)，用电机具要专人管理专人操作，若违反规定造成工伤事故由乙方负责。

　　2. 施工现场乙方必须有专人负责安全管理和监控工作，及时做好安全自检与整改工作。

　　3. 安全事故3000元以内的因乙方管理不善造成的，由乙方独立负责;安全事故3000元以上的甲方负责50%，乙方负责50%.

　　4. 严禁乙方工人私自接电线、插座、电炉;开水龙头不关者，发现每人次罚款100元整，从工程款中扣除。

　　5. 乙方自行负责工人的劳保用品、劳保福利等费用。

　　6. 特殊工种施工人员必须持有效证件上岗，如电焊工等。

　　八、 甲方权利与义务

　　1. 组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总(分)包合同，组织实施施工管理的各项工作。甲方现场代表为： ，电话： .

　　2. 负责整个施工现场的管理工作，协调乙方与同一施工场地的其它分包人之间的交叉配合，确保分包方按照经批准的施工组织设计进行施工。甲方对乙方施工质量进行监督抽查，并提出整改要求。

　　3. 编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制总、月、周、日施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工等方面的控制、监督、检查和验收。

　　4. 提供测量控制轴线及标高点、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。

　　5. 统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施、施工用水、用电及施工场地。

　　6. 按时提供图纸及设计变更，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。

　　7. 乙方工人进入施工现场时，甲方应对其进行遵纪守法、安全消防及企业内部管理制度等方面的教育工作，并进行监督、检查。

　　8. 负责与工程总包方、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。

　　9. 甲方向乙方提供 间板房供乙方住宿，每间房居住标准为2K×3K型板房住9人、2K×4K型板房住13人。每间板房每月免费提供生活用电100度，超出部分电费乙方自理，并从下次进度款中扣回。乙方在签订本合同前应根据自身工人人数充分考虑此笔费用，以做到节约用电。甲方在工人生活区设工人食堂，伙食费由乙方自理。

　　10. 甲方负责提供现有塔吊、施工电梯等大型机械设备的配合。

　　11. 甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应支付的款项。

　　12. 如因甲方或业主原因造成的停工(不包括政府等相关部门或地震、海啸等自然灾害等原因停工，此部分停工将不作补偿)如一个月内之内不超过3天，则甲方不对乙方进行经济补偿;超过3天的，超过部分的天数甲方按每人每天20元标准进行补偿(补偿天数=实际停工天数-3天);超过15天的，甲乙双方可协商结算退场，乙方不得索要退场费、误工费等任何额外补偿。

　　九、 乙方权利与义务

　　1. 对本合同劳务分包范围内的工程质量和工期向甲方负责，服从甲方管理，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;乙方必须持有劳务公司或企业有效证件，如：营业执照、资质证书、法人授权委托书等，自觉遵守法律法规及有关规章制度。

　　2. 乙方在施工过程中，必须服从甲方、监理、业主代表对质量、进度、安全等全方位的管理，各项施工管理应严格按照甲方企业的质量保证体系的规定标准实施，为确定各项工作的管理质量和力度，如因乙方人员违反安全操作规程和文明施工规定等非因甲方原因所造成的一切责任事故，乙方应自行承担全部法律责任及经济损失，如造成甲方损失的，还应赔偿甲方的一切经济损失。所有损失甲方自行在工程款中扣除。

　　3. 乙方现场代表为：____________电话：_____________，乙方现场代表必须常驻现场，及时解决在施工中出现的各种问题，并按时参加甲方的工程会议、质量安全文明检查等，迟到或早退按200元/次、无故未到按500元/次进行违约索赔，未经甲方批准不得擅自离岗，否则按500～1000元/次进行违约索赔。甲方工程会议记录(含生产会、专题会等会议)作为合同的有效部分对双方具有约束力。

　　4. 乙方进场施工时，需提交“建筑工人花名册”、进场人员身份证复印件及近照各两份，并提供工人有效身份证逐一查验。乙方施工人员年龄须在18至50岁之间，严禁患有高血压、恐高症等不宜登高作业的职业病患者入职工地，花名册上要有工人本人亲笔签字及按手印。乙方中途增减工人，应立即向甲方提供人员变更花名册，否则未办相关手续的乙方人员，甲方有权拒付工资。

　　5. 若甲方为乙方提供统一的安全帽(黄色)安全带、工作服等，费用按实从乙方当期工程款中扣除。

　　6. 乙方人员进场前须办理“委托书”一份交与甲方存档，如乙方工人有不办理者，甲方可认为该工人不在本工地工作，工资不予发放，委托书为本合同的组成部分。

　　7. 如乙方违约或中途退场，不管何种原因中途退场，不得以任何理由索取退场费用及补偿，对所完成工作量按50%的结算工程款支付给乙方，另50%作为违约索赔处理。未完成的零星工作量，在乙方工程款中按本项人工单价的三倍扣除。

　　8. 乙方进入工地绝对不准打架、斗殴，否则甲方有权对打架、斗殴双方各处以不少于10000元的违约索赔;乙方不得以工程款支付不及时等任何理由而停工、拉闸断电、攀爬塔吊、围堵道路、建设单位、政府机关等场所，若出现上述情况之一，将予以不少于10000元的处罚，并承担由此引起的一切责任及经济损失。甲方只对乙方签约者负责，不同工人发生任何经济方面关系，如乙方管理不善，造成工人闹事到甲方，每发生一次违约索赔1000～10000元，如发生严重后果，乙方应负一切责任。

　　9. 甲方所提供乙方使用的大型机械，如不是正常使用的损坏，而是乙方人为损坏，按维修费用加15%管理费从乙方劳务费中扣除。

　　10. 如乙方现场人员不服从甲方管理人员指挥，甲方有权对乙方进行1000～10000元/次的违约索赔。情节严重者，甲方有权终止合同，所完成的工作量按50%结算。

　　11. 乙方应按工程进度向甲方提供材料计划，材料进场后由乙方及时领用并按甲方要求堆放、保管，不得随意堆放;未经许可不得擅自动用甲方及其它分包的任何物料。对甲方所供材料，乙方应限额领用妥善保管，节约使用，甲方定期对乙方所用材料进行核算(加定额损耗)，超出部分加15%管理费从乙方工程款中扣除，节约部分予以奖励。

　　12. 乙方负责对自身完成的所有成品及半成品进行必要的保护，但不另外记取费用。

　　13. 竣工交付及其他工序完成后，发现本分包工程发生施工质量问题时，乙方应及时派人修改、处理，所发生的费用由乙方自理。如乙方修改、处理后仍不能达到国家工程验收标准时，甲方有权委托他人完成修改工作，发生的费用按照双倍标准在分包工程款中扣除。

　　14. 乙方不得让与施工无关人员进入施工现场及生活区，不得在生活区留宿家属及无关人员，绝对不能入住儿童。否则一经发现，对乙方每留宿一人一天(或一人一次)违约索赔100～1000元/次。

　　15. 乙方不得擅自在现场、生活区开火做饭，擅自在宿舍接驳电线，否则一经发现，违约索赔200～1000元/次，并没收炊具、灶具及大功率用电电器。

　　十、 合同有效期

　　本合同一式三份，甲方执二份，乙方执一份。本合同自双方代表签字并加盖公章(或代表人按手印)之日起生效，完成约定的全部内容、结清工程价款、质保期满并在乙方充分履行保修义务后终止;

　　十一、 解决合同纠纷的方式

　　本合同履行过程中如发生纠纷，双方应友好协商解决，协商不成的，可采用以下第 种方式：(1)向仲裁委员会提请仲裁，(2)甲方所在地人民法院提起诉讼，(3)向工地所在地的人民法院提起诉讼。

　　甲方： 乙方：

　　甲方代表签字： 乙方代表签字：

　　日期 ： 日期：

施工分包合同 篇6

　　发包方(甲方)：

　　承包主(乙方)：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际情况，为明确双方的责任，权利和义务，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。

　　第一条 工程概况

　　1.1工程名称：海原县李旺中学宿舍楼和餐厅。

　　1.2工程地点：海原县李旺中学。

　　1.3承包范围及内容：海原县李旺中学宿舍楼和餐厅。

　　1.4承包方式：本工程采用“包工包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包环境保护、包甲方与业主的总承包合同中所涉及到的全部合同内容、包甲方对业主的承诺和业主对甲方所作的规定、约束等”的包干方式，全面负责本合同范围内的全部工作内容，处理好政府主管部门和社区地方关系。

　　第二条 合同工期

　　2.1合同工期：本工程工期总计374天。

　　第三条 管理费用收取方式

　　1.1乙方应向甲方支付所有管理费用的总中标价2%。

　　第四条 质量

　　4.1本工程质量等级为 合格(好) 。

　　4.2乙方必须严格按本工程的施工图纸、设计说明、设计变更、技术核定单等工程文件中规定和现行的国家、地方颁发的质量验收规范、标准和规定要求组织施工。

　　4.3乙方如达不到本合同约定的质量等级进行返工，由此造成的一切工期、经济损失由乙方全额承担。如乙方达不到约定的质量等级，由此造成的业主罚款全由乙方全额承担。

　　4.4乙方在施工中发生一般质量事故，由乙方负责处理，处理结果报送政府有关部门;发生重大质量事故，必须按政府规定的处理办法进行处理，同时承担顺此产生的责任。

　　4.5甲方为维护自身的声誉、品牌、形象，将对本工程质量进行不定期的巡查，在巡查过和中发出的质量整改通知书乙方必须在规定的时限内整改完毕，若发现乙方有毁损甲方声誉、品牌、形象将终止合同。

　　第五条 环境安全标化

　　5.1本工程乙方现场文明施工要求为：建立现场安全生产保证体系，通过安全生产保证体系的认证并达到 合格 标准要求，并承担安全贯标、一体化贯标和上级部门各种检查所发生的费用。

　　5.2乙方应识别施工过程中的环境因素和危险源，并采取措施对其进行控制，防止环境污染事件和安全事故的发生。

　　5.3乙方要严格执行各级政府的法律、法规和有关规定，执行甲方对安全和标化管理的有关规定，因乙方原因造成的财产损失和伤亡事故，由责任承担责任和相关费用。

　　5.4乙方应编制乙方范围内的现场临时用电施工方案，脚手架搭设施工方案，模板施工方案等专项施工方案，经甲方主管部门批准后方可实施。

　　第六条 违约责任：

　　1、合同有效期为工程结束，保修期止，此期间未经双方协商，任何一方不得无故终止合同，乙方承担甲方与开发商的总承包合同中所涉及到的全部违约赴任并向对方偿付违约金壹拾万元整。

　　2、乙方如遇特殊情况，需终止合同时，应提前半月向对方提出书面商函，经协商后可办理终止合同手续。

　　第七条 附则

　　6.1本合同未尽事宜双方另行商议，并应形成书面补充合同，才能与本合同具有同等约束力。

　　6.2本合同纠纷解决方式：甲、乙双方协商解决，双方协商不能达成一致的，向合同签约地管辖的人民法院提出诉讼。

　　6.3本合同一式 三 份 ，甲方执 份，乙方执 份。

　　甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

　　法定代表或委托代理人： 法定代表或委托代理人：

　　地址： 地址：

　　电话： 电话：

　　签约地点：

　　签约时间：

施工分包合同 篇7

　　甲 方：(以下简称“甲方”)

　　乙 方： (以下简称“乙方”)

　　根据金昌市20xx年城市道路及排水工程(二标)的施工需要,乙方经甲方审核符合该建设项目的施工要求,甲方确定乙方为本项目土方工程施工的合格队伍。根据《中华人民共和国合同法》以及其他相关法律、行政法规，本着平等互利的原则，经甲、乙双方就本工程建设有关事项充分协商一致，订立如下合同(以下简称“本合同”)，望双方严格遵照执行：

　　第一条 工程概况

　　工程项目名称： 甘肃省第二安装工程公司北环路(绿色长廓)道路工程(Ⅱ标) (以下简称“本工程”)。

　　工程施工地点： 金昌市绿色长廓北环路 。

　　工程施工内容：

　　1、本合同段路基施工中垃圾及腐殖土的挖除外运(外运至15公里外的垃圾场)。

　　2、本合同段路基回填施工过程中的砂砾土进场(回填砂砾土须符合质量要求并包含买土、装卸费及运费)、回填、增湿、整平及碾压(必须达到设计要求的平整度及压实度)。

　　3、土方施工中为保证工程质量、安全生产、文明施工所采取的其它施工措施费用等。

　　第二条 工程价款

　　1、工程单价

　　1)、本工程路基施工中垃圾和腐殖土的挖除外运，单价为10元/立方米，包括土方施工过程中产生的一切费用。道路设计宽度17.0米，长度3000米。工程数量以施工过程中甲方审定的最终实际完成的工程量为准。

　　2)、单价及工程量

　　路基回填过程中的砂砾土进场(含买土、装卸费用及运费)、回填、增湿、整平及碾压，单价为18元/立方米，包括土方施工过程中产生的一切费用。道路设计宽度17.0米，长度3000米。工程量以甲方在施工过程中审定确认的最终实际完成的工程数量为准。

　　3)、工程款自本合同签订之日向乙方支付30%预付款，每30日按甲方审核乙方完成的工程量60%进行付款，其余工程款自本工程由甲方验收合格15日内全部付清。

　　第三条 工期

　　1、开工日期：20xx 年 6 月 8 日。

　　2、竣工日期：20xx 年 8 月 15 日，总计67日历天。

　　第四条 工程质量

　　1、乙方施工必须严格按国家有关施工规范及各种相关规则、标准和要求等进行，保证本工程质量达到甲方标准。

　　2、乙方施工中的所有隐蔽工程在隐蔽前应当经甲方签认，否则甲方有权随时要求对隐蔽工程进行检查，由此产生的全部费用由乙方承担，由此延误的工期不予顺延。

　　3、凡本工程中出现质量不符合标准需返工的情况，由此产生的所有费用由乙方承担，乙方还应当赔偿由此给甲方造成的全部损失。

　　第五条 竣工验收

　　1、乙方应当于本合同规定的竣工日期之前提前至少 5 日安排甲方对本工程进行竣工验收，同时向甲方提供经甲方认可的竣工资料与竣工验收报告。

　　2、如果甲方在竣工验收时发现本工程存在不合格之处，乙方应当在接到甲方通知后

　　3个工作日内进行修正并安排、通过甲方的重新验收，乙方应当承担由此产生的所有费用;如果乙方未按期进行修正并安排、通过甲方的重新验收，每延期一天，甲方有权直接扣除最终工程价款的 0.1 %。

　　3、本工程竣工验收合格后，乙方应当将本工程及甲方要求的相关材料、设备、资料等移交给甲方。

　　第六条 甲方权利与义务

　　1、对乙方进行安全教育和技术交底。

　　2、负责及时向乙方提供施工技术要求和相关技术资料。

　　3、向乙方提供施工现场施工用水接入点。

　　4、向乙方下达合理的生产计划。

　　5、对乙方完成的每道工序进行验收。

　　6、对施工进行全过程监督，并指派随工负责人担任施工技术指导和随工验收，一旦发现乙方施工质量问题或未按图纸施工，随工负责人有权责令乙方停工或返工，所发生的全部费用由乙方承担。

　　第七条 乙方权利与义务

　　1、按合同要求，按施工图精心组织，文明施工，保质保量，按合同约定的工期按期成施工任务，并按时完成甲方下达的施工部署和生产计划。

　　2、遵守甲方的管理制度，严格服从甲方的统一协调和管理，保证施工安全。

　　3、严格执行甲方技术交底和安全教育的内容，无条件服从施工现场甲方管理人员的安排。

　　4、乙方应当于本工程开始施工前查明施工现场的地下管线情况，并在施工期间负责保护施工现场现有地下管线(包括但不限于通信、信号、电力电缆、上、下水管及煤气管线)，并负责与相关单位签订安全协议及排除施工中出现的干扰等，否则，给甲方或第三方造成的损失由乙方承担全额赔偿责任。

　　5、未经甲方书面同意，乙方不得将本工程分包或委托给第三方。

　　6、乙方应当文明施工，保持施工场地整洁，在移交前施工现场应达到平整和整洁的要求。

　　第八条 违约

　　1、任何一方违约，违约方应当赔偿由此给对方造成的全部损失。

　　2、如果乙方违约，并在甲方指定的合理期限内未予以改正，甲方有权解除本合同;本合同自甲方有关解除的书面通知发出之日起第3日即告解除;本条不影响乙方根据本合同的规定承担其他义务或违约责任。

　　第九条 争议的解决

　　1、本合同的订立、效力、解释、履行、争议的解决等均受中华人民共和国法律管辖。

　　2、因本合同签订及履行而发生的争议，双方可协商解决;协商不成的，任何一方可向工程所在地法院提起诉讼。

　　第十条 合同生效

　　1、本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　2、本合同正本一式6份，甲乙双方各执3份，各份具有同等法律效力。

　　第十一条 其它

　　1、本合同经甲乙双方签字盖章后生效，至全部工程竣工验收并结算工程款后失效

　　2、本合同一式四份，甲乙双方各执两份。

　　3、本合同的施工程序和质量验收及施工管理等具体实施，按项目部制定的项目管理制度执行。

　　4、本合同未尽事宜，甲乙双方签订补充协议作为本合同附件，与本合同有同等效力。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

施工分包合同 篇8

　　发包方：建筑施工有限责任公司(以下简称甲方)

　　承包方：(以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及公司《关于工程项目劳务承包管理暂行规定》。甲方决定将公司工程项目部的劳务分包给乙方，为规范管理，明确职责，经双方协商一致，特签订本合同，以资共同遵守。

　　一、甲方发包给乙方的劳务施工项目内容范围如下：

　　该工程项目施工蓝图中所有砖、石砌筑及抹灰分项工程;钢筋制作、绑扎分项工程;模板制作、安装分项工程;脚手架搭设作业。

　　二、本合同期限：

　　从年___月止。

　　三、工程质量标准：

　　所有分项工程质量确保优良

　　四、劳务管理费的上缴及付款方式：

　　1、上缴标准：该工程项目劳务管理费为人民币 元整，由乙方上缴，如乙方能达到按该项目部与建设方所签订的合同中的质量、进度要求，则甲方按管理费的返回乙方作为奖励。

　　付款方式：上缴劳务管理费按两次付清，即主体完工前付 ，装修完工前付 。

　　五、乙方的职责

　　1、乙方提供相关的证件及资质，配合乙方办理相关手续。

　　协调处理施工过程中的劳务纠纷及工伤事故。

　　六、乙方的职责：

　　1、全面履行 公司与 建筑施工有限责任公司签订的项目施工合同。并承担该合同条款中乙方应承担的全部责任与义务。

　　2、确保所有分项工程的质量、进度、安全达到项目部与建设方签订的合同要求。如达不到则按管理费的50进行处罚。

　　七、本合同未尽事宜，双方通过协商，可另签订补充条款，与本合同具有同等法律效力。

　　八、本合同一式六份，甲乙双方各执三份，经双方签字生效，至工程完工，双方结清劳务管理费后失效。

　　甲方：乙方：

　　甲方代表：乙方代表：

　　年月日

施工分包合同 篇9

　　发包人： (以下简称甲方)

　　承包人：(以下简称乙方)

　　为了进一步明确甲、乙双方的责任、利、务，在建筑施工合同基础上，按《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》等有关规定，并结合本工程的具体情况在甲、乙双方完全自愿的情况下，签定本工程施工分包合同。

　　第一条：工程概况

　　1、工程名称：“长航蓝晶绿洲”一期工程楼及地下室装修。

　　2、工程地址：武汉市洪山区杨园路。

　　3、建筑规模：以单栋建筑面积为准。

　　4、承包方式：包工管料、包质量、包安全、包进度、文明施工、包工完场清、包斗车、拖砌块砖车和小型工具。验收和质量保修、包一次性验收竣工。

　　第二条：承包范围及单价

　　1、 #楼主体结构封顶，场地清理干净后接手施工。

　　2、 以单栋楼拆散全包。

　　3、 砖砌体含二次结构砼浇捣/m³，内墙抹灰 /㎡，地坪含清钻(收光或正糙) 6 元/㎡，外墙收光 30 元/㎡，外墙贴面砖/㎡，外墙保温元/㎡，梯间踏步水泥收光元/层，梯间踏步贴面砖 元/层，公共部分贴面砖/㎡，屋面六次成活元/㎡。

　　第三条：合同工期

　　1、开工时间11+18层 20xx年5月31日完成所有工作量达到验收标准，16+22层20xx年7月 31日完成所有工作量达到竣工验收标准。

　　2、如乙方在承包栋号内因劳力技术达不到竣工时间要求，甲方有权 指派其他队伍进入其栋号分割单项工作量进行突击施工，单价按第二条中 的单价扣除乙方承包款，另外加扣5%的抢工费给抢工队伍。

　　第四条：工程质量

　　1、乙方所承担的栋号确保优质争创黄鹤杯。

　　2、乙方承担的栋号必须派施工员、安全员各一名，抓质量、管安全。

　　3、严格控制施工过程，发现问题及时处理。

　　4、如工程竣工验收一次性达不到优质工程，扣除总价5%作罚款处理。

　　第五条：工程付款

　　1、乙方人员进场壹周后开始借生活费，每人每天按15元饭票支出。

　　2、每月按所完成工作量的60%支付(含饭票在内)承包内容全部完工，并基本达到合同要求付至总金额80%。工程竣工经甲方及质检站验收达到合同要求后支付至总金额95%，剩余5%六个月后付清。

　　第六条：甲、乙双方责任

　　1、甲方负责乙方人员住食，工程中只提供垂直运输及砂浆拌和机。

　　2、乙方负责工程中所有工具及通线铁丝、线、水管。进场施工人员不要有老弱、病、残、幼及神志不清人员，如发现类似人员立即退场，若属于类似人员在进场后出现问题，一切后果由乙方自付。

　　3、本协议未尽事宜，双方另行协商。

　　4、本协议壹式肆份，甲、乙双方各执贰份。双方签字生效，完工款清后自动失效。

　　甲 方：电 话：

　　乙 方： 电 话：

　　年月日：

施工分包合同 篇10

　　中华人民共和国建设部

　　国家工商行政管理总局

　　年 月

　　第一部分　　协议书

　　承包人(全称)：

　　分包人(全称)：

　　依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于 (以下简称为“发包人”)与承包人已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”)，承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。

　　一、分包工程概况

　　分包工程名称： ;

　　分包工程地点： ;

　　分包工程承包范围： 。

　　二、分包合同价款

　　金额：大写：人民币 元，

　　小写： 元。

　　三、工期

　　开工日期：本分包工程定于 年 月 日开工;

　　竣工日期：本分包工程定于 年 月 日竣工;

　　合同工期总日历天数为： 天。

　　四、工程质量标准

　　本分包工程质量标准双方约定为： 。

　　五、组成分包合同的文件包括：

　　1、本合同协议书;

　　2、中标通知书(如有时);

　　3、分包人的报价书;

　　4、除总包合同工程价款之外的总包合同文件;

　　5、本合同专用条款;

　　6、本合同通用条款;

　　7、本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件;

　　8、合同履行过程中，承包人和分包人协商一致的其它书面文件。

　　六、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

　　七、分包人向承包人承诺，按照合同约定的工期和质量标准，完成本协议书第一条约定的工程(以下简称为“分包工程”)，并在质量保修期内承担保修责任。

　　八、承包人向分包人承诺，按照合同约定的期限和方式，支付本协议书第二条约定的合同价款(以下简称“分包合同价”)，以及其他应当支付的款项。

　　九、分包人向承包人承诺，履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务，并与承包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。

　　十、合同的生效

　　合同订立时间： 年 月 日;

　　合同订立地点：

　　本合同双方约定 后生效。

　　承包人：(公章) 分包人：(公章)

　　住所： 住所：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　电话： 电话：

　　传真： 传真：

　　开户银行： 开户银行：

　　帐号： 帐号：

　　邮政编码： 邮政编码：

　　第二部分 通用条款

　　一、词语定义及合同文件

　　1、词语定义

　　下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条款所赋予的定义：

　　1.1 通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于分包工程施工的条款。

　　1.2 专用条款：是承包人与分包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。

　　1.3 发包人：指在总包合同协议书中约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

　　1.4 承包人：指在总包合同协议书中约定的，被发包人接受的具有工程施工总承包主体资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

　　1.5 分包人：指在本分包合同协议书中约定的，被承包人接受的具有分包该工程资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

　　1.6 总包工程：指由发包人和承包人在总包合同协议书中约定的承包范围内的工程。

　　1.7 分包工程：指由承包人和分包人在本合同协议书中约定的分包范围内的工程。

　　1.8 工程师：指在总包合同中约定的由工程监理单位委派的工程师或发包人指定的履行总包合同的代表，其具体身份和职权由发包人和承包人在总包合同专用条款中约定。

　　1.9 项目经理：指承包人在总包合同专用条款和本合同专用条款中指定的负责施工管理、履行总包合同及本合同的代表。

　　1.10 分包项目经理：指由分包人在分包合同专用条款中指定的负责施工管理和履行分包合同的代表。

　　1.11 总包合同：指发包人与承包人之间签订的施工总承包合同，由协议书、通用条款和专用条款组成。

　　1.12 总包合同条款：指中华人民共和国建设部和国家工商行政管理局于1999年修订印发的《建设工程施工合同文本》(建建[1999]313号)中的施工合同通用条款，以及经发包人和承包人协商一致的专用条款。

　　1.13 分包合同：指承包人和分包人之间签订的施工专业分包合同，由协议书、通用条款和专用条款组成。

　　1.14 工程建设标准：指与分包工程相关的工程建设标准，以及经承包人确认的，对工程建设标准进行的任何修改或增补。

　　1.15 图纸：指由承包人提供的符合总包合同要求及分包合同需要的所有图纸、计算书、配套说明以及相关的技术资料。

　　1.16 报价书：指由分包人根据分包合同的规定，为完成分包工程，向承包人提出的分包合同报价。在承包人采用招标方式确定分包人时，该报价书应与中标通知书中的中标价格一致。

　　1.17 中标通知书：指由承包人发出的确定分包人中标的通知。

　　1.18 开工日期：指承包人和分包人在本合同协议书中约定的，分包人开始施工的绝对或相对的日期。

　　1.19 竣工日期：指承包人和分包人在本合同协议书中约定的，分包人完成分包工程的绝对或相对的日期。

　　1.20合同价款：指承包人与分包人在本合同协议书中约定，承包人用以支付分包人按照分包合同完成分包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。

　　1.21追加合同价款：指在分包合同履行过程中发生需要增加合同款项的情况，经承包人确认后，按双方约定的计算合同价款的方法增加的合同价款。

　　1.22 施工场地：指由承包人提供的用于分包工程施工的场所，以及承包人在现场总平面图中具体指定的供分包人施工使用的任何其他场所。

　　1.23 书面形式：指分包合同、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。

　　1.24 违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定内容，所应承担的责任。

　　1.25 索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和(或)工期顺延的要求。

　　1.26 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

　　1.27 小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算(不扣除休息时间);规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以休息日或节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。

　　2、合同文件及解释顺序

　　2.1合同文件应能互相解释，互为说明。除本合同专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

　　(1)本合同协议书;

　　(2)中标通知书(如有时);

　　(3)分包人的投标函及报价书;

　　(4)除总包合同工程价款之外的总包合同文件。

　　(5)本合同专用条款;

　　(6)本合同通用条款;

　　(7)本合同工程建设标准、图纸;

　　(8)合同履行过程中，承包人和分包人协商一致的其他书面文件。

　　2.2 当合同文件内容出现含糊不清或不相一致时，应在不影响工程正常进行的情况下，由分包人和承包人协商解决。双方协商不成时，按本合同通用条款第28条关于争议的约定处理。

　　3、语言文字和适用法律、行政法规及工程建设标准

　　3.1 语言文字

　　除本合同专用条款中另有约定，本合同文件使用的语言文字应与总包合同文件使用的语言文字相同。

　　3.2 适用法律和行政法规

　　除本合同专用条款中另有约定，本合同适用的法律、法规应与总包合同中规定适用的法律、法规相同。需要明示的法律、行政法规在专用条款内约定。

　　3.3 适用工程建设标准

　　双方在本合同专用条款内约定适用的工程建设标准的名称;本合同专用条款没有具体约定的，应使用总包合同中所规定的与分包工程有关的工程建设标准。承包人应按本合同专用条款约定的时间向分包人提供一式两份约定的工程建设标准。

　　本合同中没有相应工程建设标准的，应由承包人按照本合同专用条款约定的时间向分包人提出施工技术要求，分包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经承包人确认后执行。

　　4、图纸

　　4.1 承包人应按照本合同专用条款约定的日期和套数，向分包人提供图纸。分包人需要增加约定以外图纸套数的，承包人应代为复制，复制费用由分包人承担;如根据总包合同，承包人对工程图纸负有保密义务的，分包人应负责分包工程范围内图纸的保密工作，分包人的保密义务在分包合同终止后，应当继续履行。

　　4.2 如分包工程的图纸不能完全满足施工需要，并且承包人委托分包人进行深化施工图设计的，分包人应在其设计资质等级和业务允许的范围内，在原分包工程图纸的基础上，根据国家有关工程建设标准进行深化设计，分包人的深化设计须经过承包人确认后方可进行施工。如分包人不具备相应的设计资质，应由承包人委托具有相应资质的单位进行深化设计。分包人应对自行设计的图纸负有全部的法律责任。

　　关于承包人委托分包人进行深化施工图设计的范围及发生的费用，双方应在专用条款中约定。

　　4.3承包人提供的图纸不能满足分包工程施工需要时，双方在专用条款内约定复制、重新绘制、翻译、购买标准图纸等的责任和费用承担。

　　二、双方一般权利和义务

　　5、总包合同

　　5.1 分包人对总包合同的了解

　　承包人应提供总包合同(有关承包工程的价格内容除外)供分包人查阅。当分包人要求时，承包人应向分包人提供一份总包合同(有关承包工程的价格内容除外)的副本或复印件。分包人应全面了解总包合同的各项规定(有关承包工程的价格内容除外)。

　　5.2 分包人对有关分包工程的责任

　　除本合同条款另有约定，分包人应履行并承担总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务与责任，同时应避免因分包人自身行为或疏漏造成承包人违反总包合同中约定的承包人义务的情况发生。

　　5.3 分包人与发包人的关系

　　分包人须服从承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令。未经承包人允许，分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系，分包人不得直接致函发包人或工程师，也不得直接接受发包人或工程师的指令。如分包人与发包人或工程师发生直接工作联系，将被视为违约，并承担违约责任。

　　6、指令和决定

　　6.1 承包人指令

　　就分包工程范围内的有关工作，承包人随时可以向分包人发出指令，分包人应执行承包人根据分包合同所发出的所有指令。分包人拒不执行指令，承包人可委托其他施工单位完成该指令事项，发生的费用从应付给分包人的相应款项中扣除。

　　6.2 发包人或工程师指令

　　就分包工程范围内的有关工作，分包人应执行经承包人确认和转发的发包人或工程师发出的所有指令和决定。

　　7、项目经理

　　7.1 项目经理的姓名、职称在本合同专用条款内写明。

　　7.2 项目经理可授权具体的管理人员行使自己的部分权利，并在认为有必要时可撤回授权，授权和撤回均应提前7天以书面形式通知分包人，委派书及撤回通知作为分包合同的附件。

　　7.3 承包人所发出的指令、通知，由项目经理(或其授权人)签字后，以书面形式交给分包人，分包项目经理在回执上签署自己的姓名及收到时间后生效。确有必要时，项目经理可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认。项目经理在48小时后未予书面确认的，分包人应于承包人发出口头指令后7天内提出书面确认要求，项目经理在分包人提出确认要求后7天内不予答复，应视为分包人要求已被确认。分包人认为承包人指令不合理，应在收到指令后24小时内提出书面申告，承包人在收到分包人申告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知分包人。紧急情况下，项目经理可发出要求分包人立即执行的指令，分包人如有异议也应执行。如承包人发出错误的指令，并给分包人造成经济损失的，则承包人应给予分包人相应的补偿，但因分包人违反分包合同引起的损失除外。

　　7.4 项目经理应按分包合同的约定，及时向分包人提供所需的指令、批准、图纸并履行其它约定的义务，否则分包人应在约定时间后24小时内将具体要求、需要的理由及延误的后果通知承包人，项目经理在收到通知后48小时内不予答复，应承担因延误造成的损失。

　　7.5 承包人如需更换项目经理，应至少提前7天以书面形式通知分包人，后任继续行使前任的职权，履行前任的义务。

　　8、分包项目经理

　　8.1 分包项目经理的姓名、职称在本合同专用条款内写明。

　　8.2 分包人依据合同发出的请求和通知，以书面形式由分包项目经理签字后送交项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到的时间后生效。

　　8.3分包项目经理按项目经理批准的施工组织设计(或施工方案)和依据分包合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与项目经理取得联系时，分包项目经理应采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向项目经理送交报告。责任在承包人或第三人，由承包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期;责任在分包人，由分包人承担费用，不顺延工期。

　　8.4 分包人如需更换分包项目经理，应至少提前7天以书面形式通知承包人，并征得承包人同意，后任继续行使前任的职权，履行前任的义务。

　　8.5 承包人可与分包人协商，建议更换其认为不称职的分包项目经理。

　　9、承包人的工作

　　9.1 承包人应按本合同专用条款约定的内容和时间，一次或分阶段完成下列工作：

　　(1)向分包人提供根据总包合同由发包人办理的与分包工程相关的各种证件、批件、各种相关资料，向分包人提供具备施工条件的施工场地。

　　(2)按本合同专用条款约定的时间，组织分包人参加发包人组织的图纸会审，向分包人进行设计图纸交底。

　　(3)提供本合同专用条款中约定的设备和设施，并承担因此发生的费用。

　　(4)随时为分包人提供确保分包工程的施工所要求的施工场地和通道等，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。

　　(5)负责整个施工场地的管理工作，协调分包人与同一施工场地的其它分包人之间的交叉配合，确保分包人按照经批准的施工组织设计进行施工。

　　(6)承包人应做的其他工作，双方在本合同专用条款内约定。

　　9.2 承包人未履行前款各项义务，导致工期延误或给分包人造成损失的，承包人赔偿分包人的相应损失，顺延延误的工期。

　　10、分包人的工作

　　10.1分包人应按本合同专用条款约定的内容和时间，完成下列工作：

　　(1)分包人应按照分包合同的约定，对分包工程进行设计(分包合同有约定时)、施工、竣工和保修。分包人在审阅分包合同和(或)总包合同时，或在分包合同的施工中，如发现分包工程的设计或工程建设标准、技术要求存在错误、遗漏、失误或其它缺陷，应立即通知承包人。

　　(2)按照本合同专用条款约定的时间，完成规定的设计内容，报承包人确认后在分包工程中使用。承包人承担由此发生的费用。

　　(3)在本合同专用条款约定的时间内，向承包人提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表。分包人不能按承包人批准的进度计划施工时，应根据承包人的要求提交一份修订的进度计划，以保证分包工程如期竣工。

　　(4)分包人应在专用条款约定的时间内，向承包人提交一份详细施工组织设计，承包人应在专用条款约定的时间内批准，分包人方可执行。

　　(5)遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全文明生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知承包人，承包人承担由此发生的费用，因分包人责任造成的罚款除外。

　　(6)分包人应允许承包人、发包人、工程师及其三方中任何一方授权的人员在工作时间内，合理进入分包工程施工场地或材料存放的地点，以及施工场地以外与分包合同有关的分包人的任何工作或准备的地点，分包人应提供方便。

　　(7)已竣工工程未交付承包人之前，分包人应负责已完分包工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，分包人自费予以修复;承包人要求分包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，双方在本合同专用条款内约定。

　　(8)分包人应做的其他工作，双方在本合同专用条款内约定。

　　10.2 分包人未履行前款各项义务，造成承包人损失的，分包人赔偿承包人有关损失。

　　11、总包合同解除

　　11.1 如在分包人没有全面履行分包合同义务之前，总包合同解除，则承包人应及时通知分包人解除分包合同，分包人接到通知后应尽快撤离现场。

　　11.2 因本合同第11.1款原因终止分包合同，分包人可以得到：已完工程价款、分包人员工的遣散费、二次搬运费等补偿。 如本合同第11.1款约定的总包合同终止是因为分包人的严重违约，则只能得到已完工程价款补偿。

　　11.3 在本合同第11.1款解除分包合同的情况下，分包人经承包人同意为分包工程已采购或已运至施工场地的材料设备，应全部移交给承包人，由承包人按本合同专用条款约定的价格支付给分包人。

　　12、转包与再分包

　　12.1 除12.2款规定的情况外，分包人不得将其承包的分包工程转包给他人，也不得将其承包的分包工程的全部或部分再分包给他人。如分包人将其承包的分包工程转包或再分包，将被视为违约，并承担违约责任。

　　12.2 分包人经承包人同意可以将劳务作业再分包给具有相应劳务分包资质的劳务分包企业。

　　12.3 分包人应对再分包的劳务作业的质量等相关事宜进行督促和检查，并承担相关连带责任。

　　三、工期

　　13、开工与延期开工

　　13.1 分包人应当按照本合同协议书约定的开工日期开工。分包人不能按时开工，应当不迟于本合同协议书约定的开工日期前5天，以书面形式向承包人提出延期开工的理由。承包人应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复分包人。承包人在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意分包人要求，工期相应顺延。承包人不同意延期要求或分包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。

　　13.2 因承包人原因不能按照本合同协议书约定的开工日期开工，项目经理应以书面形式通知分包人，推迟开工日期。承包人赔偿分包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。

　　14、工期延误

　　14.1 因下列原因之一造成分包工程工期延误，经项目经理确认，工期相应顺延：

　　(1)承包人根据总包合同从工程师处获得与分包合同相关的竣工时间延长;

　　(2)承包人未按本合同专用条款的约定提供图纸、开工条件、设备设施、施工场地;

　　(3)承包人未按约定日期支付工程预付款、进度款，致使分包工程施工不能正常进行;

　　(4)项目经理未按分包合同约定提供所需的指令、批准或所发出的指令错误，致使分包工程施工不能正常进行;

　　(5)非分包人原因的分包工程范围内的工程变更及工程量增加;

　　(6)不可抗力的原因;

　　(7)本合同专用条款中约定的或项目经理同意工期顺延的其他情况。

　　14.2 分包人应在14.1款约定情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向承包人提出报告。承包人在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。

　　15、暂停施工

　　15.1 发包人或工程师认为确有必要暂停施工时，应以书面形式通过承包人向分包人发出暂停施工指令，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。分包人停工和复工程序以及暂停施工所发生的费用，按总包合同相应条款履行。

　　16、工程竣工

　　16.1 分包人应按照本合同协议书约定的竣工日期或承包人同意顺延的工期竣工。

　　16.2 因分包人原因不能按照本合同协议书约定的竣工日期或承包人同意顺延的工期竣工的，分包人承担违约责任。

　　16.3 提前竣工程序按总包合同相应条款履行。

　　四、质量与安全

　　17、质量检查与验收

　　17.1 分包工程质量应达到本合同协议书和本合同专用条款约定的工程质量标准，质量评定标准按照总包合同相应条款履行。因分包人原因工程质量达不到约定的质量标准，分包人应承担违约责任，违约金计算方法或额度在本合同专用条款内约定。

　　17.2 双方对工程质量的争议，按照总包合同相应的条款履行。

　　17.3 分包工程的检查、验收及工程试车等，按照总包合同相应的条款履行。分包人应就分包工程向承包人承担总包合同约定的承包人应承担的义务，但并不免除承包人根据总包合同应承担的总包质量管理的责任。

　　17.4 分包人应允许并配合承包人或工程师进入分包人施工场地检查工程质量。

　　18、安全施工

　　18.1 分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。

　　18.2 在施工场地涉及危险地区或需要安全防护措施施工时，分包人应提出安全防护措施，经承包人批准后实施，发生的相应费用由承包人承担。

　　18.3 发生安全事故，按照总包合同相应条款处理。

　　五、合同价款与支付

　　19、合同价款及调整

　　19.1 招标工程的合同价款由承包人与分包人依据中标通知书中的中标价格在本合同协议书内约定;非招标工程的合同价款由承包人与分包人依据工程报价书在本合同协议书内约定。

　　19.2分包工程合同价款在本合同协议书内约定后，任何一方不得擅自改变。下列三种确定合同价款的方式，双方可在本合同专用条款内约定采用其中一种(应与总包合同约定的方式一致)：

　　(1)固定价格。双方在本合同专用条款内约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法，在约定的风险范围内合同价款不再调整。风险范围以外的合同价款调整方法，应当在专用条款内约定。

　　(2)可调价格。合同价款可根据双方的约定而调整，双方在本合同专用条款内约定合同价款调整方法。

　　(3)成本加酬金。合同价款包括成本和酬金两部分，双方在本合同专用条款内约定成本构成和酬金的计算方法。

　　19.3可调价格计价方式中合同价款的调整因素包括：

　　(1)法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款;

　　(2)工程造价管理部门公布的价格调整;

　　(3)一周内非分包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;

　　(4)双方约定的其他因素。

　　19.4 分包人应当在19.3款情况发生后10天内，将调整原因、金额以书面形式通知承包人，承包人确认调整金额后作为追加合同价款，与工程价款同期支付。承包人收到通知后10天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。

　　19.5 分包合同价款与总包合同相应部分价款无任何连带关系。

　　20、工程量的确认

　　20.1分包人应按本合同专用条款约定的时间向承包人提交已完工程量报告，承包人接到报告后7天内自行按设计图纸计量或报经工程师计量。承包人在自行计量或由工程师计量前24小时应通知分包人，分包人为计量提供便利条件并派人参加。分包人收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的依据;承包人不按约定时间通知分包人，致使分包人未能参加计量，计量结果无效。

　　20.2 承包人在收到分包人报告后7天内未进行计量或因工程师的原因未计量的，从第8天起，分包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。

　　20.3 分包人未按本合同专用条款约定的时间向承包人提交已完工程量报告，或其所提交的报告不符合承包人要求且未做整改的，承包人不予计量。

　　20.4 对分包人自行超出设计图纸范围和因分包人原因造成返工的工程量，承包人不予计量。

　　21、合同价款的支付

　　21.1 实行工程预付款的，双方应在本合同专用条款内约定承包人向分包人预付工程款的时间和数额，开工后按约定的时间和比例逐次扣回。

　　21.2 在确认计量结果后10天内，承包人应按专用条款约定的时间和方式，向分包人支付工程款(进度款)。按约定时间承包人应扣回的预付款，与工程款(进度款)同期结算。

　　21.3分包合同约定的工程变更调整的合同价款、合同价款的调整、索赔的价款或费用以及其他约定的追加合同价款，应与工程进度款同期调整支付。

　　21.4 承包人超过约定的支付时间不支付工程款(预付款、进度款)，分包人可向承包人发出要求付款的通知。

　　21.5承包人不按分包合同约定支付工程款(预付款、进度款)，导致施工无法进行，分包人可停止施工，由承包人承担违约责任。

　　六、工程变更

　　22、工程变更

　　22.1 分包人应根据以下指令，以更改、增补或省略的方式对分包工程进行变更：

　　(1)工程师根据总包合同作出的变更指令。该变更指令由工程师作出并经承包人确认后通知分包人;

　　(2)除上述(1)项以外的承包人作出的变更指令。

　　22.2 分包人不执行从发包人或工程师处直接收到的未经承包人确认的有关分包工程变更的指令。如分包人直接收到此类变更指令，应立即通知项目经理并向项目经理提供一份该直接指令的复印件。项目经理应在24小时内提出关于对该指令的处理意见。

　　22.3 分包工程变更价款的确定应按照总包合同的相应条款履行。分包人应在工程变更确定后11天内向承包人提出变更分包工程价款的报告，经承包人确认后调整合同价款。

　　22.4 分包人在双方确定变更后11天内不向承包人提出变更分包工程价款的报告，视为该项变更不涉及合同价款的变更。

　　22.5 承包人在收到变更分包工程价款报告之日起17天内予以确认，无正当理由逾期未予确认时，视为该报告已被确认。

　　七、竣工验收及结算

　　23、竣工验收

　　23.1 分包工程具备竣工验收条件的，分包人应向承包人提供完整的竣工资料及竣工验收报告。双方约定由分包人提供竣工图的，应在专用条款内约定提交日期和份数。

　　23.2 承包人应在收到分包人提供的竣工验收报告之日起3日内通知发包人进行验收，分包人应配合承包人进行验收。根据总包合同无需由发包人验收的部分，承包人应按照总包合同约定的验收程序自行验收。发包人未能按照总包合同及时组织验收的，承包人应按照总包合同规定的发包人验收的期限及程序自行组织验收，并视为分包工程竣工验收通过。

　　23.3分包工程竣工验收未能通过且属于分包人原因的，分包人负责修复相应缺陷并承担相应的质量责任。

　　23.4 分包工程竣工日期为分包人提供竣工验收报告之日。需要修复的，为提供修复后竣工报告之日。

　　24、竣工结算及移交

　　24.1 分包工程竣工验收报告经承包人认可后14天内，分包人向承包人递交分包工程竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照本合同协议书约定的合同价款及本合同专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。

　　24.2 承包人收到分包人递交的分包工程竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，给予确认或者提出明确的修改意见。承包人确认竣工结算报告后7天内向分包人支付分包工程竣工结算价款。分包人收到竣工结算价款之日起7天内，将竣工工程交付承包人。

　　24.3 承包人收到分包工程竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起按分包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任。

　　25、质量保修

　　25.1 在包括分包工程的总包工程竣工交付使用后，分包人应按国家有关规定对分包工程出现的缺陷进行保修，具体保修责任按照分包人与承包人在工程竣工验收之前签订的质量保修书执行。

　　八、违约、索赔及争议

　　26、违约

　　26.1当发生下列情况之一时，视为承包人违约：

　　(1)本合同通用条款第21.5款提到的承包人不按分包合同的约定支付工程预付款、工程进度款，导致施工无法进行;

　　(2)本合同通用条款第24.3款提到的承包人不按分包合同的约定支付工程竣工结算价款;

　　(3)承包人不履行分包合同义务或不按分包合同约定履行义务的其他情况。

　　承包人承担违约责任，赔偿因其违约给分包人造成的经济损失，顺延延误的工期。双方在本合同专用条款内约定承包人赔偿分包人损失的计算方法或承包人应当支付违约金的数额。

　　26.2当发生下列情况之一时，视为分包人违约：

　　(1)本合同通用条款第5.3款提到的如分包人与发包人或工程师发生直接工作联系;

　　(2)本合同通用条款第12.1款提到的分包人将其承包的分包工程转包或再分包;

　　(3)本合同通用条款第16.2款提到的因分包人原因不能按照本合同协议书约定的竣工日期或承包人同意顺延的工期竣工的;

　　(4)本合同通用条款第17.1款提到的因分包人原因工程质量达不到约定的质量标准;

　　(5)分包人不履行分包合同义务或不按分包合同约定履行义务的其他情况。

　　分包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失。双方在本合同专用条款内约定分包人赔偿承包人损失的计算方法或分包人应当支付违约金的数额。

　　26.3 分包人违反本合同可能产生的后果

　　如分包人有违反分包合同的行为，分包人应保障承包人免于承担因此违约造成的工期延误、经济损失及根据总包合同承包人将负责的任何赔偿费，在此情况下，承包人可从本应支付分包人的任何价款中扣除此笔经济损失及赔偿费，并且不排除采用其它补救方法的可能。

　　27、索赔

　　27.1 当一方向另一方提出索赔时，要有正当的索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。

　　27.2 承包人未能按分包合同的约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由承包人承担责任的其他情况，造成工期延误和(或)分包人不能及时得到合同价款或分包人的其他经济损失，分包人可按总包合同约定的程序以书面形式向承包人索赔。

　　27.3 在分包工程施工过程中，如分包人遇到不利外部条件等根据总包合同可以索赔的情况，分包人可按照总包合同约定的索赔程序通过承包人提出索赔要求。在承包人收到分包人索赔报告后21天内给予分包人明确的答复，或要求进一步补充索赔理由和证据。索赔成功后，承包人应将相应部分转交分包人。

　　分包人应按照总包合同的规定及时向承包人提交分包工程的索赔报告，以保证承包人可以及时向发包人进行索赔。承包人在35天内未能对分包人的索赔报告给予答复，视为分包人的索赔报告已经得到批准。

　　27.4承包人根据总包合同的约定向工程师递交任何索赔意向通知或其它资料，要求分包人协助时，分包人应就分包工程方面的情况，以书面形式向承包人发出相关通知或其它资料以及保持并出示同期施工记录，以便承包人能遵守总包合同有关索赔的约定。

　　分包人未予积极配合，使得承包人涉及到分包工程的索赔未获成功，则承包人可在按分包合同约定应支付给分包人的金额中扣除上述本应获得的索赔款项中适当比例的部分。

　　28、争议

　　28.1承包人分包人在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在本合同专用条款内约定以下一种方式解决争议：

　　(1)双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁;

　　(2)向有管辖权的人民法院起诉。

　　28.2 发生争议后，除非出现下列情况，双方应继续履行合同，保持分包工程施工连续，保护好已完工程：

　　(1)单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工;

　　(2)调解要求停止施工，且为双方接受;

　　(3)仲裁机构要求停止施工;

　　(4)法院要求停止施工。

　　九、保障、保险及担保

　　29、保障

　　29.1 除应由承包人承担的风险外，分包人应保障承包人免于承受在分包工程施工过程中及修补缺陷引起的下列损失、索赔及与此有关的索赔、诉讼、损害赔偿：

　　(1)人员的伤亡;

　　(2)分包工程以外的任何财产的损失或损害。

　　上列损失应由造成损失的责任方承担。

　　29.2 承包人应保障分包人免于承担与下列事宜有关的索赔、诉讼、损害赔偿费、诉讼费、指控费和其它开支：

　　(1)、按分包合同约定，实施和完成分包合同以及保修过程当中所导致的无法避免的对财产的损害;

　　(2)、由于发包人、承包人或其它分包商的行为或疏忽造成的人员伤亡或财产损失或损害，或与此相关的索赔、诉讼等。

　　上列损失应由造成损失的责任方承担。

　　30、保险

　　30.1 承包人应为运至施工场地内用于分包工程的材料和待安装设备办理保险。发包人已经办理的保险视为承包人办理的保险。

　　30.2 分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

　　30.3 保险事故发生时，承包人分包人均有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。

　　30.4 具体投保内容和相关责任，承包人分包人在本合同专用条款内约定。

　　31、担保

　　31.1如分包合同要求承包人向分包人提供支付担保时，承包人应与分包人协商担保方式和担保额度，在本合同专用条款内约定。

　　31.2如分包合同要求分包人向承包人提供履约担保时，分包人应与承包人协商担保方式和担保额度，在本合同专用条款内约定。

　　31.3分包人提供的履约担保，不应超过总包合同中承包人向发包人提供的履约担保的额度。

　　十、其他

　　32、材料设备供应

　　32.1有关材料设备供应的数量、程序及责任均按总包合同中发包人与承包人的有关约定履行。

　　32.2总包合同约定就分包工程部分由发包人供应的材料设备，视为承包人供应的材料设备。

　　32.3 除32.2款外的材料设备应由分包人按照本合同专用条款的约定采购，并提供产品合格证明，承包人不得指定生产厂或供应商。

　　33、文物

　　33.1 承包人根据总包合同，应将涉及分包人施工场地以内需要保护的文物或古树名木通知分包人，分包人在施工中应认真保护，需要采取保护措施时，由承包人承担所需费用。

　　33.2 分包人在其施工场地内发现文物，应采取保护措施，并按照总包合同约定的时间和程序报告承包人。

　　34、不可抗力

　　34.1 不可抗力包括的范围以及事件处理同总包合同相应条款。

　　34.2 不可抗力事件发生涉及分包人施工场地的，分包人应立即通知承包人，在力所能及的条件下，迅速采取措施，尽力减少损失。

　　34.3 分包人承担自身的人员和财产的损失。

　　34.4 因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除延迟履行方的相应责任。

　　35、分包合同解除

　　35.1承包人和分包人协商一致，可以解除分包合同。

　　35.2 发生本合同通用条款21.5款情况，停止施工超过28天，承包人仍不支付工程款(预付款、进度款)，分包人有权解除合同。

　　35.3 如分包人再分包或转包其承包的工程，承包人有权解除合同。

　　35.4有下列情形之一的，承包人分包人可以解除合同：

　　(1)因不可抗力导致合同无法履行;

　　(2)因一方违约(包括因发包人原因造成工程停建或缓建)导致合同无法履行。

　　35.5 分包合同解除程序以及善后处理均按总包合同相应条款履行。

　　35.6 分包合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算条款的效力。

　　36、合同生效与终止

　　36.1 承包人分包人在本合同协议书中约定合同生效方式。

　　36.2 承包人分包人履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，分包人向承包人交付竣工的分包工程后，本合同即告终止。

　　36.3 分包合同的权利义务终止后，承包人分包人应遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

　　37、合同份数

　　37.1 本合同正本两份，具有同等效力，由承包人分包人分别保存一份。

　　37.2 本合同副本份数，由双方根据需要在本合同专用条款内约定。

　　38、补充条款

　　双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商一致后，可对本合同通用条款内容具体化、补充或修改，在本合同专用条款内约定。

　　第三部分 专用条款

　　一、词语定义及合同文件

　　1、合同文件及解释顺序

　　合同文件及解释顺序：

　　2、语言文字和适用法律、行政法规及工程建设标准

　　2.1 除总包合同文件规定的语言文字外，本合同还使用 语言文字。

　　2.2 本合同需要明示的法律、行政法规和规章：

　　2.3 本分包工程适用的工程建设标准： ，除以上工程建设标准以外，总包合同中约定的与分包工程相关的工程建设标准均适用于本分包工程。

　　承包人向分包人提出施工技术要求的内容和时间 年 月

　　日;

　　分包人向承包人提出相应的施工工艺的时间 年 月 日。

　　3、图纸

　　3.1 承包人向分包人提供图纸的日期： 年 月 日;

　　承包人向分包人提供图纸的套数： 。

　　3.2 承包人委托分包人进行深化施工图设计的委托范围及费用承担：

　　3.3 复制、重新绘制、翻译、购买标准图纸的责任和费用承担

　　3.4 关于使用国外图纸的要求及费用承担：

　　二、双方一般权利和义务

　　4、项目经理

　　姓名： 职务 (任命书作为分包合同附件)。

　　5、分包项目经理

　　姓名： 职务 (任命书作为分包合同附件)。

　　6、承包人的工作

　　6.1 承包人应完成下列工作：

　　(1)向分包人提供施工场地和施工所需的证件、批件的名称和完成时间：

　　(2)组织分包人参加发包人会审图纸的时间： 年 月

　　日;

　　向分包人进行设计图纸交底的时间： 年 月 日。

　　(3)承包人为本分包工程的实施提供的机械设备和(或)其他设施(如有时)，及费用承担：

　　(4)双方约定承包人应做的其它工作：

　　7、分包人的工作

　　7.1 分包人应完成下列工作：

　　(1)需完成的设计内容和提交时间：

　　(2)分包人应在本合同签订生效后 天内向项目经理提交分包工程总体进度计划。分包人向承包人提交年、季度、月度、周工程进度计划及相应的进度统计报表时间为：

　　承包人批准工程进度计划的时间： 年 月 日。

　　(3)向承包人提交施工组织设计的时间： 年 月

　　日;

　　承包人批准施工组织设计的时间： 年 月 日。

　　(4)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：

　　(5)双方约定分包人应做的其它工作：

　　三、工期

　　8、工期延误

　　8.1 双方约定工期顺延的其他情况：

　　四、质量与安全

　　9、质量检查与验收

　　9.1 双方关于分包工程质量标准的约定：

　　五、合同价款与支付

　　10、合同价款及其调整

　　10.1 本合同价款采用 种方式确定。

　　(1)采用固定价格的，合同价款包括的风险范围：

　　风险费用的计算方法：

　　风险范围以外合同价款调整方法为：

　　(2)采用可调价格的，合同价款的调整方法：

　　(3)采用成本加酬金的，有关成本加酬金的约定为：

　　10.2双方约定合同价款的其他调整因素：

　　11、工程量确认

　　11.1 分包人向承包人提交已完工程量报告的时间：

　　12、合同价款的支付

　　12.1 承包人向分包人预付工程款的时间和数额：_x001f_

　　扣回时间和比例： 。

　　12.2 承包人向分包人支付工程款(进度款)的时间和方式：

　　六、竣工验收及结算

　　13、竣工验收

　　13.1分包人提供竣工图的日期 年 月 日。

　　分包人提供竣工图的份数 份。

　　七、违约、索赔及争议

　　14、违约

　　14.1 本合同关于承包人违约的具体责任：

　　(1)本合同通用条款第21.5款约定的承包人违约应承担的违约责任：

　　(2)本合同通用条款第24.3款约定的承包人违约应承担的违约责任：

　　(3)双方约定的承包人的其他违约责任：

　　14.2 本合同关于分包人违约的具体责任：

　　(1)本合同通用条款第5.3款约定的分包人违约应承担的违约责任：

　　(2)本合同通用条款第12.1款约定的分包人违约应承担的违约责任：

　　(3)本合同通用条款第16.2款约定的分包人违约应承担的违约责任：

　　(4)本合同通用条款第17.1款约定的分包人违约应承担的违约责任：

　　(5)双方约定的分包人的其他违约责任：

　　15、争议

　　15.1 双方约定，在履行分包合同过程中发生争议，双方协商解决或者调解不成时，按下列第 种方式解决争议：

　　(1)将争议提交 仲裁委员会申请仲裁;

　　(2)依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　八、保障、保险及担保

　　16、保险

　　16.1 承包人投保内容和责任：

　　16.2 分包人投保内容和责任：

　　17、担保

　　17.1承包人向分包人提供支付担保，担保方式： ; 担保额度

　　17.2分包人向承包人提供履约担保，担保方式： ; 担保额度

　　九、其他

　　18、材料设备供应

　　18.1由分包人采购材料设备的约定：

　　19、合同份数

　　19.1 双方约定本合同副本 份，其中，承包人 份，分包人 份。

　　20、补充条款：

　　承包人(全称)：

　　分包人(全称)：

　　年月日

施工分包合同 篇11

　　项目总包人：___________(以下简称甲方)

　　砌筑分包人：___________(以下简称乙方)

　　甲方在  建筑工程有限公司(以下简称总包方)签订总承包高层商住楼工程，因生产需要将该项目的泥工砌砖劳务分包给乙方承担施工作业，依照遵循平等，自愿、诚信的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同，以资共同遵照实行。

　　一、承包内容：

　　1、施工依照参照发包人 年在第二建筑设计院设计的`施工图进行施工作业，内容包括主体结构十一十二十三栋砖砌体、预制过梁制安、砌筑里架的架凳搭拆搬运、各楼层地面砖渣清运，小型手执工具和技术队伍的各班组织、内部管理与现场技术、放线吊线控平控高生产管理用工。

　　2、对落地灰及时回笼利用，杜绝现场材料浪费,砌筑包括砖块，砂浆等材料50m水平运输，上车上机并负责塔吊套钩用工。

　　3、其他说明：1)小型工机具包括：铲子、荡子、灰桶、砖刀、线球、线锤等手执工具和劳保用品，手套、安全帽。

　　2)楼面清理：，砖体完工后清理各楼层砖渣，通过物料提升机运至甲方指定地点，以便确保现场文明施工。

　　二、质量要求与验收：1、砖砌项目的砌筑应按图分中弹线，确保平行和垂直，干砖湿水，砂浆配比正确，砌灰饱满，横平竖直，交搓可靠，确保预留洞口位臵正确,每层门窗立边应保持垂直并四边各加大一公分粉刷空隙，框剪间护墙顶砖须隔一周后再行顶砌且两边及顶面应灰浆饱满,完工后清理落地灰浆尽量并尽量回笼利用。

　　2、砌筑砖体与柱墙砼结合处的拉结钢筋乙方要求甲方项目部安排木工钻孔定位正确，钢筋工下料准确，植筋牢固，并提前完成本道工序，如不能达标由甲方分别追究他方责任。

　　3、验收方式：本项目实行边施工边验收，对分项、分部及隐蔽工程均以甲方项目部施工员和监理工程师检查验收为准，对达不到验收要求及时提出、及时整改，直至达到要求为止，对局部确需返工或整改的损失由乙方自负。

　　4、在施工过程中发现属于乙方责任的工程质量不合格，乙方必须无条件自费返工，如乙方拒不执行，甲方可安排其他队伍返工处理，并按照需返工的工程量乘以承包单项价的110%在乙方工程款中扣除其费用。

　　5、总之，该工程原则上按照设计图和合同承包内容，结合现行施工规范标准确保实物性全面达到合格;当业主验收合格后，劳务分包方对其分包的施工质量不再承担责任，在质保期内的保修责任由总承包方承担。

　　三、甲方职责：1、负责提供施工图1套和本单项施工方案及工程进度计划，并按进度计划及时提供工程所需的一切合格原材料和塔吊、施工电梯或塔吊的垂直运输,搅灰搅拌机等主要机械与机操维护。

　　2、负责各项技术，安全生产交底和现场放线测量抄平工作，统筹安排协调各班组现场工作关系和日常施工生产，实施对工程质量、进度、安全及文明措施的控制、监督、检查和验收，并确保物料提升机在施工时安装到位，负责提供每层所需的施工用水、用电和配电箱及夜间施工照明。

　　3、及时组织有关部门人员对已完分项工程进行验收，以便快速进入下道工序的施工;依据合同约定及时向乙方进行劳务结算与付款;提供民工住房和生活用水用电。

　　四、乙方职责：1、乙方负责根据本合同优化组织技术熟练的施工作业队伍，按项目部提供的合符实际的施工方案，有序的进度计划如期完成各项合同施工科目，在施工过程中认真听取甲方、质监、业主及监理的工作指导安排和监督检查，并与现场其他工种协调配合，照顾全局。

　　2、乙方必须精心施工作业，严格按照施工图和有关技术交底进行施工生产，保证工程质量，按照施工规范要求达到合格交验标准，如造成质量事故，其反工工料均由乙方自行负责，并承担相应的连带责任和所产生的相关处罚。

　　3、遵守甲方的一切规章及保卫制度，参与相关技术交底生产安排例会并贯彻实行，将其落实情况及时反馈项目部，教育每个职工不拿甲方工地一切财物。

　　五、结算办法：1、根据承包内容结合实际完成各楼层工程量,实行综合单价大包干,十一号砖混结构砌砖按0.24元/每块砖计算,十二十三号楼框剪按0.27元/

　　每块砖,其它或改轻质砼砌块双方另行协商确定。

　　2、乙方只凭领据领款;承包单价不因市场变化与政策调整均不作浮动调整。

　　六、付款方式：1、乙方自垫一周的民工生活费和工程所需的工机具及管理费，民工工资原则上每月30日乙方提供进度款支付申请，甲方主管审定实际完成工程量，在下月5日按审定进度款的90%支付给乙方，如此类推;主体工程封顶验收支付合同总价的95%。

　　2、砖体补洞(含施工电梯提升机处补洞)自上至下亦每月办理一次支付，外架拆除完毕办理完工终结，双方合同义务(缺陷责任整改)执行完毕，且无第三方相关经济债务，并签署与甲方无关的备忘录后款项一次付清。

　　七、安全责任：1、乙方必须遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按建筑安全操作规程进行施工，教育上班人员有高度的安全意识，认真抓好安全生产、采取必要的安全防范措施消除事故隐患。

　　2、乙方在动力设备、机械操作、输电线路、地下管井、临边洞口、临街要道施工时应观察安全防护设施，如发现安全隐患应立即报承包方及时整改;在施工现场应配带安全帽及相应防护用品以防高空坠物与触电现象的出现，如发现乙方人员不戴安全帽的，每人每次罚款20元。

　　3、总包方或业主为乙方民工办理意外工伤建工保险为不记名保险，乙方应提供身份证复印件和各特殊工种上岗操作证件，以便配合甲方办理相关手续。

　　4、在施工过程中如发生安全事故，应立即报告甲方项目部，以便呈报保险部门;费用在伍佰元以内的由乙方负责，超过的部分由项目部联合保险部门共同承担;上班人员在工地吵架、打架、开玩笑或醉酒上班，造成的安全事故甲方概不负责。

　　八、其它约定：1、乙方劳务分包人(法人委托书附后)(身份证号：

　　)为乙方唯一代表，负责处理与甲方的一切经济往来事宜。

　　甲方不认可其他以任何形式与乙方合作的关系实体，不与乙方相关的任何个人发生经济关系，也不承担任何经济和法律连带责任。

　　2、甲方对乙方派往工地的主要现场管理及技术人员的考勤，乙方应落实到岗，主要管理及技术人员离开工地天以上需取得甲方同意;否则，缺勤一天罚款元，以此类推。

　　3、乙方必须按月足额支付劳务工资，向其本人提交工资支付清单并将劳务人员工资发放登记表(必须有劳务人员本人签字)交甲方。

　　5、甲方如不按合同约定支付乙方劳务工资则应承担乙方涉及经济损失;如因原材料供不应求或其他原因(机械故障)造成乙方停呙工的，甲方协助乙方向项目部追究原则上从第三天起实际人数的停工生活费。

　　九、工期与处罚：1、本合同工程的工期为个月，即乙方施工工期从年月日起至年月日(共月)，具体以项目部施工计划为准。

　　2、乙方工作进度应满足项目部施工进度的要求，是否加班或赶工，应在服从安排和工程进度的前提下由乙方自行决定，甲方不另增补加班或赶工费。

　　3、当乙方进度滞后时，甲方有权要求乙方进行增加人员,乙方拒不执行或组织不了人员，工期仍达不到施工进度要求时，甲方有权分割乙方剩余工程，并按其分割工程量与合同承包单项价另加10%从乙方工程款中扣除。

　　十、违约责任：1、在履行本合同过程中，如发生争议，可由双方友好协商解决，协商不成的条款且单方又拒不遵照实行者，均可视为违约，守约方可根据违约条款所产生的单项经济损失进行索赔。

　　2、本合同一经签订即双方应全面履行各自职责，如一单方违约则应赔偿另一守约方的经济损失并承担违约责任;涉及总包方或业主原因造成的停顿或其它所产生的经济损失双方共同按着劳动法追究他方责任。

　　本合同未尽事宜双方在实施过程中可以另行协商完善或另行订立补充合同;本合同自双方承发包人签字生效，合同项目交验款项结付清则本合同自然终止;本合同一式三份，甲、乙双方各执一份,报项目部一份。

　　甲方：___________乙方：___________

　　____年_____月_____日

施工分包合同 篇12

　　甲方:

　　乙方:

　　第一部分

　　甲方将以下施工项目及内容的工程量分包给乙方实施。经双方协商达成如下施工协议，甲乙双方要严格遵守。

　　工程名称：

　　工程内容：

　　一、 在施工过程中除遇到设计变更的原因造成的材料短缺或无法施工等特殊情况外，人为造成材料短缺的，短缺部分由乙方赔偿：乙方必须在单项工程施工完毕后5日内将单项工程剩余料、拆旧料交回乳山联通公司，如发现没有及时交回现象，5日内扣发500元，再拖延一天追加扣罚100元。

　　(1) 工程图纸由甲方提供，竣工后5日内乙方应提供详细的施工技术资料，具体要求为：

　　(一) 电缆工程

　　(1) 施工完毕的实际施工图纸，必须清楚标布放的每条电缆的长度以及每条电缆两端的尺码数

　　(2) 每条电缆的引上，余留的长度必须在图纸上标明电缆的引上，余留的长度必须在图纸上标明

　　(3) 每个分线箱的箱号、线号要在箱上用红油漆标明，并在图线上标明。

　　(4) 箱号、线号要与交箱内的线路统一。箱号的配置要根据情况，按户线多少来配置

　　(5) 做完箱、线完头，要从交线箱与分线箱的两头末端进行对线;主干线电缆必须按要求提供测试记录

　　(6) 最后由乙方把竣工材料装订成册(详细见竣工资料样本)，竣工时做好余料点交工作。

　　(二) 光缆工程

　　1、 施工完毕后实际是施工图纸。必须标明光缆的实际布放路由。

　　2、 竣工图纸中必须标明布放的光缆长度，即每条光缆两端的尺码数必须标明清楚;标明每条光缆余留的实际位置和长度。

　　3、 必须提供真实的光线曲线图，并在曲线图上标明两端位置。

　　4、 最后乙方把竣工资料装订成册(详细见竣工资料样本)，竣工时做好工余料点交工作。

　　二、 验收时每发现一项不合格处扣工程款10%。

　　三、 施工中，乙方应执行有关安全技术操作规定，必要时应设立明显的施工标志，如出现因乙方违章而出现的伤人事故，其处理费用由乙方承担，甲方可出面协助处理。甲方为下属工人购买意外伤害保险。

　　四、 乙方在施工中要按甲方要求的时间竣工，不得无故推迟工期，推迟一天扣工程款10%

　　五、 对电源工程，施工人员需持有有电工证

　　六、 工程费用的结算按照以下规定执行。

　　(1) 按承包工程决算综合工日x23元记取工程费。

　　(2) 隐蔽工程及签证工日按现场实际发生情况计取工日。

　　(3) 承包工程决算综合工日依据乳山联通公司定审的工日为准。

　　七、 在工程验收时发现问题需要返工的，由乙方负责整改，待全部验收合格，决算到位后20日内向乙方付清工程款。

　　八、 乙方超过规定日期验收，偿付逾期违约金按工程款日千分之5计算。

　　九、 承包方式：包工不包料

　　十、 本合同正式一式二份，双方各执一份。

　　十一、 本合同未尽事宜由双方协商解决。

　　第二部分

　　甲方将以下施工项目及内容的工程量分别包给乙方实施。经双方协商达成如下施工安全协议，甲乙双方要严格遵守。

　　一、 工程名称：小型(或零星)管道工程及线路设备工程。

　　二、 工程内容：20xx年度铺设管道、砌入孔;布放光、电缆等

　　三、 双方职责：

　　(一)甲方：

　　1、对乙方的安全隐患有权提出并要求乙方整改。

　　2、定期想甲方及建设单位(业主)通报工地安全生产情况。

　　3、乙方发生安全事故时及时上报，并协助甲方按要求及时处理。

　　(二)乙方：

　　1、乙方所用施工人员必须是劳动法及国家有关规定的合法劳动人员，不得赵勇未成年人，犯罪嫌疑人等，所用人员必须身体健康，智力正常;乙方必须将所用施工人员的身份证复印件及无犯罪记录证明交给甲方，由甲方装订成册备案。

　　2、在施工前，乙方必须对所有参加施工人员进行安全培训和安全教育，经培训合格后方可进行施工操作，并在施工过程中定期进行安全总结、教育、检查及消除隐患。

　　3、乙方必须为其施工人员配备劳动所需的劳保用品及安全防护设施，安全设施及用品不到位严禁施工。

　　4、严格按照部标准和设计要求进行施工，严格按照施工安全生产操作规程进行操作施工。

　　5、乙方必须听从甲方有关人员对其进行安全教育及要求，对指出的安全隐患和缺陷要掀起改正。

　　6、在施工过程中，要保证工程质量，并保护线路上原有的设施。严禁损坏原有的通信设施及线路，由此造成的损失由乙方自行承担，若造成通信电路的阻断，乙方在承担经济责任的同时，还有根据情节的严重程度进行处罚，对违反纪律的责任人由执法部门进行处置。

　　7、乙方主要管理好自有及租用的车辆，确保行车及人身安全，若发生交通事故，乙方要根据有关法规进行处理，必要时甲方派人协助，但此后发生的费用及赔付由乙方负责，严禁酒后驾驶。酒后施工，否则出现的一切事故由乙方承担。

　　8、乙方要教育所有参加施工人员，遵纪守法，遵守国家法律法规，遵守社会治安条例，严格酗酒滋事。打架斗殴，如发生违法乱纪现象责任自负。

　　9、要管好建设单位所提供的材料，要有明细账，不得浪费，丢失赔偿，严禁监守自盗，严禁变卖工程料、剩余料、废料及拆旧料。如有违反除没收非法所得，还将视情节轻重扣罚工程款，直至终止合同，或交司法机关处理。

　　10、乙方要做好防火、防爆预防工作，采取措施防止各类火灾、爆炸事件的发生，若因乙方责任引发火灾及爆炸，责任及所示由乙方赔付。

　　11、乙方要做好防中毒工作，采取防毒措施，施工中做好人井通风及毒气检测工作，注意观察及防范周围环境中有无害、有毒物质、气体，注意饮食卫生，采取防范措施，防止中毒事件的发生，否则责任及损失自负。

　　12、乙方要做好放防触电安全工作，在施工过程中，按规定进行联系停电，采取必要的防电措施，防止触电事故的发生，夏季施工同时做好防雷击事件的发生，严禁在雷雨时进行施工。

　　13、乙方在进行攀、等高作业时，必须要有正规的攀、登设备。并按照相关安全规定，做好防护措施。

　　14、乙方因安全问题引发的责任事故造成人员的伤亡，由乙方自行承担经济、法律责任。

　　15对于本文未涉及的方面所出现的安全问题及事故，将根据有关法律规定、及上述原则进行处理，因乙方原因引发的责任事故造成人员伤亡，责任自负，甲方不负担责任及损失和赔付。 若乙方安全生产工作措施薄弱、各类安全隐患较多、问题及事故频发、出现较大安全生产事故等，甲方有权终止与乙方的施工协议，终止合作关系，今后不再将工程分包给乙方。

　　委托方(盖章)： 受托方(盖章)：

　　代表人签字： 代表人签字：

　　年 月 日 年 月 日

施工分包合同 篇13

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就 工程的劳务分包事项协商达成一致，签订本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、承包项目及方式：

　　4、开工日期：20xx年 月 日

　　竣工日期：20xx年 月 日

　　总工期： 天

　　二、合同文件使用语言文字、标准和法律

　　1、合同语言文字：汉语。

　　2、适用标准、规范：《市政工程质量验收标准》、国标CJJ1-20xx、CJJ3-90。

　　3、适用法律、法规：《民法典》、《建筑法》。

　　三、工程款支付

　　1、工程款支付方式:现金;

　　四、争议的解决： 如协商不成，依法向工程所在地人民法院起诉解决。

　　五、合同份数共计两份，甲乙双方各执一份。

　　六、其它未尽事宜，双方协商再签订补充协议，补充协议与本合同同具法律效力。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

施工分包合同 篇14

　　甲方：

　　乙方：

　　按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、互利的基础上，经协商达成协议如下：

　　第一条 工程概况

　　1、建设项目和工程名称：

　　建设项目和工程名称：

　　新建铁路段站前工程第三标段桥梁工程工程地点： xx县境内

　　承包方式：包清工方式

　　工程内容包括：挖土方、挖石方、挖孔桩(含挖孔、护壁、爆破、灌注)、凿除桩头、承台钢筋制作及安装、基础及承台混凝土、墩台身钢筋制作及安装、墩(台)身混凝土、桥台顶防水层、热沥青防水层(两层)、台背回填、干砌片石、开挖台阶、碎石垫层、浆砌片石锥体、基坑回填(原土)、桥头检查台阶(M10浆砌片石)，按相关环保要求布置施工、整理;承台、墩台身混凝土及防护工程混凝土构筑物及浆砌构筑物的洒水养生、保养;施工便道在使用过程中的维修保养;临建施工场地工后恢复(缴纳复耕押金);大桥附近包括大桥底施工废弃物、残留物的清理等工作。

　　2、开工日期：200 x年x月xx日 竣工日期：200x年xx月xx日

　　3、工程质量：按甲方承诺的质量标准及现行工程施工规范、工程质量验收标准及相关法律、法规、规定等执行。

　　本工程质量等级要求工程一次验收优良，施工质量不符合要求的工程，乙方应在甲方规定的时间内无偿返工，达到质量验收标准。返工后仍不能达到标准，由乙方承担违约责任。 以上适用的标准和规范由乙方自备，费用自理。

　　4、工程数量：按设计要求施工，并经甲方验收合格且不超过设计数量的实际完成的工程量为准。

　　5、合同价款：见附表“桥梁清包工程项目单价表” 第二条 双方责任

　　1、甲方

　　(1)甲方负责整个工程的进度安排、质量控制、资金运用、对业主的联系等。

　　(2)在开工前向乙方进行技术交底、工程量的复核，同时下达施工任务，并派人员负责施工安排、质量监督、进度控制。

　　(3)负责乙方承包工程的交接桩、贯通测量和试验管理等工作。

　　(4)工程完工后，负责组织验收和结算工作。

　　2、乙方

　　(1)乙方在进场时，要根据公司的管理要求，办理准入证，缴纳注册会员费20xx 元，治安联防费1000元，安全教育、质量培训费1000元。

　　(2)乙方在进场前，以现金形式向甲方缴纳20xx0元的履约保证金，待业主的履约保证金返还甲方后，甲方再将履约保证金无息返还给乙方。

　　(3)乙方接受任务后必须在甲方指定的时间内，配备足够的管理人员、技术人员、技工、劳力、机具设备等。同时要提供主要人员及主要设备表。同时提供特殊工种的有效上岗证件。

　　(4)乙方必须接受甲方的管理、监督，对甲方提出的有关施工要求、规定要严格完整的执行，对不接受甲方正确意见者，甲方有权随时辞退有关人员。

　　(5)乙方需向甲方缴纳技术服务费1000元/月。

　　(6)本合同单价中已包含人身保险和第三者责任险，若发生意外及伤亡事故或发生第三人伤害，均由乙方负责。

　　(7)施工中技术资料由乙方按甲方及施工规范的要求填写、整理，经监理签认后交由甲方保存。

　　(8)施工中工程所需乙方自购的材料，除必须有合格证外，还需经甲方所指定的机构检验合格后方可进场使用，检测费用由乙方负担。

　　(9)施工中，如乙方使用、租赁甲方的材料、机具、设备时，必须经甲方同意并办理有关领用手续，交付押金，签订租赁合同。乙方严格按机械、机具操作规程使用，并负责日常的保养，如因乙方原因造成机械、机具的丢失、损坏等，由乙方赔偿。

　　(10)施工中乙方与当地发生冲突或经济纠纷，责任自负。乙方必须以自己的名义对外签订经济合同，未经甲方授权，严禁以甲方的名义对外签订任何形式的合同、协议。

　　(11)在甲方资金不到位的情况下，为保证工程进度，乙方自己应有资金垫付能力。

　　(12)乙方在施工中的饮食、住行自行解决。

　　(13)乙方进入施工现场前一个月作为试用期，如在此期间达不到甲方的要求，甲方有权中止合同并辞退。乙方的撤场费用及其他损失由乙方自行承担。

　　(14)所有关于本工程的图纸、技术资料均由甲方保存管理，乙方无权擅自修改或以其它图纸代替。如乙方需要查阅图纸，须经甲方同意。

　　(15)乙方在施工中遇到与设计不符需变更设计，要及时向甲方报告，不得擅自做主。在变更批复后方可继续施工，并承担由于变更设计可能引起的相应费用。变更增减的工程内容双方可签订补充协议。如业主不承认、不补偿则其费用由乙方自负，与甲方无关。

　　(16)施工完毕，撤离现场前，要对现场进行清理，费用自理。

　　(17)由于乙方工程质量、安全及文明施工等问题，造成业主、监理等单位对我方的罚款，由乙方承担，并承担甲方的等额罚款。

　　(18)施工中，乙方未经甲方同意擅自撤离现场，甲方有权要求赔偿由此造成的一切损失，所完工程将只按合同中第一条第5款规定的单价的50%的价格结算，且履约保证金不予返还。乙方现场负责人为 。乙方现场负责人未经甲方同意，不得擅自离开工地，否则将受到甲方500元/天的罚款。

　　(19)乙方的施工作业人员按当地政府的规定办理有关手续。乙方负责为乙方施工作业人员交纳国家及地方规定的应缴的各种税费，并及时支付劳务人员工资。

　　(20)主要材料如由甲方代购，材料质量由甲方负责，材料数量由乙方在现场点收，乙方向甲方交纳材料费3%～5%的管理费。

　　(21)按规定办理特殊工种上岗操作手续。

　　(22)非甲方原因造成的一切损失均由乙方承担，并对甲方工程项目负责到底。

　　第三条 安全、环保、文明施工

　　乙方必须树立良好的环保意识，坚持文明施工作业，做好施工现场环境保护、劳动保护和安全生产。绝不能有损甲方的形象。具体规定如下：

　　(1) 安全目标：零事故。

　　(2) 在施工过程中严格遵守国家、有关部门以及甲方制定的有关安全生产规定，遵守各项操作规程。

　　(3) 参加施工的人员精神面貌良好，语言文明，严禁酒后作业等。

　　(4) 施工现场的安全隐患部位必须有提示标识。

　　(5) 施工现场做到工完料尽，并清理好施工现场。

　　(6) 施工过程中注意环境保护，不得污染周围环境和扰民。

　　(7) 钻孔桩的泥浆要按甲方、业主及环保要求进行排放，不得污染环境，否则造成的一切后果由乙方负责。

　　第四条 结算方式和支付方式

　　(1)本项工程的结算方式，每月按乙方实际完成的且经甲方及监理认可的工程量结算。

　　(2)工程款季(月)支付：甲方按业主拨付此项工程款的75%按季(月)支付给乙方。若业主未能及时拨付工程款，为保证工程进度，乙方应能垫付资金保证正常施工，不得中断施工。

　　(3) 竣工工程款支付：工程全部完成，经建设单位及相关部门验收合格后结算至工程价款的95%。留5%作为质保金，待业主支付甲方质保金后，甲方再无息支付给乙方质保金。

　　(4)乙方与进料方签定的合同(指大堆料或经常性料，如白灰、油料等)，须交甲方备案。甲方将核实乙方实际进料量，根据甲方核实的数量及合同单价，经乙方确认数量、单价、总金额及履行完相关手续后，甲方将直接向乙方的进料方付款。

　　第五条 竣工验收及维修

　　(1)乙方提出竣工验收申请。

　　(2)甲方审查，确认资料齐全，工程达到交接验收标准时，组织验收、交接，进行质量评定。

　　(3)乙方负责承担保修期内的缺陷修复工作，出现问题及时修复(三日内派人维修)。否则，甲方将派人修复，费用从乙方质保金中扣除。 第六条 违约责任

　　(1)甲乙双方要严格履行合同。

　　(2)由于乙方的不认真履行合同而导致工程进度缓慢、停工，则乙方要承担相应的经济责任。

　　(3)乙方不得将此工程分包或转包,如果乙方将此工程分包或转包，视为乙方违约，甲方有权解除合同。

　　(4)由于工程质量不符合规定的要求，乙方要负责无偿维修或返工并赔偿经济损失。

　　(5)如果乙方不能按照合同中的技术要求、质量要求完成任务，甲方有权要求乙方支付合同总价款10%的违约金。如工程不能按期完成则每推迟一天，罚款合同总价的1～2‰。

　　(6)对于不可抗拒的自然灾害或政策性调整，工期可顺延，甲方应积极与业主联系，争取得到适当补偿。但不管是否补偿，乙方不能据此而不履行合同，否则一切损失由乙方负责。

　　第七条 纠纷解决办法

　　(1)双方一旦就合同发生纠纷，应由双方协商解决。

　　(2)协商不成，可向甲方机关(即：中铁三局集团第五工程有限公司)所在地的人民法院起诉。

　　第八条 其它

　　(1)所有发生的经济往来及工作意见均以书面形式且甲方经理或总工签字后生效，其余人员签认的无效。

　　(2)本合同未尽事宜，由双方共同协商，制定补充条款。

　　(3)本合同所附附件，施工中发生的签认纪要，补充条款等和本合同具有同等法律效力。

　　(4)本合同自双方签字、盖章之日起生效。乙方在合同附件中须附上营业执照、资质证书、授权委托书等相关资料。本工程经建设单位及相关部门验收合格后，甲方对乙方工程款结清后，此合同自动失效。

　　(5)补充条款：

　　(6)本合同一式四份,甲方三份，乙方一份. 甲方：中铁三局五公司玉蒙第一项目经理部 地址：

　　甲方法人代表： 年 月 日 乙方： 地址：

　　乙方法人代表： 年 月 日

施工分包合同 篇15

　　发包方：(以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国经济合同法》的有关规定，遵循平等、自愿及公平竞争的原则，甲、乙双方就乙方承包甲方土方工程施工事宜进行了充分地协商，双方一致同意签订以下协议条款并保证共同信守执行。

　　一、承包原则

　　乙方承包甲方东汇·森语林一期9#、10#、11#、1#、2#楼及地下室土方开挖、土方回填工程施工，必须具备相应合法的施工资格证件，具备银行账户。乙方各种机械设备挖掘机、运输车必须符合要求，不存在带病作业。进入施工现场一切人员必须身份来历清白可靠，具有二年以上建筑土方施工经历，具备建筑专业安全知识和本专业较高的技术素质。遵守甲方的一切规章制度，服从甲方现场的管理。乙方承包的工程项目不得进行转包。乙方若有违反以上原则精神的行为而导致的一切责任及后果均由乙方负完全责任。

　　二、承包方式

　　甲乙双方协商确定：乙方分包甲方总包的所有土方开挖、回填工程均按包工包设备的方式实行承包。乙方承包甲方总包的所有土方开挖、土方回填专业专项工程均包干在乙方工程承包的包干单价范围之内。乙方工程施工所需的一切机械设备及施工用具均包干在乙方工程承包的包干单位范围之内。

　　三、质量标准及要求

　　甲方视质量为生命，土方开挖、回填必须符合规范要求是甲方的质量目标。也是甲方对业主的承诺。乙方承包施工的每一个产品、每一道工序均必须达到验收合格标准，达不到验收合格标准不得办理结算，不得继续施工，必须无条件退出现场，一切经济损失均由乙方自己负责。

　　四、工期标准及要求

　　1、乙方进入现场施工时，必须首先向项目部办理《施工通知单》。乙方必须根据甲方项目部《施工通知单》中所明确的具体工期质量要求组织施工并以此作为工程结算必不可少的依据。

　　2、乙方现场设备要保证现场工期进度的需要，进入甲方施工现场的具体人员的数量，必须满足甲方项目部生产进度安排的需要，做到自行增减，确保达到甲方工期标准的要求。经双方商定：

　　五、甲乙双方责任

　　1、甲方责任

　　(1)提供乙方施工所需要的土方开挖边线、开挖深度标高及施工说明，对施工过程中的疑难问题进行指导与解答。

　　(2)开工前，甲方项目工程管理班子对工程进度、工艺、质量、安全、文明等要求向乙方进行全面技术交底，并按计划按国家工程质量验收标准及安全技术规范进行检查。

　　(3)提供工作面，负责施工现场的水通电通路通。

　　2、乙方责任

　　(1)按照甲方项目部工期进度安排分期分批按时组织工程所需挖掘机、运输车进场。

　　(2)按甲方工期进度要求组织施工人员进场，落实现场负责人，随时主动配合甲方工作，确保达到合同工期质量标准。

　　(3)负责乙方进入现场人员的管理，落实安全管理负责人，做到遵纪守法，维护现场机械、机具及安全防护设施，严格安全生产操作规程，不得违章操作，冒险作业。

　　(4)听从甲方现场管理人员的管理，配备质检人员，确保质量达到合格，若质量达不到合格标准时应及时补救或返工，返工费用自理。

　　六、承包范围及包干价格

　　1、经甲乙双方协商确定，乙方施工承包范围的具体包干内容如下：

　　(1)道路清理、保洁费用、城管局经营费用;

　　(2)施工现场内外一切费用均由乙方自理

　　2、根据桩基础施工要求

　　(1)9#、10#、11#、1#土方工程分两级开挖，第一级挖到相对标高-2.5米(绝对标高21.95米);第二级挖到相对标高-3.1米(21.35米)，

　　(2)2#土方工程三级开挖，第一级挖到相对标高-2.5米(绝对标高21.95米);第二级挖到相对标高-4.55米(19.9米)，第三级挖到相对标高-5.25米(19.2米)，经甲乙双方协商确定，依据乙方以上承包范围的全部包干内容按如下包干单价实行承包，具体包干单价定为：

　　七、工程结算及付款方式

　　1、甲方依据本协议第六条款乙方包干所完成的实际工程量乘以第六条款双方确定的包干单价，增减乙方工期、质量、安全文明及材料包干指标的奖罚金额后，即为乙方实际结算价款。

　　2、本工程分 3 阶段结算，第一级土方挖完后按已完工程量70%结算一次，第二级土方挖完后按已完工程量70%结算一次，土方回填后经验收合格办理竣工结算。乙方办理工程结算的先决条件是该阶段的各工序必须彻底完工，达到工完料净场清的标准，方可办理工程结算手续，整体工程交工验收合格后3月内付清尾款。

　　3、乙方施工完成 土方工程施工后，必须于三日内向甲方报送项目工程技术资料，需要整改和清场收尾的工程量要立即组织完成。否则，概依拖延工期论处，乙方每拖延验收时间一天，扣罚结算价款1%。

　　4、乙方包干承包范围内不得产生计时工，也不存在结算计时工，乙方未完成单价包干内容而由甲方委派其他人员完成所发生的计时工，在乙方结算总额中按实际费用的二倍扣除。

　　5、若属于建设单位资金暂时没有到位或需要一段时间才能到位的，乙方承诺绝不擅自停止施工，绝不影响施工进度。

　　八、安全生产及事故处理

　　1、乙方承包人必须高度重视安全生产，要加强对所属施工人员的安全教育与培训，牢固树立“安全第一、预防为主”的思想，与每个职工都要有安全交底并签订安全合同。安全管理要落实专人负责。认真执行国家、省市及甲方的各项安全生产管理规定，督促进场施工人员搞好安全生产。

　　2、年龄不满十六周岁，身份来历不明的人员、家属、小孩以及身体有严惩缺陷的人员(例如视力低弱、癫痫病、智力低下等不适应建筑业工作的人员)均不得使用和进入施工现场。若乙方擅自将这些人带入现场，所造成的安全事故及后果由乙方负完全责任。

　　3、乙方人员进入现场施工作业，必须戴安全帽，不得穿拖鞋或赤膊作业，严禁违章指挥和违章操作。乙方现场负责人和安全负责人每天早晨开工以前和施工作业中，必须对本队当天施工作业区的安全设施及安全隐患情况进行严格检查。

　　4、乙方使用甲方现场机械设备，必需报甲方现场负责人同意，签订安全使用协议，经专业培训持证上网方可操作，否则，一律不准使用。违者，发生安全事故的一切经济损失由乙方承担。

　　5、乙方人员严禁擅自拆卸和解动现场内安全撤防设施，严禁擅自乱搭乱接施工用电及生活用电，电线电路发生故障必须报告现场专业电工修理。否则，若因此发生一切安全事故均由乙方负完全责任。

　　6、乙方人员发生伤亡事故时，双方应尽力施救，同时保护好现场，以便有关部门勘察鉴定。伤亡事故定性后，属乙方责任或乙方工人违章操作发生的事故，由乙方自行按国家有关规定对伤亡职工或家属进行经济补偿，甲方不负经济和法律责任。属于非乙方责任而造成的伤亡事故，由甲方对责任方追究其应承担的责任及经济赔偿。督促责任方按照国家有关政策规定和对乙方伤亡职工或家属进行经济补偿，但具体膳后工作乙方必须负责安排和处理完毕，甲方不直接对乙方工人及家属。

　　九、文明施工及材料包干

　　1、甲方现场的钢筋、水泥、木材、模板及其它施工用材乙方不得随意挪用，必须时可向甲方租用或按价拨用。

　　2、乙方每天施工现场范围内必须做到工完料净场清，抓好文明施工管理。

　　十、奖罚规定

　　1、属于乙方生产供应的材料不合格或乙方施工人员施工安装质量达不到优良标准的产品，甲方一概不予验收并不予结算，乙方一切经济损失及造成甲方工期损失费用均由乙方全部承担。属于乙方施工质量原因而造成甲方下一道工序返工或导致甲方发生增加费用等经济损失，甲方在乙方工程结算中扣除。

　　2、甲方《关于确保工程施工质量的奖罚规定》、《安全生产管理条例》、《文明施工管理条例》、《经营结算管理制度》等规章制度是本协议的组成部分，乙方必须严格遵守，否则，按甲方规章制度中的有关规定给予处罚。

　　3、乙双方在施工过程中根据生产环节的需要另行协商签订的其他协议及奖罚规定属本协议组成部分，与本协议同具法律效力。

　　十一、双方约定的其他条款

　　1、乙方进场前，必须按澄迈县有关规定到县建管部门、县工商部门、县社会劳动管理处及当地派出所办理有关登记手续，其各种费用由乙方自理。

　　2、乙方进入甲方现场的施工人员均必须出具《身份证》，办理《施工现场出入证》，保证来历清白，行为可靠，并承担不可推卸的责任。若因乙方人员违法或违反甲方管理制度而造成的一切经济刑事责任及损失均由乙方承担。

　　十二、违约责任

　　本协议经甲乙双方代表签字并盖章后即具法律效力，双方保证共同信守执行，单方违约均应承担对方一切经济损失。

　　十三、附则

　　1、本协议一式 三 份，甲方执 两 份，乙方执 一 份，在甲乙双方法定代表人(或委托代理人)签字并加盖公章后生效。

　　2、本协议未尽事宜，按国家法律法规有关政策文件，双方协商解决或另以书面形式补充。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

施工分包合同 篇16

　　(以下简称甲方)

　　立协议

　　(以下简称乙方)

　　为了甲方承接的供水管道安装工程施工顺利进行，确保工程质量如期完工，以及安全文明施工，根据责、权、利、相结合原则。现经双方充分协商签订以下条款，明确双方责任和义务，以便共同遵守。

　　一、 工程名称和承包范围

　　1、 2、 乙方必须严格执行甲方与业主签订的该工程建设施工合同所有条款和补充文件条款;

　　3、

　　4、 施工依据：按浙江省城乡规划设计研究院设计的图纸施工 二、 工程款支付方式

　　1、 工程承包造价：乙方按(钻孔桩)单价/m3计算，水上支架平台单价按/m2计算，机具进退场费按元/座计算，盖梁、承台及立柱按1730元/m3计算，冲击钻孔按1750元/m3计算向甲方计取工程款，总造价暂定200万

　　2、 工程款支付办法：甲方在每条管桥施工前给予乙方工程备料款%;在桥管架设完一个月内，工程款支付到%，余款%作为保修金，一年后付清。

　　3、 工程质量按有关合同条款进行，如有返修，一切费用均由乙方负责，保修金不计利息;

　　4、 乙方在结算该工程款时以收据为凭，不提供税务发票;

　　三、 工程质量

　　1、 乙方必须严格按照该工程总包合同中的质量要求进行组织施工，要主动接受业主、工程设计、监理、质检等部门单位的监督，确保工程质量，达到合同要求;

　　2、 如属乙方原因，导致工程质量不符合要求，就应遵守业主方的要求来进行返工直至合格，所造成的一切损失均由乙方负责;

　　3、 工程质量验收报告，以有关工程质量管理职能部门出具的书面文件为准;

　　4、 工程竣工交付使用后，如出现因工程质量的问题而发生意外，其后果均由乙方负责。

　　四、 安全生产、文明施工

　　1、 为明确双方安全责任，充分体现安全经费到位，责任到人，乙方在工程造价中提取合同总价的1%作为安全经费资金投入本过程使用，乙方并要做好各项安全工作，防止安全事故发生。

　　2、 乙方以“安全生产、文明施工”为指导思想，认真执行安全生产规章，全面采取安全、文明施工标准布置现场及落实安全防范措施等工作并承担费用;如施工期间发生的一切事故，均由乙方负责处理，并承担责任和费用;

　　五、 工期：乙方应按甲方与建设单位签订的工程合同规定的完工时间进行组织施工，确保工程如期竣工，如未按期完工，有关后果均由乙方负责。因政策处理问题与工程款不到位，造成工期延迟，乙方概不负责。

　　六、 施工材料和竣工资料：该工程项目的施工资料和竣工验收资料，均由乙方整理齐全，交一份给甲方归档，其费用有乙方负担。

　　七、 责任承诺

　　1、 乙方必须认真履行本协议条款的义务，不得违约或停止执行，如有发生，其带来后果均由乙方负责。

　　2、 乙方向甲方承诺，乙方如果没有履行本协议中的条款要求，如不负责任、不服从指挥、有损公司声誉等客观事实出现，乙方将无条件地由甲方收回工程的施工权利，甲方也不得承担由此给乙方带来的各种损失。

　　八、 附则

　　本责任协议书一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字后立即生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

施工分包合同 篇17

　　甲方(发包方)：

　　乙方(承包方)：

　　依照《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律、法规所规定的原则，结合本项工程的具体情况，甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，本着公平、公正的原则达成如下协议，甲方和乙方共同遵守：

　　第一、工程地址：

　　第二、工程施工内容：详细见附属单据(设计施工图纸预算单据、材料供应单据、设计变更单据、施工工艺单据，工程验收单据，工程保修单据)，以及其他附属图文之文件。

　　第三、承包方式：双方商定采取下更第( )种承包方式。

　　1、承包人包工包料：详见附属单据以及其他图文之文件。

　　2、承包人包工部分包料：详见附属单据以及其他图文之文件。

　　3、承包人包工：详见附属单据以及其他图文之文件。

　　第四、工程期限： 年 月 日至 年 月 日。 第五、合同价款：本合同单价内壁玻璃钢( )元每平方米，外壁刷防腐漆( )元每平方米，施工完毕后按实际工程量结算。

　　第六、工程图纸：双方商定采取下列第( )提供方式。

　　1、本项工程由乙方包工包料，乙方为甲方免费提供设计图纸，所有图纸包括效果图纸和施工图纸。

　　2、本项工程由乙方包工部分包料或乙方包工不包料，乙方为甲方提供设计图纸，所有图纸包括效果图纸和施工图纸，甲方承担设计图纸所产生的所有费用。如乙方不提供设计图纸，甲方应提供设计图纸并负责设计交底。

　　第七、双方的权利和义务：

　　A、甲方的权利和义务。

　　1、开工前( )小时为乙方进入施工现场创造所有条件，提供施工期间的三通(通电、通水、通路)，并清理施工现场。

　　2、在施工当中，如必须改变原有结构或设备、设施等，负责到有关部门办理相关的审批手续。

　　3、参与工程质量和施工进度的监督，工程中分部分项工程以及竣工的验收事项。

　　4、为确保施工的进度，按照合同约定及时支付工程款。

　　5、履行附属文件《工程管理细则》中甲方的权利和义务。

　　B、乙方的权利和义务。

　　1、施工中严格按照施工规章规范进行施工，确保工程质量，做到防火、防盗，按时完成工程施工。

　　2、乙方应规范施工，严格按图纸进行施工，严格按施工工艺质量要求进行施工。

　　3、保证施工现场的整洁，保管好现场的所有施工设备、设施和材料等物资，工程完工撤离前负责整理现场。

　　4、乙方负责施工现场的日常管理，负责所有施工人员的劳动安

　　5、履行附属文件《工程管理细则》和《施工现场管理规范》中乙方的权利和义务。

　　第八、工程款的支付方法：

　　1、乙方进入现场，施工进行第( )天，甲方按照工程总造价向乙方支付人民币( )元。

　　2、施工项目完成工程项目总量60%，甲方按照工程总造价的( )向乙方支付人民币( )元。

　　3、工程完工后，在甲、乙进行工程质量验收和工程质量保修协议之后起，在( )天内甲方按照工程总造价的( )向乙方支付人民币( )元。

　　4、剩余工程总造价的5%计人民币( )元作为工程质量保证金，在工程质量保修协议期满后凭此本合同书进行。

　　第九、具体事项：

　　1、工程的设计变更或施工变更：工程如需要变更，甲方应及时通知乙方，甲方几乙方及时提供变更的图形或文字资料，同时调整相关的工程预算和工期。

　　2、材料的进场时间和进场检验：为确保工程质量，如由甲方提供材料，乙方应向四方提前通知材料进场的时间和详细材料供应表，甲方提供的材料应符合乙方施工的要求;如由乙方提供材料，材料应符合甲方的要求，乙方应在材料进入现场时通知甲方，并接受甲方的检验。

　　3、工期延误：在工程的变更、不可抗力、经双方协商同意工期顺延的情况下，经甲方同意可以顺延工期。

　　4、工程的验收和工程的保修：甲方应提前通知乙方验收的时间和验收的项目，验收完成应填写分部分项工程验收单据并签认。工程竣工后，乙方应通知甲方验收，验收完成应填写工程验收单据并签认。本工程自验收合格双方签认后之日起保修起为( )天，并签订保修协议。

　　第十、违约的责任：

　　1、双方中的任何一方因违反国家法律、法规，有关政策规定或未履行合同，给对方造成任何损失均由责任方自己承担，并赔偿由此给对方造成的任何损失。

　　2、未经过施工验收或材料验收，不论甲方、乙方擅自施工而造成损失由责任方承担。

　　3、因一方原因造成无法履行合同时，应及时通知对方，办理终止合同手续，责任方赔偿对方的经济损失。

　　4、非工程的变更、不可抗力、经双方协商同意工程顺延的情况下，乙方每延误一天工期向四方支付罚款( )元。

　　第十一、未尽事宜：

　　本合同未尽事宜双方另行商议，并应形成书面补充合同，才能与本合同具有同等约束力。

　　合同签订单位：

　　甲方(盖章) 乙方(盖章)

　　法定代表或委托代理人： 法定代表或委托代理人：

　　地址：

　　电话：

　　签约地点：

　　签约日期：

施工分包合同 篇18

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　今因甲方兴建防洪抗旱工程，需要委托乙方承建，经双方协议后，根据本工程具体情况，签订合同，作为今后施工工程依据，以资共同遵守。

　　一、工程名称：防洪堤、灌溉水渠。

　　二、工程地点：故县三公里处

　　三、施工范围：

　　四、承包形式：包工包料

　　五、质量标准：乙方严格按照设计施工，保证工程质量标准，在施工过程中，如发现质量不符合设计要求，甲方应及时提出，乙方应及时处理，返工。

　　六、工程承包造价：贰万陆仟壹佰陆拾肆元整

　　七、付款方法：承包方全额垫款。

　　八、施工期限：两个月

　　九、本工程不能转让，否则没收押金，终止合同。

　　十、劳保安全：在施工中发生的工伤事故，由乙方承担经济责任。

　　十一、在施工过程中，甲方派马金龙同志为现场施工代表，隐蔽工程必须由施工代表现场鉴后，凭通知才能施工，并做为工程决算的依据。

　　十二、乙方在施工过程中，凡车辆通行及补偿均由乙方自理，工程结束后，所有道路、农田、必须恢复，恢复费用由乙方自理。

　　十三、本工程完工后，需经过第二年洪水考验方才进行组织有关人员验收。

　　十四、本合同一式三份，甲、乙双方一份，镇水利工作站备案一份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

施工分包合同 篇19

　　甲方： (以下简称甲方)

　　乙方： (以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将本项目土建工程劳务施工任务承包给乙方施工，签订如下协议条例，双方共同遵守：

　　一、工程名称、地点、施工工期：

　　1、 工程名称：贵阳邮政仓储中心，

　　2、 工程地点：贵阳市富源中路，

　　3、 施工工期：为90天(有效日历天)，从甲方开工令下达之日期计算。

　　二、承包方式要求

　　1、承包方式：包工不包主材形式，劳务清包，劳务清包包括施工机械、机具、模板、扎丝、内外脚手架料、安全网等。

　　2、要求：乙方需具备劳务承包资质、现场施工、安全、材料管理人员，主要工种需持上岗证，并编制人员花名册、身份证复印件提交甲方备查。

　　三、工程劳动承包单价与内容：

　　1、经双方协商达成如下协议，地下室-5.2米以上土建工程承包单价为320/㎡按竣工面积计算，基础及零星单项单价：模板制安拆：48元/㎡(含周转材料及辅材)，钢筋制安、焊接：480元/t(含施工现场转运、堆码、辅材)，砼施工：20元/m3(含接泵管道、拆除管道冲洗、清理施工现场)，金钢砂地坪：25元/㎡(含人工、所需机械、及金钢砂材料费)，垫层：8元/㎡(含搅拌、吊运、施工现场找平)，点工技工200元/个、付工80元/个、零星砖砌体：120元/ m3(含转运主、辅所需材料)。

　　2、承包内容：含概设计轴线外1米的所有土建施工项目，(除水.电.暖.消防管道.门窗.油漆.瓷粉.钢构.防水.11轴至30轴交1/C轴至G轴基础)，施工场区内的材料运输;现场二级用电、箱等设施。

　　四、付款方式：

　　该工程乙方队伍进场施工后，甲方按每月进度的80%支付工程款，工程施工至封顶(断水)付至劳务费的85%;工程竣工验收合格付至95%，协助甲方完成竣工资料备案、办理工程决算后付清全部劳务费，该工程具体付款程序、时间与方式必须与本工程《建设工程施工合同》同步。

　　五、工程质量与安全责任

　　1、该工程质量要求执行国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》.因此必须确保工程质量合格,如验收不合格,由乙方自行返修整改,返修发生的工料费由乙方承担,甲方从乙方劳务费中扣回.

　　2、乙方指派: 为现场施工管理员,乙方施.管理人员必须服从甲方的管理与安排,协助甲方进行施工生产.质量.安全、资料收集整理、材料管理 。

　　3、施工作业必须严格遵守《安全操作规程》，定期对工程质量、机具设备、用电设施进行自查，确保合格完好，对进场人员必须进行“三级教育”和施工安全及操作技术交底，增强安全意识，做好安全防护，杜绝发生安全事故。

　　4、进入施工现场必需佩带安全帽，高空作业必须系好安全带，必须做好“四口、五临边防护，不准酒后上班，不准在作业区喝酒、打架斗殴,不准私自接电使用电炉,遵纪守法.,凡违反者经查处,一次罚款50-500元.

　　5、乙方进场施工人员必须遵守文明施工手册，做到材料堆码分类规整，节约用料，不乱丢、乱锯浪费，工完料尽场清,做好成品及半成品保护,搞好班组间协调作业,防止相互破坏产品.

　　6、爱护公共坏境卫生,做文明市民,不准乱倒生活污水、垃圾, 不准在施工区大小便,违返者一次罚款100元.

　　六、双方权力与义务

　　1、甲方有权对乙方进行资格审查,对乙方违反合同条款实施处罚,经济赔偿及辞退.

　　2、乙方使用残疾及智力障碍.童工等,甲方有权清理出场.

　　3、为保证施工进度,甲方负责按协议支付劳务费,提供施工用水.电,临时住房,按期供应施工材料,协调有关单位和部门及时分段.进工序检查验收.

　　4、乙方必需向甲方提供承包资质证照,按施工图和甲方要求,精心组织人员.机械设备进行施工,保质保量,安全按期完成任务.

　　5、乙方需对工人要加强教育.强化管理,不得在工地及周边进行违法犯罪法活动,如赌愽.卖淫.嫖娼.打架斗殴等,一旦造成犯罪后果,乙方承担全部责任,

　　6、乙方必需按施工及安全操作规范.施工组织设计要求组织生产作业,对违规作业造成安全事故,由乙方承担.如发生安全事故必须及时报甲方,不得隐瞒.

　　七、违约

　　因甲方原因:如不按合同规定支付劳务费.材料.设计图变更修改等,造成乙方停工待料15天以上,由甲方负责赔偿乙方损失;由于乙违约行为造成甲方损失,乙方负责全赔偿.

　　八、本协议一式四份,甲乙双方各持两份,双方签字之日起生效,合同履行完毕付清尾款后失效.未尽事宜双方另协商增补.

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

施工分包合同 篇20

　　甲方：甲方单位名称

　　乙方：乙方单位全称

　　为加快（项目名称）项目工程施工进度，依照《中华人民共和国民法典》及**省**市建设局有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，签订本合同。

　　1工程名称：（路基土石方、桥涵工程全称、隧道工程全称、排水工程、防护工程…）

　　2工程地点及范围：（必须明确施工地点或施工里程，即使是暂定里程也必须明确，并注明暂定。）

　　3承包内容

　　3.1（施工里程或施工地点）（工程名称）全部主体及附属（若有）工程项目的施工；（注：路基工程应标明取弃土场的平整、复耕、绿化和防护工作）

　　3.2（施工里程或施工地点）（工程名称）施工现场所需的“三通一平”的建设、维护及拆除；

　　3.3（施工里程或施工地点）（工程名称）施工所需的生产性及生活性临时工程的建设、维护及拆除；

　　3.4（施工里程或施工地点）（工程名称）施工现场的环保和文明施工工作；

　　3.5（施工里程或施工地点）（工程名称）现场临时用地的复耕工作；

　　3.6具体包括但不限于以下承包内容：（根据工程性质对承包内容做出更详细的规定）

　　3.7甲方有权因业主调整工期及乙方在工期、质量、安全未达到要求时，调整乙方的承包范围，乙方应无条件服从，并不得因工程内容和工程数量调整而可能导致的任何损失要求甲方赔偿。

　　4在本合同签订前，乙方应汇现金*元（大写）（合同价的*%或甲乙方协商的绝对额度）到甲方帐户，作为本合同的履约保证金（也可已进场机械进行抵押，但抵押必须要公证）履约保证金待工程竣工验收全部合格后视乙方履约情况退付，不计息。（以自然人名义签订的合同，除履约保证金外，应让其用固定资产做抵押（或有信誉度的企业做担保），抵押额度为工程造价的10%）

　　5承包方式及承包单价：

　　5.1根据本合同承包范围和内容，本合同暂定总价*元。乙方以固定单价的方式进行承包，在施工图范围内由乙方一次性包干使用，在合同履行过程中和工程验收后，甲乙双方不得以任何理由要求调整本合同单价。明示及暗示的工作内容或费用已含在单价中，合同一旦签订单价不作调整。

　　5.2本合同附件中所列工程数量及合同总价为名义数量和名义总价，不作为最终结算的依据，最终以乙方实际完成符合本合同质量约定等级的工程数量，经甲方工程部书面确认后，结合本合同附件中所列单价确定结算总价。

　　5.3本合同附件所列单价中，已含有试验、检验费。（本条根据项目情况订立）

　　5.4综合单价除包含了完成承包内容而发生的全部费用外，还包含了施工队伍调遣、机械设备进退场、承包人装备险及职工的（人身）事故险等为了本工程的顺利实施而可能发生的一切费用。

　　5.5本合同单价中不含建筑业营业税、城市维护建设税、教育附加费，由甲方统一缴纳。其他税费由乙方按照国家有关规定自行缴纳。（因地方规定必须由甲方缴纳的其他税费，应在本条中明确具体费率，并约定该费用由甲方代扣代缴，且费用已含在乙方承包单价中）

　　6计量及支付

　　6.1计量规则（注：各项目根据承包内容按照法定计量办法，详细说明和约定计量规则，数量计算方法有争议的分部分项工程，应单独约定计算方式。如，虚桩、土石方的虚实、沟槽基坑的放坡比例等）

　　6.2执行甲方验工计价程序及规定。每月20日由甲乙双方现场收方，确定乙方当月完成的工程数量，工程数量以甲方总工最后审定签认的当月实际完成并符合本合同约定的质量等级数量为准，数量完成截止时间为每月20日。

　　6.3依据甲方工程部最后签认的工程数量对乙方进行计量。因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。

　　6.4待业主批准的计价款到甲方账户：日内，甲方按照对乙方计价额的85%，并扣除合同规定的应扣款项后，通过银行转帐分次支付应付款。

　　6.5本工程甲方不支付乙方预付款。

　　6.6工程竣工验收合格后15日内，凭经甲方有关部门审核签字的结算单和合同书进行结算。乙方办理结算退场手续后，甲方根据资金的实际情况一次或分期支付至结算价的95%，剩余5%作为质量保证金。

　　6.7甲方因资金紧张造成的延期支付，乙方同意甲方不承担延期支付的利息。

　　7工期

　　7.1开工日期：200*年**月**日，竣工日期：200*年**月**日。共计*日历天。（有节点工期的应注明）

　　7.2直至工程完工，施工里程范围的扩大或缩小以及工程量的变化不调整总工期。除下列原因经甲方书面同意，工期方可顺延外，乙方每拖延一天支付违约金**元（可根据工程大小、造价及重要程度确定违约金），乙方每提前一天奖励**元（可根据工程大小、造价及重要程度确定奖励额度和奖励办法）

　　7.2.1因不可抗力造成的工期延误。

　　7.2.2业主同意的工期顺延。

　　7.2.3如业主要求工期提前或缩短时，施工工期及费用由双方另行约定。

　　8材料供应、结算

　　8.1为了保证工程质量，经双方协商同意工程所用主要材料由甲方按合同约定限额供应乙方，具体材料种类、规格、单价、数量和额定损耗量见附件。（公司规定：钢材、商品混凝土、防水材料及结构件必须由甲方供应）甲供材料款甲方根据乙方实际领取的数量，按合同附件中的单价从乙方的月度结算款中扣除。甲供材料交货地点为甲方工地料库，乙方依据材料计划及甲方材料管理程序办理领料手续。乙方使用甲供料超出额定消耗部分，按甲方采购期最高采购价加3-5%的采保费从乙方承包价款中扣除；因乙方精心组织施工，甲供料正常合理节余部分，权益归乙方所有。

　　8.2甲方保留一切土石方调配的权利，乙方应无条件遵守。

　　8.3除以上材料外，其他材料由乙方自购。若其他材料需甲方供应，甲方按材料实际到场价提取n%（根据实际情况或讨论确定业务提成比例，建议3～8%）的业务费，所有费用经双方签认，由甲方财务直接从当期计价款中扣除。若因市场原因，甲方无法组织供应，乙方自行解决，甲方不承担任何责任。

　　8.4由乙方自行采购的构成工程本体的材料，必须遵守甲方材料采购的有关规定，符合甲方合格分供方的要求，并经甲方和监理检验合格后方可使用，否则，甲方视使用该材料的工程为不合格，乙方必须无偿返工。因乙方采购材料所引起施工质量、安全和经济责任由乙方负责。

　　8.5施工用水、施工用电

　　8.5.1施工用水甲方负责提供接驳口，水费及临时管路安装费用已包含在乙方承包单价中，水费按照乙方实际用量，经双方确认，按每吨水元从乙方计价款中扣除。

　　8.5.2一、二级配电由甲方负责，三级配电费用和电费已包含在乙方承包单价中，电费按照乙方实际用量，经双方确认，按每度电元从乙方计价款中扣除。

　　8.6因天气、便道等原因致使车辆无法正常进入工地，乙方应积极派出人员、机械配合，保证材料到场，若乙方不配合造成材料短缺，所引起的损失和费用乙方自负。

　　8.7乙方必须服从甲方统一安排，自行从甲方工地料库提取甲供材料。

　　8.8乙方每月20日以前向甲方物设部上报下月甲供材料的书面材料计划，若不及时上报造成的一切损失和费用乙方自负。

　　9施工机具设备及周转材料的供应及结算（若涉及施工机具设备及周转材料）

　　9.1本工程甲方提供的机具设备及周转材料详见附件二《甲方供应机具设备及周转材料一览表》。机具设备及周转材料使用费根据乙方使用的台班和周转材料数量，按照合同附件二约定单价，从乙方月度计量款中扣除。（也可约定不收取费用，但必须双方确认价值，并且约定因乙方原因造成损坏和丢失的由乙方负责赔偿）

　　9.2除9.1条约定由甲方提供的机具设备及周转材料外，本工程所用其他施工机具设备及周转材料均有乙方自行解决并承担费用。

　　9.3乙方承诺投入本工程的机具设备及周转材料详见附件三《乙方投入设备及周转材料一览表》。

　　9.4甲、乙双方投入本工程的设备及周转材料，必须保证符合安全性能要求。

　　9.5乙方机具设备及周转材料进场后，由甲乙双方共同或委托有资质的鉴定机构对机具设备及周转材料的安全性能和状态进行鉴定，鉴定结果由双方签字确认，安全性能或状态不符合要求的机具设备及周转材料在鉴定后3日内清理出场。

　　9.6乙方机具设备及周转材料进场后，由甲乙双方共同对安全性能符合要求的进场机具设备及周转材料进行现值评估，评估结果由双方签认后作为本合同的组成部分。

　　9.7乙方同意：若乙方中途退场，其进场机具设备及周转材料甲方需要继续使用时，按照9.6条机具设备及周转材料进场评估现值扣除施工期间折旧后转让给甲方，折旧标准执行“中铁一局集团有限*司《设备管理规则》及周转材料摊销”的规定。

　　10临时设施

　　10.1本工程的临时设施除《工程量清单》中单独计列和合同条款特别说明外，均已包含在乙方承包单价中，由乙方负责实施、维护及拆除并承担费用。

　　10.2乙方临时设施的选址、规模、建设标准必须遵守甲方的统一规划方案。乙方临时设施完成后，由甲乙双方共同对乙方临时设施投入成本进行估价，经双方签认后作为本合同的组成部分。

　　10.4临时设施由甲方提供，由乙方保管使用，使用费用为元/㎡

　　10.3乙方同意：若乙方中途退场，包含在正式工程合同单价中的临时设施，甲方需要继续使用时，按照10.2条的临时设施成本估价和已完成价值占合同总价的比例折旧后转让给甲方；单独计量或甲方无偿提供乙方使用的临时设施，由乙方无偿交还甲方，影响正常使用的损坏部分，由乙方负责维修或赔偿费用。

　　11工程质量

　　11.1乙方必须按照（项目名称）项目施工设计图及配套图纸、（铁路为：现行《铁路工程施工技术规范》、）（公路为：（项目名称）招标文件《（项目名称）技术规范》、）等有关规定组织施工，执行甲方制定的项目质量计划规定，工程质量等级为优良。

　　11.2甲方相信乙方是有经验的施工队伍，乙方对甲方提供的技术要求、质量标准和工作指令负有复核的责任和义务，对甲方发出的错误要求和指令有拒绝权利，否则，无论何种原因造成的工程质量缺陷或未达到上款约定的质量等级，均不免除乙方的责任。

　　11.3乙方对未达到上款约定的质量等级的工程和有缺陷的工程进行无偿返工或修补，并承担因此而发生的全部费用。如返工或修补后仍达不到本合同约定的质量等级，乙方应按工程的实际损失进行赔偿；甲方有权自行或委托他人对不合格工程和有缺陷的工程进行返工或修补，其返工或修补费用由乙方承担。

　　11.4因工程质量返工工期超过本合同工期第7条约定者，按本合同违约条款办理。

　　12隐蔽工程检查

　　乙方检查工程师应严格对隐蔽工程进行自检。自检合格后，向甲方质检工程师报检。甲方质检工程师应在24小时内，会同监理工程师对隐蔽工程进行检查。检查合格并在检查证上签字后，乙方方可进行隐蔽。检查不合格，乙方应在限定的时间内完成修整并重新报检。未经检查，乙方擅自隐蔽，甲方有权要求重检，由此造成的费用增加和工期延误由乙方负责。

　　13施工安全、职业健康、环境保护

　　13.1乙方必须对全体施工人员的安全负责，开工前必须进行岗前培训和安全教育，特殊工种必须按国家法律、法规要求持证上岗。乙方必须将岗前培训、安全教育记录以及特殊工种操作证复印件报甲方备案。

　　13.2乙方必须严格按照国家有关安全规定及操作规程组织施工，教育、督促全体施工人员认真落实各项安全制度、措施和要求，特别是要遵守针对本工程施工特点的施工安全规定。

　　13.3乙方在施工过程中，必须制定出严密的安全防范措施及应急预案，配置齐全安全防护用品，对危险源和重大事故隐患进行监控，加强对人员驻地、施工现场的安全管理及各项措施和设施落实，消除事故隐患，杜绝各种事故，确保人员、设备、物资、工程的安全，费用已包含在承包单价中。乙方应承担因管理不善、防护设施不全以及违章操作等原因造成进入现场的施工人员、非施工人员伤亡事故责任及费用。

　　13.4乙方应严格执行国家和地方有关部门的法规、法令、政策、职业健康及环保条例，按规定为作业人员配备必要的劳动保护用品，按施工操作规程文明施工；制定合理的环境保护措施，做好现场的管理及布置，生活、建筑垃圾和废弃物要妥善处理，集中堆放，不得随意堆放。如果发生各种环境污染、人身伤亡、机械设备及其他事故均由乙方自行负责处理并承担费用，甲方可以协助但不承担任何费用及连带责任。

　　13.5职业病防治：乙方应按照国家、省地有关规定承担对从业人员进行职业健康预防和检查，并承担因从事本工程而引发职业病人员的治疗和康复，由此而产生的一切费用由乙方承担。

　　13.6乙方必须配备专职安全员，报甲方备案，并应服从甲方安全工程师指挥安排。（本条应根据项目大小和难易情况综合考虑）

　　13.7安全、文明施工和职业健康措施费甲方已按合同价的1%单独列项，并计入乙方承包合同总价中，由乙方包干使用。

　　14双方权利与义务

　　14.1甲方

　　14.1.1全面负责与设计单位、业主、监理的联系和协调工作。

　　14.1.2负责该工程项目控制测量、复测、试验工作，及时提供设计图纸及有关资料（变更原因影响的除外），负责施工、安全技术交底书，协助解决施工中出现的技术难题。

　　14.1.3负责按合同约定供应本工程所需的材料和设备

　　14.1.4负责土地征用、青苗补偿、建筑物拆迁及临时用地租用事宜。

　　14.1.5负责依据业主、监理及上级管理单位和部门的要求，结合本工程的实际情况，制定各项管理办法并送达乙方。（必须结合现场实际情况及企业现状，项目各部门要根据各自工作要求以及便于现场管理制定各自部门的各项管理办法，项目部在讨论合同文本时，一些细节无法在合同中规定的，可在各项管理办法中规定。）

　　14.1.6向乙方派出工地代表，代表甲方履行本合同。本合同工地代表为：.

　　14.1.7向乙方派出质量监督员，监督乙方施工质量、现场管理、原材料使用。对不符合技术规范及质量要求的行为，有权要求乙方停工整顿或依据甲方的管理规定进行罚款。

　　14.1.8按照本合同约定的质量等级及施工图设计（含变更）该项目规定使用的《技术规范》、甲方有关技术文件要求对乙方所施工的工程进行检查、验收、评比、兑现奖罚。

　　14.1.9负责按本合同约定办理结算、支付。

　　14.1.10甲方有权合理调动乙方现有机械进行有偿使用，乙方不得无理拒绝。

　　14.2乙方

　　14.2.1复核甲方提供的设计图纸、技术交底等有关技术文件和资料，并对甲方提供的设计图纸、技术交底等有关技术文件和资料提出改进意见，改进方案在实施前必须经甲方同意。负责日常施工测量、配合监控量测（仅限于隧道）及现场试验工作并及时上报资料，向甲方提供各工序的原始施工记录。（若乙方无技术人员，由项目部派技术人员负责以上工作，则项目部可与乙方协商由乙方承担项目部所派人员的费用。）完成超前地质预报（仅限于隧道）及安全预案准备和实施。严格执行甲方的施工计划和现场安排。

　　14.2.2对甲方供应材料进行复检并办理签认手续。

　　14.2.3必须提供构成工程本体的自购材料出厂合格证、检验合格证。

　　14.2.4自行解决与施工场地内的“三通一平”、临设的施工、管理和维修，以及完工后拆除和复耕工作。

　　14.2.5按照国家现行法律法规和当地政府规定签订劳务用工合同，劳务人员的工作时间和工作应与甲方同步。

　　14.2.6乙方应将进场人员统计并在甲方备案，按照国家现行有关法律法规自行制定劳务人员的工资待遇，并定期将拟发放的工资表上报甲方，并将已发放工资单复印件交甲方备案。

　　14.2.7自主解决劳务人员居住和生活设施，临时房屋、工棚、场地的修建服从甲方的统一安排。为劳务人员提供必要的劳动保护用品或费用。按照国家或当地政府的规定为劳务人员办理保险，并将保险单复印件交甲方备案。

　　14.2.8按照国家现行法律法规自行安排劳务人员节假日休息，承担相应的财务支出。

　　14.2.9按乙方承诺条件及施工计划需要，组织自备施工机具设备和周转材料准时进场；机具设备和周转材料进场后，没有甲方的同意，不得擅自调离，否则视为乙方违约，按违约条款处理。

　　14.2.10自行解决、协调与当地政府和村民发生的纠纷和矛盾。

　　14.2.11按照工程需要提供夜间或非夜间施工照明、看守、维护和警卫。

　　14.2.12负责工程交工前的保护和看管。

　　14.2.13作好临近建筑物和地下管线的保护。遵守国家、地方、业主有关环境保护的法律、法规和规定，承担实施环保措施而发生的费用。

　　14.2.14及时通知甲方对隐蔽工程进行检查。

　　14.2.15未经甲方书面授权，不得以甲方名义从事任何活动。

　　14.2.16承担因乙方原因业主对甲方的罚款以及甲方对乙方的罚款，罚款通知单下达后5日内，若乙方不及时交纳，则在乙方月度计价款中扣除。

　　14.2.17遵照甲方各项管理办法的要求及规定，安排组织施工管理并上报资料。若对各项管理办法有异议，应以书面形式上报甲方，双方协商解决。否则必须无条件执行。

　　14.2.18遵照甲方相关管理体系运行要求及规定，加强相应的质量、环境保护、职业健康安全管理措施。

　　14.2.19负责对甲方技术人员提供的工作数据进行复核，有权拒绝执行甲方提供的错误数据和指令，否则，由乙方承担由此引起的损失。

　　14.2.20乙方在施工过程中，有保护和维护施工道路和桥梁畅通的义务，因乙方原因损坏或损伤所通行的道路及桥梁，责任及费用均由乙方承担。

　　14.2.21乙方撤离现场时，应清除并运出装备、剩余材料、垃圾和各种临时设施，做到现场和工程整洁，达到甲方认可的使用状态。若甲方清理，则因此而发生的费用由乙方承担，甲方将从应付乙方的款项中扣除。

　　14.2.22乙方大型设备、特种设备进场前应必须按甲方要求提供相关资料。

　　15不可抗力

　　15.1在本工程的不可抗力指战争、入侵，核反应堆、辐射或放射性污染，军事或非军事政变或内战，以音速或超音速飞行或其它飞行物体所引起的压力波，烈度八度以上（含八度）的地震、龙卷风。

　　15.2乙方在施工中遇到不可抗力，应尽快通知甲方，并且在不可抗力发生后，乙方应尽可能采取有关措施减少或防止损失的扩大，否则，乙方对这部分扩大的损失应负责。因不可抗力因素引起损失的，互不承担赔偿责任。

　　16变更

　　16.1甲方有权根据业主和监理要求对本工程进行变更，乙方必须认真执行，乙方不得因工程变更而可能导致的任何损失要求甲方赔偿。

　　16.2施工中乙方不得私自对工程设计进行变更，因乙方擅自变更设计或施工不当而引起的变更设计所发生的费用和由此给甲方造成的损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。

　　16.3因变更导致新增工程项目、工程数量增加及合同价款增加，甲乙双方另行签订补充合同。新增项目中原合同有单价部分参照原合同单价执行，原合同无单价部分双方协商确定。

　　17索赔

　　在合同实施过程中，不论因何种因素影响，甲方均不接受乙方提出的任何调价索赔申请。

　　18奖罚规定

　　18.1为确保安全、进度、质量、环保、文明施工，奖优罚劣，甲方将从乙方计价款中分月提取0.5～1％的费用，在甲方管段范围内按甲方制定的奖励办法按月度对乙方进行评比奖励。（建议由项目根据自身特点采纳）

　　18.2出现一般质量事故，除令乙方停工返修外，对乙方处以XX元的罚款，连续两次出现不合格工程，甲方有权勒令乙方退场，并由乙方承担相应责任及费用。

　　18.3乙方发生严重打架、斗殴、违法乱纪等行为并给甲方声誉造成重大影响的，一次性对乙方处以10000元罚款。

　　18.4乙方发生重大伤亡事故，除乙方承担相应责任及全部费用外，每伤1人对乙方处以3000元罚款；每死亡1人对乙方处以100000元罚款。

　　18.5乙方现场施工负责人不请假外出连续5天以上或累计15天以上不在工地的，每天罚款XX元。

　　18.6以上奖罚款甲方向乙方出具通知单，罚款通知单下达后5日内，若乙方不及时签认，甲方财务部门直接在乙方计价款中扣除。

　　19违约责任

　　19.1如发生下列情况之一者，视为乙方严重违约，除没收乙方履约保证金外，甲方可以采取相应的措施，并要求乙方承担由此给甲方造成的一切经济损失。

　　19.1.1工期严重滞后，连续两个月不能完成甲方施工计划，甲方有权单方面终止合同。

　　19.1.2工程质量达不到第9.1条的约定。

　　19.1.3乙方承诺和按现场施工实际需要进场的人员、设备，若乙方不能按时组织到位，则甲方有权根据施工的整体需要，另行安排施工队伍和机械设备进入本合同所列工程范围内加快施工进度。

　　19.1.4乙方不服从甲方工地代表的调度指挥或不执行甲方的管理规定。

　　19.1.5乙方出现偷工减料行为，屡教不改者，甲方有权将乙方驱逐出场。

　　19.1.6乙方施工管理混乱，施工中出现严重的安全事故、质量事故、进度严重滞后受到业主的黄牌警告、通报或红牌，合同自动终止，乙方无条件自行撤出现场。

　　19.1.7乙方将其承包的全部或部分工程分包、转包给他人，则甲方有权单方面终止合同。

　　19.2乙方在施工过程中，非甲方或业主原因造成的中途退场，甲方将不返还乙方履约保证金，甲方根据乙方实际完成符合本合同约定的质量等级的工程量，并按双方约定合同单价的90%进行结算。

　　19.3乙方不论何时及何种原因提出退场，都必须提出书面申请，经甲方同意并在双方签订退场协议后，方可退场。

　　20工程保修

　　20.1本工程自工程正式验交业主始，保修期为**年（以业主规定的保修期为准，一般为设计使用年限），缺陷责任期为**年（以业主规定的缺陷责任期为准。一般业主规定为两年），质保金为工程结算总价的5%，质保金待缺陷责任期满，业主款到甲方帐户后结算支付，不计息。

　　20.2如缺陷责任期间发生保修事件，乙方应按甲方通知的时间及时维修。若乙方不及时到场维修，甲方有权自行维修或委托他人维修。甲方自行或委托他人维修所发生的费用由乙方承担。

　　21合同解除

　　21.1甲乙双方协商一致，可以解除合同，双方书面确认；

　　21.2因不可抵抗力致使合同无法履行，可以解除合同；

　　21.3乙方将其承包的全部工程转包给他人；或将其承包的全部工程肢解以分包的名义转包给他人；或假劳务之名，行分包之实，甲方有权解除合同；

　　21.4本合同其他条款约定的合同解除条款。

　　21.5一方要求解除合同应以书面形式告知对方。合同解除后有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

　　22争议的解决

　　在合同履行期间如发生争议，由双方本着公平、合理的原则协商解决，不愿协商或协商不成时，双方自愿约定：因本合同引起的或与本合同有关的争议，均提请仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

　　23其他

　　23.1无论何种原因造成乙方人员、机械设备停窝工，所发生的损失均由乙方自行承担。

　　23.2一旦甲方有指令（基于乙方有违约事件发生的前提），乙方应按要求的时间和方式暂时停止本工程或部分工程的施工，在暂时停工期间，乙方应妥善保护本工程或其部分工程的施工，并保障其安全无损。因此而发生的工期延误和费用损失，乙方无权要求甲方予以赔偿。

　　23.3本合同未尽事宜双方另订补充协议。

　　23.4本合同自双方签字之日起生效。工程竣工验收合格，工程价款结算完毕，除保修、争议的解决条款外，其余条款自动终止。保修条款待保修期满后自动终止。

　　23.5本合同一式5份，其中甲方3份，乙方2份。

　　甲方：乙方：（单位全称）

　　法定代表人或

　　负责人：委托代理人：

　　二○**年**月**日

施工分包合同 篇21

　　发包方:________(以下称甲方)

　　分包人:________(以下称乙方)

　　根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规及甲方的有关规定，结合本工程的具体情况和特点，为明确甲乙双方在施工中的权利、责任和义务，经双方友好协商，达成如下协议;

　　一、工程概况

　　分包工程名称：________工程防水工程

　　分包工程地点：________________

　　工程承包范围：屋面防水卷材及基层处理所需的人工、材料、机械、包质量、包工期、包安全及现场文明施工。

　　分包方式：包单价、包人工、包机械、包质量、包安全、包工期、包文明施工、包环境保护。

　　二、工期

　　1.按甲方确定的进度计划要求工期。

　　2.施工过程中，乙方必须严格按甲方制订的进度计划，确保各节点计划的完成。

　　3.如由于甲方的原因，工期可以延续(必须经甲方项目经理确认为准，其他人员确认无效)，但乙方必须采取积极的赶工措施，确保规定竣工时间的实现。

　　4.其他工期延误和顺延约定：出现不可抗力(不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。不可抗力的判别以当地电台、电视台报导为准。如一天以上的台风、暴雨，及由市政府规定的停止施工的各项条件)，工期经甲方签字认可后可相应顺延。

　　三、工程质量标准

　　5.本分包工程质量标准双方约定为：一次性验收合格。

　　6.语言文字和适用法律、行政法规及工程建设标准

　　(1)本合同使用汉语语言

　　(2)本合同需要明示的法律、行政法规和规章：本合同文件的适用法律是中国和______省，法规，及合同文件规定的部门法律、法规。

　　7.图纸

　　(1)甲方向乙方提供图纸的日期;本合同经双方签字盖章生效后一周内。

　　(2)甲方向乙方提供图纸的套数;1套。

　　四、双方一般职责

　　8.甲方代表

　　姓名：________

　　电话：________

　　9.乙方项目经理

　　姓名：________

　　电话：________

　　10.甲方职责

　　(1)负责该工程全过程管理和协调，并负责同施工总承包方、监理单位和其他相关单位的联系，协调解决属于甲方职责范围。

　　(2)根据施工图纸及施工说明，在施工前向乙方进行施工技术及安全的交底工作。如图纸变更，以书面形式通知乙方。如乙方不能及时整改或明显不能履行合同，甲方有权单方面终止合同。并终止己完工程剩余工程款。

　　(3)负责施工过程中的质量、安全、进度等方面的指导、监督、检查和考核。发现问题及时向乙方提出整改意见。

　　(4)乙方不能及时整改或明显不能履行合同，发生质量、安全事故、进度不满足要求或发生无故停工、不服从管理等事件，甲方有权解除合同，乙方承担相应的经济责任。

　　(5)乙方不得以任何理由发生集体上访给甲方造成任何影响的行为。

　　(6)乙方人员、材料、设备的进退场必须获得甲方的同意。如乙方任何人员不能满足现场要求，甲方有权在任意时间和地点责令离开工地，乙方必须无条件执行。

　　(7)甲方有权对分包工作范围和内容进行调整。

　　11.乙方职责

　　(1)乙方人员在施工中应爱护甲方财物，并做好成品保护。对因施工不当或施工质量未达到国家工程质量验收标准造成的设备、材料、工具及其他损失，应负责赔偿。

　　(2)乙方必须保证足够的款项支付工程所需人工、材料、机械费用，不得以任何理由作为拒绝支付该款项的条件，并承担由此造成的甲方任何直接和间接费用。

　　(3)特殊工种必须持有有效的上岗操作证并遵守各项操作规程。

　　(4)乙方有按照甲方统一要求进行文明施工的义务，及时清理由自身施工所产生的建筑垃圾，保持施工场地的清洁。施工完毕应严格按甲方要求做到工完场清，材料机具堆(停)放整齐。做好施工期间车辆进出场的保洁。施工人员按甲方要求统一着装，费用自理。人员进入现场必须按要求佩戴安全防护用品。

　　(5)乙方人员的交通、吃饭由乙方自行解决，安全保卫等责任由乙方承担。

　　(6)乙方必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产办理保险。若乙方施工人员在施工现场发生伤亡事故，均由乙方承担经济赔偿及法律责任。人员的劳动综合保险由乙方自行办理，费用由乙方承担。

　　(7)乙方不得将承揽的工程以任何方式进行转包。分包必须获得甲方同意。

　　(8)如施工现场情况发生变化或设计变更等造成乙方的人员、机械的停工费由乙方自行承担。

　　(9)施工现场乙方供应的原材料和半成品，如需要取样送检的，乙方应按甲方代表的要求完成取样送检工作，检测费用已含在合同单价中。

　　(10)施工期间乙方委派的现场负责人必须24小时在现场。

　　五、质量与安全

　　12.双方关于分包工程质量标准的约定：一次性验收合格以国家和______省颁发的施工验收规范和质量检验评定标准及设计图纸为准，同时满足甲方的施工要求，在施工过程中乙方要严格按照甲方、监理及业主审批合格后的施工方案施工，否则由此造成的一切损失由乙方自行承担。

　　13.乙方必须遵守国家的各项安全法规施工，如出现任何安全事故，需乙方承担全部法律及经济责任。乙方在施工过程中出现因乙方不能满足甲方的工期、质量、安全及配合其他专业施工的现象时，甲方可另行选择其他单位，乙方必须无条件执行并承担相应损失。

　　六、合同价款与支付

　　包干综合单价：________

　　序号：________

　　项目名称：________

　　单位：________

　　单价(元)：________

　　施工面积(㎡)：________

　　材料品牌：________

　　14.合同总价暂定________元(人民币)，最后结算按照实际完成量结算。

　　(1)本合同价款采用固定单价方式确定。单价内应考防水工作中所需人工费、材料费(含材料损耗)、机械费、现场安全、环保及文明施工费用、管理费、成品保护费、措施费、工程所在地其它规定费用、保险费、以及为完成本工程所需的辅助材料(水、水泥等)等均含合同包干单价中。一切工作所产生的费用摊销到合同包干单价中，且每项单价在整个工期中固定不变(包括施工期间政策性调整及报价中自购材料风险，风险费用已含在报价及合同价中，结算时不作调整)。乙方向甲方提供建筑安装发票;单价内含税金。机械设备保险及人员综合保险由分包单位单价内综合考虑，甲方不承担因此产生的任何费用。本价款在本合同签订后不会因国家、行业及政府相关部门发布的政策性文件进行费用调整，一切价格风险均由乙方承担。

　　(2)合同价款包括的范围：合同工作范围内的防水工程中所需人工、材料、机械使用等施工现场内所有涉及防水工程的一切工作内容。费用的计算方法：工程量按实计算，防水材料损耗及搭接等均计入单价。

　　15.合同价款的支付

　　(1)甲方向乙方支付工程款(进度款)的时间和方式：

　　材料进入施工现场，甲方应支付乙方可完成工程量总价款的60%工程款;工程结束验收合格后，扣除质保金，甲方应一次性将所有剩余工程款7日内全部支付乙方。其余的情况下无息付清，甲方向乙方付款时，乙方同时向甲方开具由______市税务部门提供的建筑安装统一发票。

　　16.上述分包结算包干单价中包括但不限于施工图纸所规定的全部防水工作内容，还应包含：

　　(1)乙方的管理费，规费、利润，应由乙方缴纳的税金等费用。

　　(2)本身工作范围内的安全文明施工费用、场外道路保洁的人工费。

　　(3)赶工措施费，农忙、夜间和一年中所有节假日的人员加班加点费。

　　(4)施工机械的停置及人员窝工费用。

　　(5)间施工所发生的费用、机械进出场的费用。

　　(6)乙方已经了解和勘察了施工现场及周围环境，在实际施工中，乙方不得提出因现场条件、价格等各种理由增加费用的要求，如发生此情况，甲方有权终止合同，乙方承担由此而对甲方造成的一切损失。

　　17.由于乙方原因被清退出场或解除合同的，甲方按照实际完成合格工程量和相应结算单价的70%给乙方办理工程结算。

　　七、质量保证期

　　质量保证期为5年，质量保证期间发生属于保修范围的项目，乙方应在接到通知后的48小时内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修，甲方可自行或指派第三方保修，维修费用从乙方质量保证金中扣抵。

　　八、违约责任

　　22.出现以下几种情况时，乙方应承担违约责任：

　　(1)乙方未按甲方合理要求的节点完成的，乙方应向甲方支付每天1000的进度违约金，且不得影响下一节点的完工时间。

　　(2)由乙方负责的部分分项质量不合格者除无条件返工外，同时应向甲方支付10000元的违约金。

　　(3)乙方人员未持有相关上岗证件导致甲方被行政机关处罚的，乙方应向甲方支付每人1000元的违约金。

　　(4)乙方人员配置不符合要求或未经甲方同意擅自变更现场管理人员的，乙方应向甲方支付每人500元的违约金。

　　(5)乙方违反甲方相关规章制度和管理要求的，应向甲方支付每次300元的违约金。

　　九、争议

　　23.甲乙双方在履行合同时发生争议，双方可进行友好协商，协商不成或不愿协商时，双方约定向______市人民法院提起诉讼。

　　24.发生争议后，无论争议是否已解决，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护已完成工作成果，除非双方已同意解除合同或人民法院要求解除合同。

　　十、合同解除

　　25.出现以下情况之一，甲方有权单方解除合同并追求乙方的责任：

　　(1)乙方施工期间不遵守现行法律法规或国家强制性标准，如质量、安全、文明施工达不到甲方标准要求(出现严重质量事故或存在严重隐患且整改不力时)。

　　(2)因乙方原因停工三天及以上者。

　　(3)施工进度严重滞后，虽经努力仍无法改变现状时。

　　(4)不服从甲方现场管理，经甲方二次书面通知整改仍无改进时。

　　(5)内部组织管理混乱，已无能力组织正常施工时。

　　(6)未严格遵守协议或协商约定，不履行或恶意拖欠、拒发工人工资或挪用工程款造成不良后果。

　　(7)工人蓄意闹事、围攻甲方场所或群体上访、媒体曝光的。

　　(8)将工程再分包、转包的。

　　(9)乙方人员在现场发生群殴，且不管是什么原因。

　　十一、其他

　　26、乙方必须向甲方提供有效的企业证件(营业执照、资质等级证书、经营手册、安全生产许可证等)的复印件，并且在复印件上加盖单位红章。

　　担保单位的企业证件一同提供。

　　27、未尽事宜双方另行协商。

　　28、本合同一式四份，由甲乙双方各两份，经双方签字盖章后生效。

　　甲方(盖章)：________

　　法定代表人：________

　　委托代理人：________

　　______年____月____日

　　乙方(盖章)：________

　　法定代表人：________

　　委托代理人：________

　　______年____月____日

施工分包合同 篇22

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　甲方因工程建设需要,将新厂区的临时道路发包给乙方施工,经双方协商,达成如下协议：

　　一、工程内容：_________________甲方新厂区临时道路

　　二、工程量及单价：_________________

　　1、工程量：_________________临时道路长约130m,宽约5m;

　　2、结算单价：_________________

　　建筑砖渣：_________________500元/车

　　挖掘机台班：_________________20__/台班(包含进退场费,每个台班工作时间不少于10小时,甲方只负责新厂区施工现场的机械台班费)

　　三、工期：_________________收到甲方通知后,3天内完成

　　四、工程款结算：_________________工程结束后,经甲方验收合格后一次性付清;

　　五、双方责任：_________________

　　1、甲方负责标明临时道路的走向、宽度、长度、厚度等。

　　2、乙方必须按甲方要求施工,不得随意乱倒建筑砖渣,每车砖渣数量不得小于20m3。

　　3、乙方在施工过程中,必须协调好各方面的矛盾,文明施工。

　　4、乙方应做好所属人员的安全教育工作,因乙方原因造成的一切安全事故,均由乙方承担,与甲方无关。

　　六、本协议未尽事宜,双方协商解决。

　　七、本协议一式两份,双方各执一份,双方签字后生效。

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　签订日期：_________________

施工分包合同 篇23

　　总包方： (以下简称甲方) 分包方： (以 下 简 称 乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》以及其他相关法律、行政法规，根据总包方《工程项目管理实施细则》《施工现场管理标准》《质量·环境·职业健康安全一体化管理手册》及其他各项管理制度的要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目的工程和劳务分包施工有关事项协商一致，订立本总包工程分包施工合同。

　　一、分包项目概况

　　1.分包项目名称：

　　2.分包项目地址：

　　3.分包项目的施工组织形式：本项目甲方采用主体工程劳务分包、附属工程采用工程分包的两种形式分包给乙方。

　　4.分包项目的施工内容及范围：

　　二、分包项目工期

　　分包项目开工日期： 年 月 日

　　分包项目竣工日期： 年 月 日

　　分包项目工期总日历天数：

　　三、价款

　　1.工程分包和劳务分包：

　　金额暂定(大写)： 元(人民币)

　　其中：工程分包： 元(人民币);劳务分包 元(人民币)

　　四、质量标准：

　　五、甲乙双方责任与义务：

　　1.甲方责任与义务

　　(1)具体负责协调或组织该项目投标与合同洽谈工作。

　　(2)做好开工前的各项准备工作、组建工程项目部。

　　(3)甲方派驻该项目的项目经理: 、项目技术负责人： 、财务负责人: 、质量员: 、安全员: 。

　　(4)协助乙方做好工程预(结)算工作。

　　(5)协助乙方回收工程款。若建设方未能按合同规定及时拨付工程款，甲方不承担代垫资金的义务，且乙方不得以此追究甲方责任，但甲方可协助乙方追收欠款。

　　(6)代乙方缴纳各种税费(含个人所得税额)。

　　(7)管理好项目公章。

　　2.乙方的职责与义务

　　(1)组建施工队伍，派出乙方项目负责人、物资供应、施工机械管理人员和兼职安全员等，负责完成本联合承建协议承包范围的所有工程内容，负责工程项目部日常管理工作，乙方项目负责人: 。

　　(2)接受甲方对工程质量、安全进度监督，并接受甲方在主合同中对业主的所有承诺，接受甲方对工程进度款的控制，以保证工程顺利实施。

　　(3)该项目的基层管理人员和作业人员由乙方聘用，其人员必须按国家要求持证上岗。

　　(4)该项目所有材料、设备，甲方可委托乙方采购和租赁，乙方所购(租)材料、设备及其他物资等必须确保产品质检报告时间的有效性及检验单位必须具有法定检验资格，并保证材料设备规格、质量符合标准和具有出厂证明，做好材料设备的检验试验，确保材料设备性能符合工程要求。

　　(5)乙方不得以任何形式或借口拖欠乙方必须肩负起自身的债务责任，当甲方发现乙方有拖欠管理人员工资以及材料供应商货款等不良行为发生时，甲方有权扣下乙方工程款按实直接支付给债权人，而不需经乙方同意，且乙方不得有任何异议。由乙方引起的经济纠纷导致甲方被告上法庭名誉受损，甲方将对乙方处以判决书中应付总额20%的违约金。

　　(6)乙方必须按照国家规定办理工程责任保险，并按保险条例执行，在工程施工全过程中的人身、设备、安全事故责任由乙方承担主要法律责任和经济赔偿。

　　(7)本工程禁止乙方对外分包和转包。

　　(8)乙方应及时做好竣工资料，工程预结算、决算资料。

　　(9)政府相关部门、建设方及甲方相关部门发出涉及工程方面的书面整改通知，如工程质量、进度、安全、文明施工、环保等，乙方必须在整改期限内按规范要求整改完毕，并书面给予回复，否则，甲方有权作出相应的处罚或拒绝支付工程款。

　　(10)乙方承担甲方机构人员现场办公场所及费用。

　　(11)乙方必须遵纪守法，不得以甲方或甲方项目名义私刻印章、签订经济合同、骗取钱物、拖欠债务、从事违法等活动，由此造成的一切后果均由乙方负全部法律责任。若甲方发现乙方有违法活动，有权终止本合同，追究乙方的违约责任并向司法部门报案。

　　六、工程项目部印章的保管与使用

　　1.项目部的印章由甲方项目经理负责保管使用。

　　2.项目部的印章只能用于对业主的财务往来以及竣工资料、预结算、决算资料。

　　七、甲方人员费用和管理费用的收取管理

　　1.甲方派出人员的每月工资性收入按照甲方制度执行，其中项目经理： 元;技术负责人： 元;财务负责人： 元;质量员： 元;安全员： 元。合计： 元，乙方按月支付，由甲方统一收取，统一考核后再计发。

　　2.甲方在本项目向乙方收取按与业主建筑工程结算总造价 %的管理费用，管理费用不因本项目施工组织形式变化而降低。

　　八、资金管理：

　　1.由甲方统一进行资金回收，扣除税金、人工工资性费用与管理费和其它应留款项后，划付乙方指定帐号。甲方在乙方银行帐户印鉴上监章，对资金的使用和流向实施监控。

　　乙方应将工程款使用在本工程中，不能挪作它用，乙方同意甲方在保证工程正常施工需要的前提下分期支付。

　　2.甲方管理等费用的收取：乙方按每次工程进度款回收基数，按在建的比例同步支付，在工程竣工验收次月甲方收取的费用到位率100%。

　　九、履约保证：

　　1.乙方同意按照以下三种方式(选择一种)向甲方提交履约保证金或履约保证。

　　(1)若本工程对业主合同采用履约保函，乙方同意按照甲方制度交纳一定资金做为开据对业主履约保函的条件，同时此资金做为乙方对甲方履约保证金。

　　(2)若本工程对业主合同采用履约保证金，乙方同意将自有资金划入甲方计财处，由甲方计财处支付给业主，甲方开据收据给乙方;业主给甲方开据的履约保证金收据由甲方项目部财务负责人保存，同时业主开据给甲方的履约保证金收据同时转为乙方对甲方履约保证。

　　(3)若本工程业主合同无履约保函或履约保证金要求，乙方必须向甲方交纳5-10%的履约保证金，即 元，做为工程履约保证。

　　2.保证金在合同期内不退，合同期满后如数退还，不计利息。如因乙方原因造成的所有损失，甲方有权在保证金中赔付。

　　十、奖罚规定：对工期、质量、安全、文明施工等奖罚一律执行对业主的承包合同之规定;乙方在施工过程中发生的质量事故、延误工期事件等所造成的一切损失和一切处罚及相关法律责任均由乙方负责;乙方在施工过程中发生的安全事故，由乙方承担主要法律责任和经济赔偿。

　　十一、该工程实施过程中，当乙方无力履行甲方与建设方签订的施工总承包合同及补充合同条款(因不支付农民工工资、材料款、租金等造成相关人员闹事或影响恶劣的行为均视为无力履行合同)，甲方有权收回该工程的经营管理权，乙方必须无条件在限定时间内，自动退出并赔偿相应损失。

　　十二、工程质保金管理：执行总包合同的全部约定。

　　十三、工程竣工后，乙方应及时将一套完整的竣工资料交回甲方。

　　十四、本协议末尽事宜，在执行中双方协商解决，签订补充协议作为本协议的附件，具有同等法律效力。

　　十五、本协议诉讼管理地为甲方住地所在地人民法院。任何一方违反本协议约定条款，经双方协商不能解决争议的，另一方有权向本协议约定的诉讼管辖地人民法院提起诉讼。

　　十六、本协议属(重大、重要)经济合同，需要签订廉洁共建协议作为本协议附件(为标准附件,视为签署)。

　　十七、本协议一式六份。

　　其中正本两份：甲乙双方各执一份。副本四份，甲乙双方各执两份。

　　甲方： 乙方： 法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人： 地址： 地址： 电话： 电话：

　　年 月 日

施工分包合同 篇24

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　依据《中华人民共和国建筑法》的相关规定，结合本工程具体情况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，经甲乙双方协商同意，达成如下协议：

　　一、工程概况：_________________

　　1、本合同为大包干合同，乙方已知悉施工场地的要求及困难性。乙方需保证将施工场地原有的消防联动报警点全部更换完毕，保证消防联动系统能正常运行，并且能通过梧州市消防大队的消防检查。若消防大队提出因消防联动报警点不够所以未能通过消防检查，由乙方负责增加消防联动报警点，并自行承担由此所产生的所有增加的报警设备的费用，以达到能通过梧州市消防大队的消防检查为准。

　　2、工程名称：_________________

　　3、工程施工地址：_________________

　　4、工程内容：_________________

　　二、承包范围：_________________

　　消防火灾自动报警联动系统

　　三、承包方式：_________________

　　包工包料。

　　四、合同工期：_________________

　　1、开工日期：_________________

　　2、竣工日期：_________________

　　五、工程造价及付款方式：_________________

　　1、工程造价：_________________金额(大写)：_________________(含税价)

　　2、付款方式：_________________本合同预付款为合同价款的10%，全部货到现场经甲方工作人员点算核实后付至合同价款的30%，安装调试完毕经过甲方初步验收合格后付合同价款的30%，消防检测合格后付至合同价款的25%，工程结算总金额的5%作为工程质量保修金。

　　六：_________________质量标准及要求：_________________

　　1、本工程由甲乙双方及政府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更和国家(行业)的相关标准、规范为标准共同验收,且乙方必须能确保通过甲方所在地消防主管部门的最终验收。

　　2、乙方所进场的各种原材料、设备必须有出厂合格证书，试验、检验报告单，使用说明，检测、国家消防检验报告和设备验收标准。甲方可以随机抽检原材料和设备，不合格的材料、设备不允许进场使用和安装。

　　3、工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300-20__、《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-1992及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。

　　4、消防报警主机应设置及可兼容联动甲方现有设备的远程手动启动及自动联动防火卷帘门、消防水泵、消防风机功能。消防报警主机应具备监视泵故障功能。火灾自动报警联动系统中的消防电话系统应正常通话。火灾自动报警联动系统必须正常工作，一旦出现故障，无工作报警的，经过查证原因是产品质量问题导致的时，乙方须负责修复和处理赔偿相应的损失。

　　5、消防主机移交使用时如厂家所生产的主机操作系统存在需要密码开启操作的所有系统，乙方须无条件提供使用密码供甲方保存使用。一旦出现须要密码开启至甲方消防主机系统无法正常使用时造成的损失，乙方必须无条件全部负责修复和保证甲方消防主机能够正常使用。

　　6、乙方交工前应做48小时的试运行试验。

　　七、安全施工：_________________

　　1、乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时，还必须执行甲方的《建设工程安全文明管理办法》。

　　2、乙方在施工过程中，所产生的安全事故及质量问题由乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。

　　八、质量保修：_________________

　　1、本工程免费质量保修期限为：_________________经双方签字验收后报警主机三年、前端设备两年。期满后须提供零部件采购渠道和相关供应厂商的联系电话。

　　2、乙方在接到甲方维修通知后24小时内到达现场并及时处理，必须修复正常。

　　3、在免费保修期内，乙方应有专人负责该项目的保修工作，定期与甲方沟通达到至少1次/月，以书面记录材料为准。同时，必须保证通讯畅通，令甲方能够随时同乙方取得联系。如乙方更换保修人员或联系电话，应及时通知甲方。若因乙方通讯不畅或故意不接，拖延推诿，甲方将视为乙方放弃保修责任，有权自行解决，由乙方承担所有费用并加收3%的劳务费。乙方联系电话：_____________乙方联系人：_____________

　　4、保修金支付方法

　　(1)质量保修金在规定的质保期满后，如无任何质量问题，七个工作日内，甲方一次性无息付给乙方。

　　(2)在免费质量保修期内，出现质量问题，乙方接到甲方维修通知后，未能在本条第二点规定时间内进行维修，则视为授权甲方组织维修，并由乙方承担所有费用和质量责任，同时甲方加收维修费用10%的劳务费。上述费用在乙方质保金中直接扣除后，乙方负责补足质保金。

　　(3)在免费质量保修期内，出现质量问题，由于乙方原因，甲方无法同乙方取得联系，按照上一款执行。

　　九、甲、乙双方责任：_________________

　　1、甲方负责为乙方协调施工用水、用电，由乙方承担费用。

　　2、乙方在合同签订前向甲方提供企业资质证书、营业执照副本、法人代码证等相关资质证明。

　　3、乙方必须向甲方提施工组织设计、质保服务措施等相关文件和资料，不得以任何理由隐瞒。

　　4、乙方负责消防工程的施工、安装、竣工验收、质保服务及提交消防验收报告、与甲方指定的设计单位沟通等工作。

　　5、乙方必须按照经甲方书面确认或甲方提供的施工图纸和甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装，不得擅自改动如有变更以书面的变更通知单为准。

　　6、乙方提出的变更必须经甲方书面确认后，方可组织施工，否则后果自负，如给甲方造成经济损失的乙方应予以赔偿。

　　7、乙方必须遵守防火设计、施工和验收规范以及行业标准进行施工，发现违规和缺陷要主动及时向甲方报告。

　　8、工程竣工验收合格后未移交甲方前，乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场工程，造成损坏的由乙方负责赔偿。

　　9、乙方负责为甲方培训操作维护人员4人，正常维修维护处理人员2名。直至能够完全独立处理操作和维护工作。

　　十、违约责任、索赔

　　1、甲方无正当理由未按合同约定付款，收到乙方的书面催告通知后在十日内仍未支付的，应从催告期满之日起，向乙方支付应付款项的2‰的违约金。

　　2、甲方无正当理由未按合同约定付款，超过5个工作日的，工期顺延推迟。

　　3、工程未通过验收前，甲方擅自使用造成损坏的，由甲方承担相应责任，工程本身质量原因造成的除外。

　　4、工程如未按合同约定时间竣工，每延误一天，乙方必须向甲方支付本工程总造价的2‰的违约金。

　　5、由于乙方提供的材料、设备的质量原因、乙方施工质量等原因，导致本工程在使用期间出现的质量事故、安全事故等，乙方承担由此造成的一切损失。

　　6、乙方在工程竣工后七日内将竣工资料及其他与工程有关的资料交付甲方，否则每延误一天，必须向甲方支付工程总造价2‰的违约金。

　　十一、争议的解决

　　本合同发生争议，双方协商解决;协商不成，可向工程所在地人民法院起诉。第十三条其他约定

　　1、本合同一式四份，双方各执贰份。

　　2、本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　3、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。合同附件及相关说明，均为本合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

　　甲方(公章)：_________________乙方(公章)：_________________

　　法定代表人：_________________法定代表人：_________________

　　委托代理人：_________________委托代理人：_________________

　　合同经办人：_________________合同经办人：_________________

　　电话：_________________电话：_________________

　　传真：_________________传真：_________________

　　开户银行：_________________开户银行：_________________

　　帐号：_________________帐号：_________________

　　通讯地址：_________________通讯地址：_________________

　　邮政编码：_________________邮政编码：_________________

　　签订时间：_________________ 

　　签订时间：_________________ 

　　协议签订地：_________________协议签订地：_________________

施工分包合同 篇25

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　甲乙双方依据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，经甲乙充分协商达成如下协议。

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、建设规模：工程量以实际验收为准。

　　二、工期：总工期 天，因甲方原因造成的工期延误，其总工期顺延。

　　1、开工日期： 年 月 日

　　2、竣工日期： 年 月 日

　　三、工程承包方式：

　　四、承包内容

　　甲方、监理、设计按实际情况调整认可的工作内容。

　　五、质量标准：

　　1、合格。

　　2、签订合同时乙方必须向甲方交纳质量保证金 元，工程竣工验收合格后退还。

　　六、工程价款结算及付款方式：按审计部门审定造价，下浮 %为乙方决算价。

　　七：双方权利和义务：

　　1、甲方督促检查工程的质量、安全、进度等工作，协助乙方处理工程施工中出现的问题。

　　2、甲方负责协助协调沿线单位房屋、电力、通讯及地下各种管网的拆迁等工作。

　　3、乙方需严格按国家颁布的施工及验收技术规范以及设计文件中的要求组织施工，严格执行国务院(第279号)《建设工程质量管理条例》和其他法律法规，保证工程施工质量、进度和安全。妥善记录、整理和保管全部工程相关资料，按时限、要求上交各种报表和工程相关资料。按时、按质、按量完成工程任务。

　　4、乙方需严格按工程设计文件及甲方要求组织施工， 如需更改设计，必须经甲方、监理、设计三方同意后才能实施。

　　5、乙方在工程中要严格管理，精心组织，按时完成施工任务， 保证施工质量和进度，建立健全各项管理制度。组织施工人员认真学习安全业务知识及操作规程，服从指挥，文明施工，严禁野蛮施工，不得有损甲方的声誉和形象。

　　6、乙方应接受甲方的监督和检查。

　　7、乙方严格执行隐蔽工程验收制度，凡隐蔽工程完工后，(包括全部工程量)必须经甲方、监理验收签证， 方能进入下一道工序。

　　8、工程若出现施工质量问题，由乙方负责返工，所需费用由乙方承担。

　　9、乙方必须认真执行《劳动法》，按时、足额发放工人工资，不得拖欠、克扣工人工资，如有违反，造成的全部责任均由乙方承担。

　　10、乙方负责办理直接施工人员的意外伤害保险，并承担费用。工地上出现安全、伤亡事故由乙方负责。

　　11、在施工过程中，如乙方损害施工范围内的国防光缆、电信、邮电、市政等设施，均由乙方负责自行恢复，并由乙方承担相应的一切责任。

　　12、乙方从工程竣工验收合格之日起，保修期 年。

　　八、其他条款

　　1、如施工中发生重大伤亡事故除追究责任人刑事责任外，另给予经济处罚。

　　2、甲方本工程项目负责人 电话 ，现场责任人： 电话 。

　　3、乙方本工程项目负责人 电话 ，现场责任人： 电话 。 。

　　4、未尽事宜，双方协商解决。

　　5、本合同一式四份，甲乙双方各两份，经双方签字，盖章后生效。工程竣工验收后本合同自行失效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

施工分包合同 篇26

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就 工程的劳务分包事项协商达成一致，签订本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、承包项目及方式：

　　4、开工日期：20xx年 月 日

　　竣工日期：20xx年 月 日

　　总工期： 天

　　二、合同文件使用语言文字、标准和法律

　　1、合同语言文字：汉语。

　　2、适用标准、规范：《市政工程质量验收标准》、国标CJJ1-20xx、CJJ3-90。

　　3、适用法律、法规：《合同法》、《建筑法》。

　　三、工程款支付

　　工程款支付方式:现金;

　　四、争议的解决： 如协商不成，依法向工程所在地人民法院起诉解决。

　　五、合同份数共计两份，甲乙双方各执一份。

　　六、其它未尽事宜，双方协商再签订补充协议，补充协议与本合同同具法律效力。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

施工分包合同 篇27

　　甲方:

　　乙方:

　　依据<<中华人民共和国合同法>>和<<中华人民共和国建筑法>>及其它相关法律法规,秉着公平、公正、互利的原则,为双方在施工过程中的权利义务和责任,经双方协商,达成如下条款,订立本合同。

　　一、 工程名称:中方县中华源生态住宅小区一期工程

　　二、 承包方式:包工包料

　　三、 承包单价:75元/m ，总价约250万元

　　四、 承包范围及工程内容:乙方负责￠300㎜震动灌注桩施工并该桩基础的所有机械费、人工费、进出场费、成孔成桩、砼搅拌浇灌、砼材料、钢筋笼及制作、水电费、原材料送检、砼试块制作、资料收集整理、桩点定位、进尺记录签证、协助验收等除税费和桩基动测静载检测外的相关内容和费用。

　　五、 工期：总工期为60日历天，即20xx年9月1日到11月29日。若因暴雨、暴风、暴雷、地震等不可抗力自然灾害和停电及其它非乙方原因造成的停(误)工，应顺延工期。

　　六、 付款方式：乙方完成一期灌注桩15000米后，支付完成工程量款的70﹪，一期全部工程量完成后支付余下工程款的70﹪，验收合格后支付至总结算价款95﹪，留存5﹪作为质量保证金。保修期按一年计算，质量保证金在保修期满10天内退还。

　　七、 按招标总价款共同按比例分担保险、工程交易费、安全生产管理等费用。

　　八、 工程质量：

　　1、 乙方必须严格按照施工图纸、设计说明和国家颁发的规范规程、强制性条文和甲乙双方约定条款进行施工，接受甲方和天成房地产开发公司派驻代表、监理方的监督，确保工程达到合格标准。

　　2、 乙方严格按照施工程序，对工程所有的材料及时报验、送检，对施工工艺做到先报验，进行隐蔽工程应验收合格后，进行下道施工。

　　3、 在施工中发现质量事故，应及时报告甲方、监理方、派驻代表、质监站、设计单位和建筑主管部门、对该事故进行共同研究处理签字认后再进行施工。

　　九、 甲乙双方责任：

　　1、甲方责任

　　1甲方负责提供的施工场地具备开工条件，水电通畅和办理好○相关手续：甲方负责处理协调好相关部门、周边环境的关系和施工场地周围地下管线、临近建筑物的保护、并承担相关费用：甲方有义务提供全套图纸、施工说明及现场设计交底。甲方派驻工地代表对工程进度、质量和安全进行监督检查并及时签收签证相关文件资料。

　　②提供桩基础施工图。

　　③协商有关部门对工程计量验收

　　2、乙方责任

　　① 负责组织施工人员、材料、设备、施工机具进场。

　　② 编制施工组织设计方案或施工方案，施工进度、施工机具、材料、劳动力等计划报送甲方监理。

　　③ 乙方必须做到文明施工，所用建筑材料的堆放，临时搭设按有关规定和审批的施工组织设计方案进行布置，保证道路畅通。

　　④ 乙方所需一切生活设施、后勤保障由乙方自理。

　　⑤ 乙方必须提供质量保证体系资料。

　　十、 施工安全：

　　1、 乙方必须严格按照《安全生产管理条例》以及安全规程建立可靠的安全保障体系，必须严格按照有关规范和安全施工操作规程施工，避免安全事故的发生。施工过程中因乙方原因所发生的安全事故由乙方承担相应的经济法律责任。

　　2、 特殊作业人员必须持有国家认可的操作上岗位证才能上岗，加强对施工人员进行教育，并进行安全技术交底。

　　3、 施工现场按规定悬挂安全警语和安全标志，项目部设专职安全员进行安全管理。

　　十一、 工程结算：

　　参照施工图，设计变更，隐蔽记录等，按合同约定按实结算。如因地质情况特殊或与地勘资料不符或设计变更等非乙方原因而须另行采取施工技术措施或工程量的所产生的费用由甲方承担。

　　十二、违约责任：

　　1如乙方原因造成的质量、安全事故和工期延误，由乙方承担相应的经济损失，并负责无偿返工和修整。

　　2 因乙方原因造成工期延误，每延误1天赔偿人民币200元。

　　3 合同签订后5日内,乙方应向甲方缴纳履约保证金。履约保证金按合同价款的10%计取。

　　4本合同在履行过程中，任何一方违反合同约定发生争议，双方协商解决，协商不成，可申请上级业务主管部门进调解，调解不成，任何一方均可向人民法院起诉。

　　十三、未尽事宜，协商解决，本合同一式二份，双方各执一份。甲乙双方签字盖章后生效。

　　甲方： 乙方：

　　法定代表人： 代表：

　　年月日：

施工分包合同相关文章：

★ 建筑钢架施工分包合同

★ 弱电施工分包合同

★ 高层商住楼工程砌砖施工分包合同

★ 建筑施工分包协议

★ 建筑施工分包合同（最新3篇）

★ 建设工程施工分包合同【最新7篇】

★ 施工分包合同

★ 施工分包合同

★ 有关建设防水工程专业施工分包合同简短

★ 施工分包合同