首页 > 工作范文 > 其它范文 > 新版居间工程合同书

新版居间工程合同书

甜生软语 点赞 分享
新版居间工程合同书

微信扫码分享

新版居间工程合同书(精选29篇)

新版居间工程合同书 篇1

  甲方:____市XX公司 合同编号:  乙方:XX公司签订日期:  本合同为原甲、乙双方签订的《____市XX公司临时低压线路和临  时给水安装工程》(以下简称原合同)的补充合同。  现临时水敷设线路按照现场条件需要约250米。原预算长度为120米,由于  现场3台桩机施工,原1202临时电线路(配电箱)负荷不够,需更换2402  临时电线路及配电柜(180X0500),遵循自愿、平等、公平和诚实信用的原则,经甲、乙双方协商一致,订立本合同。 对临时水结算方式以补充说明:  

  一、临时电工程增补费用:  更换2402电缆125条4条500.增补费用30元。计15000元。  更换配电柜(180X0500)1台增补费用11719.62元。增补费用合计26719.62  元(大写:拾玖元陆角贰分)。  

  二、本协议签订后工期按主合同执行。  

  三、其它:按订立的主合同执行。  备注:除另有约定外,其余条款均按照原合同条款执行。 本合同一式肆份,甲方、乙方各执贰份,具有同等法律效力,自双方签字盖章之日起生效。未尽事宜,双方协商解决。如产生纠纷则由合同签订地  法院诉讼解决。  甲方:____市XX公司  法人(代表):____日期:________年____月____日  乙方:XX公司 法人(代表):____日期:________年____月____日

新版居间工程合同书 篇2

  甲方:(发包方)  乙方:(承包方)  根据《民法典》法律法规,经双方协商,本着平等、互利和诚实信用的原则,一致同意签订本合同如下。  

  一、项目名称  项目名称:  

  二、项目需要的亮化材料  见亮化材料清单及报价  

  三、合同金额  

  1、合同总额人民币小写:100000.00元大写:(壹拾万元整)  

  2、合同总额包括楼顶招牌制作金额9万元,门头招牌制作金额1万元;  

  3、不含税费及增项;  

  四、验收标准与要求  交付验收标准  在设备安装调试完毕、验收合格后由双方验收并出具验收报告,验收交付前的保管安全责任由乙方负责。  

  五、安装地点及工期  安装地点:  工期:合同生效后20天内安装调试完毕、验收合格并交付使用。  

  六、付款方式  

  1、合同签订生效后3个工作日内支付合同总额的70%;  

  2、货到甲方项目所在地,验收施工前,支付合同总额的25%;  

  3、无违反合同约定的,设备安装调试完毕、验收合格并交付使用后3个工作日内付合同总额的5%。  

  七、安装与调试  以符合合同文件要求和响应承诺的前提下,将设备(系统)安装并调试至最佳状态且双方均认为满意。  

  八、质保期及售后服务要求  

  1、质量保证期(简称“质保期”)从验收交付之日起为________年,保修期终身(质保期满后开始计算)。质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养,期满后可提供终身(有偿)维修保养服务。  

  2、质保期内,如设备或零部件非人为因素出现故障而造成短期停用时,则质保期相应顺延。  

  3、乙方负责向甲方提供现场安全操作及必要的维护保养培训。  

  4、乙方须提供常设24小时热线服务和长期的技术支持。在甲方所在地设有长期稳定售后服务机构(办事处),对甲方的服务通知,办事处机构在接报后8小时内响应,24小时内到达现场,48小时内处理完毕。若主要设备的故障在48小时内仍未处理完毕,乙方必须提供相同档次的设备予甲方临时使用或采取应急措施解决,不得影响甲方的正常工作业务。  

  九、违约责任  

  1、乙方未按要求履行合同义务时,甲方有权拒绝接收或验收,并有权顺延付款;  

  2、甲方未按要求履行合同义务时,且无正当理由拖延付款时,乙方有权追究甲方责任。  

  十、争议的解决  

  1、合同履行过程中发生的任何争议,如双方未能通过友好协商解决所产生的诉讼,由甲方所在地人民法院管辖。对货物质量的检查鉴定,统一由当地质量技术监督局辖属的相关检测机构进行终局鉴定,鉴定结果符合质量技术标准时,鉴定费由委托方承担;否则鉴定费由乙方承担。  

  2、法院审理期间,除提交法院审理的事项外,合同其它事项和条款仍应继续履行。  十

  一、不可抗力  任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时,应在不可抗力事件结束后3天内向对方通报,以减轻可能给对方造成的损失,在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后,允许延期履行或修订合同,并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。  十

  二、合同生效  本合同在甲乙双方法人代表或其授权代理人签字盖章后生效。  十

  三、乙方应提供的资料内容  

  1、中国境内制造的产品必须提供出厂合格证。  

  2、关键设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等,使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。  十

  四、其它  

  1、本项目材料清单、增项文件,均作为本合同的附件,合同的附件为本合同不可分割的有效组成部分,与本合同具有同等的法律效力和履约义务。  

  2、如一方地址、电话、传真号码有变更,应在变更当日内书面通知对方,否则,应承担相应责任。  

  3、未经甲方书面同意,乙方不得擅自向第三方转让其应履行的合同项下的义务。  

  4、本合同一式四份,甲方、乙方双方各执二份,均具同等法律效力。  

  5、本合同共计四页A4纸张,缺页之合同为无效合同。  

  6、双方均已对以上各条款及附件作充分了解,并明确理解由此而产生的相关权责。  甲方(公章):_________  法定代表人(签字):_________  ________年____月____日  乙方(公章):_________  法定代表人(签字):_________  ________年____月____日

新版居间工程合同书 篇3

  采购合同  甲方(需方):  乙方(供方):  合同签订时间:____月____日  合同签订地点:  甲方:乙方:  甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律规定,经双方自愿协商,签订本合同,双方共同遵守。  

  第一条 采购设备或材料的名称、品种、规格、数量和质量  

  1. 名称、品种、规格、数量: (内容较多时作为合同附件)  是否需要安装:,安装要求:

  2.质量,按下列第( )项执行:  

  (1) 按照 标准执行(须注明按国家标准或部颁或企业具体标准,如标准代号、编号和标准名称等)。

  (2) 按样品,样品作为合同的附件;  

  (3) 按双方商定要求执行,具体为: (应具体约定产品质量要求)。  乙方应保证设备或材料符合国家相关质量标准,是全新、未使用过的,并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求,乙方应保证所提供的设备或材料经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能,在设备或材料质量保证期之内,乙方应对由于设计、工艺和材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。  

  第二条 包装方式和包装品的处理:  乙方应负责设备或材料的包装并承担包装费用。乙方应采取足以保护设备或材料的包装方式,若由于乙方的包装问题,导致设备或材料受损,甲方有权拒绝接受设备或材料,乙方应对设备或材料的损坏承担责任。如因前述的包装原因造成货损坏导致乙方逾期交货或导致甲方受到其它损失的,乙方应按本合同约定承担责任。  

  第三条 交货方式:  

  1.交货时间:。  

  2.交货地点:甲方项目所在地: 或甲方指定的地点: 。  

  3.运输及装卸:由乙方负责设备或材料的运输及装卸,并承担运输和装卸的费用,在运输及装卸过程中,造成设备或材料损坏的,由乙方承担责任。如运输及装卸造成货损还导致乙方逾期交货或导致甲方受到其它损失的,乙方应承担相应违约责任及甲方全部损失的赔偿责任。  

  4.与甲方相关的单证的转移:乙方应在交付设备或材料时,向甲方交付设备或材料相关的单证,包括但不限于产品质量合格证、检验检测报告、使用说明书。  乙方应在交货前5天,以书面形式发送《发货确认函》给甲方,通知准确的发货日期、到货时间、设备或材料型号规格、数量以及场地的要求,甲方须在收到确认函后2天内给予书面答复,经甲方确认同意后乙方可发货。  

  第四条 验收:  设备或材料到场后,甲方负责召集工程监理公司、工程安装承包方,会同乙方到现场进行验收,清点设备或材料数量及质量情况,若数量与清单数目不相符,有丢失或损坏,或者设备或材料的包装、品种、型号、规格、质量等不符合合同规定,甲方有权要求乙方收回或补齐设备或材料,乙方实际交货时间以最终补齐设备或材料时间为准。参与交货验收的单位在设备或材料清单上共同签字,并填写交货验收证明(设备或材料进场验收单),此证明为乙方交货的凭证,也是乙方申请付款的必要依据。交货验收证明(设备或材料进场验收单)必须加盖各方公章方为有效,否则不作为甲方支付货款的凭证。  乙方产品在安装及使用过程中如发现质量问题,乙方仍应承担产品质量的责任和义务。  

  第五条 价格与货款支付:

  1.单价: 元人民币;  暂定总价为:元人民币,大写:。 以上价格是甲方根据本合同要求应向乙方支付的设备或材料费用,包括所订设备或材料的制作、供应、包装、出厂检测、税费、因质量问题引起的维修和更换、技术指导、质保期(两年)的维护等费用。上述单价为包死价格,供货期间不因任何因素进行调整,最终总价为供货完成后乙方提交供货证明材料并经甲方审核确认后的价格。  

  2.付款方式:  甲方向乙方支付上述任何一笔费用前,乙方均应当先向甲方提交经各方盖章确认的交货验收证明以及与付款金额相符的税务发票,否则甲方有权迟延支付相应费用,并且不因此向乙方承担任何逾期付款的违约责任。

  第六条 提出异议的时间和方法:  

  1.甲方在验收中如发现设备或材料的品种、型号、规格、颜色和质量等不合规定或约定,应自收到设备或材料后____日内向乙方提出异议。如甲方所购设备或材料为需安装调试方能发现其以上瑕疵的,则甲方应自安装完毕并调试之日起____日内向乙方提出异议。

  2.乙方在接到甲方异议通知后,应在____日内处理并通知甲方处理情况,否则,甲方有权解除合同,要求退货。  

  第七条 设备或材料保质期以及售后服务的约定:  乙方对设备或材料提供________年的质量保证,质保期内因产品质量问题造成产品损坏的,应由乙方承担责任,负责退货或换货;并承担因为产品质量不合格而给甲方带来的其他损失。  乙方应保证保修的及时性,在收到甲方或甲方委托人的通知后,应及时作出响应,具体时间如下:  乙方须在甲方通知后应立即做出答复,乙方保证其传真和电话处于24小时正常开通状态,甲方将先以电话或传真方式通知。乙方殆于维修,经甲方书信通知后,乙方仍存在殆于维修或不及时维修的情况,此类情况发生三次以上扣除全部质保金并且甲方有权另行  选择维修单位,解除乙方整个项目维修权利,此后发生的维修费用,全部由乙方承担。如遇电话无法解决的问题,须派员在4小时内赶到现场,并于赶到现场之日起12小时内完成由于质量问题所涉及的保修;  

  第八条 安全责任:  乙方应对设备或材料运输、装卸及安装过程中的安全负责,非因甲方原因造成的任何人身损害或财产损失,乙方应承担相应责任,甲方对此不承担任何形式的责任。  

  第九条 违约责任:  

  1.乙方不能交货的,除返还甲方其已付货款外,应向甲方偿付相当于不能交货部分货款100%的违约金。如因乙方不能交货还导致甲方受到损失的,乙方应赔偿甲方的全部损失。  

  2.乙方所交设备或材料品种、型号、规格、颜色、质量等不符合同约定的,如甲方同意接受,应按质论价;甲方不能接受的,应根据具体情况,由乙方负责包换或包修,并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。如乙方经修理、调换后仍不能符合合同约定的,甲方有权要求解除合同,如因此还导致甲方受到损失的,乙方应赔偿甲方的全部损失。

  3.乙方逾期交货的,每逾期____日的应按合同总金额的%向甲方支付违约金,如逾期超过____日,甲方有权要求解除合同,并要求乙方按合同总金额的20%向甲方支付违约金,如违约金不足以弥补甲方损失的,甲方有权进一步向乙方追偿。 .  4、乙方承担因为产品质量问题而给甲方、

  第三方(包括但不限于施工人员及业主)造成的一切损失。  

  第十条 不可抗力:  因自然现象、火灾、意外事故、地震、罢工或工厂关闭、骚乱、或动乱、禁运、战争,任何将来的法律、命令、法规或其他政府行为等不可抗力,致使合同无法履行的,合同双方互不承担违约责任。如果不可抗力发生在一方违约后,则违约方不得引用不可抗力条款而免责,对守约方因此而遭受的损失,应承担相应的赔偿责任。  

  第十一条 争议解决:  凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,如双方不能通过友好协商解决,可向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉

新版居间工程合同书 篇4

  合同编号:_________  发包方:_________  法定住址:_________  法定代表人:_________  职务:_________  委托代理人:_________  身份证号码:_________  通讯地址:_________  编码:_________  联系人:_________  电话:_________  传真:_________  帐号:_________  电子信箱:_________  监理方:_________  法定住址:_________  法定代表人:_________  职务:_________  委托代理人:_________  身份证号码:_________  通讯地址:_________  编码:_________  联系人:_________  电话:_________  传真:_________  帐号:_________  电子信箱:_________  为了确保工程建设质量,提高工程建设水平,充分发挥投资效益,促进工程建设监理事业的健康发展,发包方基于(中华人民共和国民法典)、(工程建设监理规定)、(中华人民共和国建筑法)等单行法律、法规有关监理的规定,委托有监理资质的监理机构依据国家批准的工程项目建设文件、有关工程建设的法律、法规,对_________工程建设实施的监督管理。  

  第一条下列名词和用语,除上下文另有规定外,具有本条所赋予的涵义:  

  1.“工程项目”是指发包方委托监理方实施建设监理的工程建设项目。  

  2.“发包方”是指承担直接投资责任的、委托监理业务的法人以及其合法继承人。  

  3.“监理方”是指承担监理业务和监理责任的法人以及其合法继承人。  

  4.“监理机构”是监理方派驻本工程项目现场直接承担监理业务实施的组织,由总监理工程师、监理工程师和监理员以及其他人员组成。  

  5.“建设工程监理”是监理工程师根据本合同约定履行其职责,包括正常的监理工作和额外的监理工作。  

  6.“总监理工程师”是由监理方提名并经发包方同意后,委派到监理方履行本合同的现场负责人。  

  7.“承包方”是指与发包方签订工程建设合同的施工人。  

  8.“天”是指任何一个午夜至下一个午夜之前的时间段。  

  9.“月”是根据公历从一个月份中的任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时段。  

  10.“本合同”指经双方签署并生效的本监理合同。  1

  1.“工程建设合同”是指发包方与承包方所签署并生效的有关本工程项目建设的合同。  1

  2.“进驻”是指监理方和监理方人员进入工地,开始实施或准备实施监理业务的行为。  1

  3.“现场”是指建设项目实施的场所。  1

  4.“地方法规和规章”是指省级人民代表大会或常务委员会和人民政府所制定的法规和规章。  1

  5.“

  第三方”是指除发包方、监理单位以外与工程建设有关的当事人。  

  第二条适用法律、法规、规章和监理依据  

  1.适用于本合同的法律、法规和规章是中华人民共和国法律、行政法规以及国务院有关部门的规章和工程所在地的地方法规和规章。法律是由全国人大及常委会制定的。行政法规是由国务院制定的。  

  2.监理工作的依据是国家的法律、法规、规章和技术标准、经有关部门批准的工程项目建设文件以及工程建设合同文件和本合同文件。这里的技术标准是工程建设标准的一种。工程技术标准是指在工程建设中各类工程的勘查、规划、设计、施工、安装、验收等需要协调统一的事项所需要制定的标准。工程建设标准可分为强制性标准和推荐性标准,前者时必须执行的标准,后者是自愿采用的标准,经过双方签订合同予以确认,经合同确认的推荐性标准也必须严格执行。设计文件是施工的依据,同时也是监理依据。施工单位应该按设计文件进行施工。监理单位应该按照设计文件对施工活动进行监督管理。  

  第三条监理合同的书写、解释和说明,以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时,以汉语合同文本为准。  

  第四条工程  

  (一)工程概况  

  1.工程名称:_________工程  

  2.工程地点:_________  

  3.工程规模及特性:_________  

  4.工程总投资:_________,静态:_________,动态:_________  

  5.工程总工期:_________天,其中:  

  (1)开工日期:本合同工程定于________年____月____日开工,从签订合同后第____日算起  

  (2)竣工日期:本合同工程定于________年____月____日竣工  

  (3)凡是延期开工或顺延工期的约定,都是以约定的开工日期和竣工日期为计算基础  

  (二)工程监理  

  1.监理范围:本合同监理属于下列第_________项:  

  (1)大、中型工程项目;  

  (2)市政、公用工程项目;  

  (3)政府投资兴建和开发建设的办公楼、社会发展事业项目和住宅工程项目;  

  (4)外资、中外合资、国外贷款、赠款、捐款建设的工程项目。  

  2.监理内容:控制工程建设的投资、建设工期和工程质量;进行工程建设合同管理,协调有关单位间的工作关系。  

  3.建设监理:本工程监理收费按照国家和现行市场收费标准执行。经双方商定监理收费以工程预算额_________计算,估算总收费_________元,金额大写_________待工程结束后进行结算。  

  (1)本合同生效时,发包方向监理方预付估算监理费总额的20%作为合同定金,监理工作完成后,定金抵做工程监理费。  

  (2)工程进度过半时,发包方向监理方拨款付应付监理费总额的50%(不含定金)。  

  (3)工程验收合格后,发包方向监理方按监理概算结清全部工程监理费。  

  (4)如果发包方在规定的支付期限内未支付监理酬金,自规定支付之日起,应当向监理方补偿应支付的酬金利息。利息额按规定支付期限最后____日银行贷款利息率乘以拖欠酬金时间计算。  

  4.工程监理期限:自________年____月____日至________年____月____日止。  

  第五条建设监理合同的组成文件及解释顺序  

  1.监理委托函或中标函  

  2.监理合同书  

  3.监理实施过程中双方共同签署的补充文件  

  4.合同条款  

  5.监理招标书(或委托书)  

  6.监理投标书(或监理大纲)  上列合同文件为一整体,代替了本合同书签署前双方签署的所有的协议、会谈记录以及有关相互承诺的一切文件。  

  第六条监理方权利义务  

  (一)监理方义务  

  1.向发包方报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划,完成监理合同中约定的监理工程范围内的监理业务。项目监理机构不得从事所监理工程的施工和建筑材料、构配件以及建筑机械、设备的经营活动。  

  2.监理方在履行本合同的义务期间,应运用合理的技能,为发包方提供与其监理机构水平相适应的咨询意见,认真、勤奋地工作。帮助发包方实现合同预定的目标,公正地维护各方的合法权益。  

  3.监理方使用发包方提供的设施和物品属于发包方的财产。在监理工作完成或中止时,应将其设施和剩余的物品库存清单提交给发包方,并按合同约定的时间和方式移交此类设施和物品。  

  4.在本合同期内或合同终止后,未征得有关方同意,不得泄露与本工程、本合同业务活动有关的保密资料。  

  5.监理方不得转让监理业务。  

  6.监理方不得承包工程,不得经营建筑材料、构配件和建筑机械、设备。  

  7.监理方在监理过程中因过错造成重大经济损失的,应承担一定的经济责任和法律责任。  

  8.监理方不得与所监理工程的建设单位、建筑业企业或建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有其他利害关系。  

  9.监理方与承包方串通,为承包方谋取非法利益,给发包方造成损失的,应当与承包方承担连带赔偿责任。  

  10.工程监理人员必须严格遵守监理工作职业规范,公正、及时地处理监理事务,不得利用职权谋取不正当利益。  

  (二)监理方权利  

  1.发包方在委托的工程范围内,授予监理方以下监理权利:  

  (1)选择工程总设计单位和施工总承包单位的建议权。  

  (2)选择发包设计单位和施工分包单位的确认权与否定权。  

  (3)对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求,向发包方的建议权。  

  (4)工程结构设计和其他专业设计中的技术问题,按照安全和优化的原则,自主向设计单位提出建议,并向发包方提出书面报告;如果由于拟提出的建议会提高工程造价,或延长工期,应当事先取得发包方的同意。  

  (5)工程施工组织设计和技术方案,按照保质量、保工期和降低成本的原则,自主向承建商提出建议,并向发包方提出书面报告;如果由于拟提出的建议会提高工程造价、延长工期,应当事先取得发包方的同意。  

  (6)工程建设有关的协作单位的组织协调的主持权,重要协调事项应当事先向发包方报告。  

  (7)报经发包方同意后,发布开工令、停工令、复工令。  

  (8)工程上使用的`材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求及国家质量标准的材料设备,有权通知承建商停止使用;不符合规范和质量标准的工序、分项分部工程和不安全的施工作业,有权通知承建商停工整改、返工。承建商取得监理方复工令后才能复工。发布停、复工令应当事先向发包方报告,如在紧急情况下未能事先报告时,则应在24小时内向发包方作出书面报告。  

  (9)工程施工进度的检查、监督权,以及工程实际竣工日期提前或超过工程承包合同规定的竣工期限的签订权。  

  (10)在工程承包合同约定的工程价格范围内,工程款支付的审核和签认权,以及结算工程款的复核确认权与否定权,未经监理方签字确认,发包方不支付工程款。  

  2.监理方在发包方授权下,可对任何

  第三方合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用,或质量、进度,则这种变更须经发包方事先批准。在紧急情况下未能事先报发包方批准时,监理方所作的变更也应尽快通知发包方。在监理过程中如发现承建商工作不力,监理方可提出调换有关人员的建议。  

  3.在委托的工程范围内,发包方或

  第三方对对方的任何意见和要求(包括索赔要求),均必须首先向监理方提出,由监理方研究处置意见,再同双方协商确定。当发包方和

  第三方发生争议时,监理方应根据自己的职能,以独立的身份判断,公正地进行调解。当其双方的争议由政府建议行政主管部门或仲裁机关进行调解和仲裁时,应当提供作证的事实材料。  

  第七条发包方权利义务  

  1.实施监理前,项目法人应当将委托的监理单位、监理的内容、总监理工程师姓名及所赋予的权限,书面通知被监理单位。  

  2.发包方应该负责工程建设的所有外部关系的协调,为监理工作提供外部条件。  

  3.发包方应当在双方约定的时间内向监方提供与工程有关的为监理方所需要的工程资料。  

  4.发包方应当在约定的时间内就监理方书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。  

  5.发包方应当授权一名熟悉本工程情况能迅速作出决定的常驻代表,负责与监理方联系。更换常驻代表,要提前通知监理单位。  

  6.发包方应当将授权监理单位的监理权限,监理机构主要成员的职能分工,及时书面通知已选定的

  第三方,并在与

  第三方签订的合同中予以明确。  

  7.发包方应当为监理方提供如下协助:  

  (1)获取本工程使用的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录。  

  (2)提供与本工程有关的写作单位、配合单位的名录。  

  8.发包方有选定工程总设计单位和总承包单位,以及与其订立合同的签订权。  

  9.发包方有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能需求的认定权,以及对工程设计变更的审批权。  

  10.监理方调换总监理工程师必须经发包方同意。  1

  1.发包方有权要求监理方提交监理工作月度报告及监理业务范围内专项报告。  1

  2.发包方有权要求监理方更换不称职的监理人员,直到终止合同。  

  第八条监理方责任  

  1.在监理方的责任期即监理合同有效期内,如果因工程建设进度的推迟或延误而超过约定期限,双方应进一步约定相应延长的合同期。  

  2.监理方在责任期内,应当履行监理合同中约定的义务。如果因监理方过失而造成经济损失应当向发包方进行赔偿。累计赔偿总额不应超过监理酬金数(除去税金)。  

  3.监理方对

  第三方违反合同规定的质量要求和完工(交图、交货)时限,不承担责任;因不可抗力导致监理合同不能全部或部分履行,监理方不承担责任。  

  4.监理方向发包方提出赔偿要求不能成立时,监理方应当补偿由于该索赔所导致发包方的各种费用支出。  

  5.监理方在责任期内如果失职,应当承担责任,赔偿损失的计算方法:赔偿金直接经济损失215;酬金比率(扣除税金)。  

  第九条发包方责任  

  1.发包方应当履行监理合同约定的义务,如果违反则应当承担违约责任,赔偿给监理方造成的经济损失。  

  2.发包方如果向监理方提出的赔偿要求不能成立,则应当补偿由该索赔所引起的监理方的各种费用支出。  

  第十条合同生效、变更与终止  

  1.合同自签字之日起生效。  

  2.由于发包方或

  第三方原因使监理工作受到阻碍或延误,以致增加了工作量或持续时间,则监理方应当将此情况与可能产生的影响及时通知发包方。由此增加的工作量视为附加工作,完成监理业务的时间应当相应延长,并得到额外的酬金。  

  3.在监理合同签订后,实际情况发生变化,使得监理方不能全部或部分执行监理业务时,监理方应当立即通知发包方。该监理业务的完成时间应予延长。当恢复执行监理业务时,应当增加超过42天的时间用于恢复执行监理业务,并按双方约定的数量支付监理酬金。  

  4.发包方如果要求监理方部分或全部暂停执行监理业务或终止监理合同,则应当在56天内通知监理方,监理方应立即安排停止执行监理业务。当发包方认为监理方无证当理由而未履行监理义务时,可向监理方发出致命其未履行义务的通知。若发包方发出通知后21天内每收到满意答复,可在

  第一个通知发出后35天内发出终止监理合同的通知,监理合同即行终止。  

  5.监理方在应当获得监理酬金之日起30天内仍未收到单据,而发包方又未对监理方提出任何书面意见时,或根据第3、4点已暂停执行监理方提出任何书面意见时,监理方可向发包方发出终止合同的通知。如果终止监理合同的通知发出后14天内未得到发包方答复,可进一步发出终止合同的通知,如果

  第二次通知发出后42天内仍未得到发包方答复,可终止合同,或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理业务。  

  6.监理方由于非自己的原因而暂停或终止执行监理业务,其善后工作以及恢复执行监理业务的工作,应当视为额外工作,有权得到额外的时间和酬金。  

  7.合同的协议终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。  

  第十一条违约责任  

  1.由发包方原因要求终止合同,发包方应至少提前2个月通知监理方,并要承担违约责任,支付约定赔偿费用。  

  2.由监理方原因要求终止合同,监理方应至少提前2个月通知甲方,并要承担违约责任,支付约定赔偿费用。  

  3.发包方或监理方在接到终止合同通知后,15天内没有答复,可视为本合同终止。  

  4.违约赔偿费或其他违约事项由双方在特殊条款中具体约定。  

  第十二条合理化建议  监理方在监理过程中提出的合理化建议,使发包方得到了直接经济效益,发包方应按监理合同条件的约定,给予监理方合理化建议奖励。项目提前投产奖按条件约定执行。  

  第十三条奖惩  

  1.监理方违反合同约定,有下列行为之一的,由建设行政主管部门给予警告、通报批评、责令停业整顿、降低资质等级、吊销资质证书的处罚,并可处以罚款。  

  (1)未经批准而擅自开业;  

  (2)超出批准的业务范围从事工程建设监理活动;  

  (3)转让监理业务;  

  (4)故意损害项目法人、承建商利益;  

  (5)因工作失误造成重大事故。  

  2.监理工程师违反合同约定,有下列行为之一的,由建设行政主管部门没收非法所得、收缴(监理工程师岗位证书),并可处以罚款。  

  (1)假借监理工程师的名义从事监理工作;  

  (2)出卖、出借、转让、涂改(监理工程师岗位证书);  

  (3)在影响公正执行监理业务的单位兼职。  

  3.发包方可视监理方工作成效进行奖罚。奖金在_________元范围内,罚金在_________元限度之内。  

  4.为了促进承建施工单位保证进度、质量和安全,监理方可写出书面材料建议奖励有关人员。具体数额及开支办法由双方协商确定,监理方使用时受发包方监督并且立账备查。  

  5.由于监理方的合理话建议而使发包方获得实际经济利益,其奖励办法可参照国家颁布的合理化建议奖励办法。  

  第十四条特殊条款  双方经协商同意签订以下特殊条款以补充合同一般条款,当一般条款与特殊条款不一致时以特殊条款为准。具体条款如下:  

  1.额外服务:如果发包方委托监理方承担本合同范围以外的任务,发包方应另行补签委托合同。如果发包方或承包施工单位使服务受阻或延误,以至增加了服务的工作量和持续时间,则监理方将此情况及可能发生的影响通知发包方,发包方应增加额外服务费。  

  2.双方联系方式:重要问题为函件,一般问题以电话或口头指示,但都应有记录,会议以纪要为据。  

  3.在履行合同中因发生不可抗力(洪水、地震等)造成合同部分或全部不能履行,监理方不承担违约责任,允许延期或部分或全部不履行者,双方应签补充协议。  

  4.合同签发后,若出现国家法律、法规和政策变化等,导致监理费用的变化,本合同监理费应作相应调整。  

  5.发包方向监理方无偿提供监理工作需要的图纸(蓝图)、资料(技术要求、通知等)及与被监理项目有关的试验报告等技术资料5份,发包方与承建施工单位签订的合同副本2份。监理方在使用上述资料期间不得向其他无关单位泄露,项目结束后归还发包方。  

  6.发包方接受监理方提交的需发包方决策的报告、文件等,应在7天内给予明确指示,并采用书面形式通知监理方。  

  7.监理方不承担施工中工伤事故的责任。  

  8.违约金  

  (1)由于发包方原因终止合同,发包方支付监理方违约金_________元;  

  (2)由于监理方原因终止合同,监理方支付发包方违约金_________元;  

  (3)因发包方决策不当而影响工程进度、质量,应由发包方负经济责任。  

  第十五条声明及保证  

  (一)发包方:  

  1.发包方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。  

  2.发包方签署和履行本合同所需的一切手续_________均已办妥并合法有效。  

  3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对发包方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。  

  4.发包方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是发包方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。  

  (二)监理方:  

  1.监理方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。  

  2.监理方签署和履行本合同所需的一切手续_________均已办妥并合法有效。  

  3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对监理方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。  

  4.监理方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是监理方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。  

  第十六条保密  双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意,一方不得向任何

  第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为________年。  一方违反上述保密义务的,应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。  

  第十七条通知  

  1.根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必须用书面形式,可采用_________(书信、传真、电报、当面送交等)方式传递。以上方式无法送达的,方可采取公告送达的方式。  

  2.各方通讯地址如下:_________。  

  3.一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起____日内,以书面形式通知对方;否则,由未通知方承担由此而引起的相应责任。  

  第十八条争议的处理  

  1.本合同受_________国法律管辖并按其进行解释。  

  2.本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第_________种方式解决:  

  (1)提交_________仲裁委员会仲裁;  

  (2)依法向人民法院起诉。  

  第十九条不可抗力  

  1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务,该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。  

  2.声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方,并在该不可抗力事件发生后____日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方,有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。  

  3.不可抗力事件发生时,双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后,双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力,则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行,且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。  

  4.本合同所称“不可抗力”是指受影响一方不能合理控制的,无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服,并于本合同签订日之后出现的,使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震,以及社会事件如战争(不论曾否宣战)、动乱、罢工,政府行为或法律规定等。  

  第二十条合同的解释  本合同未尽事宜或条款内容不明确,合同双方当事人可以根据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容,按照通常理解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力,除非解释与法律或本合同相抵触。  

  第二十一条补充与附件  本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,甲乙双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。  

  第二十二条合同效力  本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为________年,自________年____月____日至________年____月____日。本合同正本一式_________份,双方各执_________份,具有同等法律效力;合同副本_________份,送_________留存一份。  发包方(盖章):_________

  监理方(盖章):_________  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________  委托代理人(签字):_________

  委托代理人(签字):_________  签订地点:_________

  签订地点:_________  ________年____月____日

  ________年____月____日

新版居间工程合同书 篇5

  为在施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境,切实搞好本项目的安全管理工作,本项目业主(以下简称“甲方”)与承包人(以下简称“乙方”)特此签订安全生产合同:

  一、甲方职责

  1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规,认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

  2.按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理,做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

  3.重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则,即:同时设计、审批,同时施工,同时验收,投入使用。

  4.定期召开安全生产调度会,及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

  5.组织对乙方施工现场安全生产检查,监督乙方及时处理发现的各项安全隐患。

  二、乙方职责

  1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规、交通部颁发的'《公路工程施工安全技术规程》(扣除人工费。

  七、违约责任:

  乙方必须按甲方的工期、工程质量要求组织人员施工,若延误工期,质量验收不合格,除扣罚延误工期罚重金每天500元以外,违约金按工程结算总额的10%计算,在乙方结算工程款内扣除。

  八、本合同一式四份,甲方存三份,乙方存一份。自甲乙双方签字之日起生效。

  甲方(签章):___________________

  乙方(签章):___________________

  ____年____月____日

新版居间工程合同书 篇6

  工程名称:  工程地点:  合同编号:  设计证书等级:  发包人:  设计人:  签订日期:  发包人委托设计人承担工程设计,经双方协商一致,签订本合同。  

  1、合同依据  本合同依据下列文件签订:  

  1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建筑工程设计文件编制深度规定》(20)。  

  1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。  

  1.3建设工程批准文件。  

  2、工程概况  

  (1)工程名称:  

  (2)工程地址:  

  (3)项目规模:总建筑面积㎡,室内设计面积㎡(其中地上约㎡,地下约㎡).  

  (4)该项目主要使用功能:.  

  (5)投资估算:约万元人民币.  

  3、设计范围、阶段划分、设计深度、设计规范及设计服务  

  3.1设计范围  □建筑室内装饰设计;  □给水排水、暖通空调、建筑电气的末端元器件配合设计;□给水排水、暖通空调、建筑电气的系统改造设计;□智能化专项设计;□厨房工艺设计;□专业照明设计;□家具设计与选型;□陈设配饰设计与选型;□室内建筑声学设计;  □装修引起的结构修改设计;  □室内幕墙设计(玻璃、石材等幕墙设计);□舞台机械设计;□舞台灯光设计;□设计概算;□施工图预算;  □B验证设计;□特殊工艺设计。  不含煤气等其他当地管理部门限制的特殊专业设计;不含超越设计人资质范围的专业设计。  

  3.2设计阶段  包括方案设计阶段、初步设计阶段、施工图设计阶段。  

  3.3设计深度  满足________年____月住房和城乡建设部颁发的《建筑工程设计文件编制深度规定》。  

  3.4设计规范  本合同设计采用中华人民共和国现行的相关规程和规范。  

  3.5设计服务  解决施工中与设计相关的技术问题,解答业主咨询的与设计相关的技术问题。  

  4、设计费及支付  

  4.1本合同暂定设计费为元(大写:)。  4.

  1.1包含设计方人员赴工地现场的旅差费人次日,每人每次不超过2天。超过约定人次日赴项目现场所发生的费用(包括且不限于往返机票费、机场建设费、交通费、食宿费、保险费等)和人工费由发包人方另行支付。  4.

  1.2长期驻现场的设计工地代表的技术服务费由发包人另行支付。  4.

  1.3以建筑面积收取设计费时,当项目实际设计面积与合同设计面积不符时,按实际设计的建筑面积核算设计费,多退少补。  

  4.2付费进度  注:合同履行完毕后,定金抵作设计费。  注:1在发包人方所提供的设计资料(含设计确认单及开始下一阶段设计指令等)能满足设计人进行相应  阶段设计的前提下方开始计算该阶段的`设计时间。  2)上述设计时间不包括国家法定的节假日。  3)设计周期不包括设计人提交阶段性设计成果后发包人审核与反馈意见的时间以及相关部门对设计成果的审批时间。  

  5、发包人责任  5.1发包人按本合同第5条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。  

  6、其他约定事项  

  7、本合同一式捌份,甲乙双方各执肆份。  

  8、本合同履行完成后自动终止。  

  9、本合同经甲、乙双方盖章签字后生效。  甲方(盖章):乙方(盖章):  代理人:代理人:  签订时间:签订时间:  单位地址:某公司单位地址:  编码:编码

新版居间工程合同书 篇7

  合同编号:___________

  发包方(甲方):__________________

  承包方(乙方):__________________

  根据《中华人民共和国民法典》及通信工程建设的有关法律、法规的规定,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。

  第一条 工程概况  

  1.工程名称:______________________________

  2.工程地点:______________________________

  3.工程范围和内容:________________________

  第二条 甲方权利和义务  

  1.组织工程建设项目的技术交底,向乙方明确施工任务;  

  2.提供必要的施工条件;  

  3.负责主材的供应,详见发包人供应材料、设备一览表;  

  4.指派甲方代表对建设工程项目进行全面协调和监督检查;  

  5.在乙方提供全套竣工资料和书面竣工验收报告后会同有关部门及时组织验收;  

  6.按合同约定按时向乙方支付工程款。

  第三条 乙方权利和义务  

  1.必须具有经国家有关部门批准的通信行业施工资质,并经____公司核准的施工入围资格,并向甲方提供企业(或公司)施工资质证书、企业基本情况等相关资料;  

  2.应编制《工程施工概、预算》,经甲方书面认可后作为签订本合同暂定工程款的依据;  

  3.乙方不得将其承包的全部工程转包给他人,也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人;  

  4.非经甲方同意,乙方不得将承包工程的任何部分分包;  

  5.精心组织施工管理人员、施工人员、材料、施工机械进场施工;  

  6.合理组织施工,编制施工方案、施工总进度计划、材料供应计划,并在施工前送甲方备案;  

  7.严格按设计文件及《gb50312-》、《本地网通信线路工程验收规范d5051-97》等规范要求施工;  

  8.做好施工材料的检验、清点和保管,乙方采购的材料应按照约定及设计和有关标准要求采购,并提供产品合格证明,对材料设备的质量负责,采购的材料设备须经甲方书面认可后方能使用,采购的材料设备与设计或标准要求不符时,应重新采购符合要求的.产品,并承担由此发生的费用及延误工期的责任;  

  9.服从甲方监理及甲方代表对施工过程的管理与监督,工程具备隐蔽条件或达到约定的中间验收部位,乙方进行自检,并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知甲方监理及甲方代表验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录,验收合格,甲方监理及甲方代表在验收记录上签字后,乙方可进行隐蔽和继续施工。否则,甲方有权要求乙方返工,并由乙方承担返工费用及延误工期的责任;  

  10.线路工程的施工,乙方同时承担电话机及数据终端的安装任务。在施工过程中和工程竣工后半年内,乙方应服从甲方的要求进行该项目范围内的电话机及数据终端的安装工作。安装费用由甲乙双方商议决定。

  11.施工过程中必须严格遵守安全操作规程,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,切实做好安全生产工作。乙方在施工中所发生的一切人身伤亡事故和施工单位原因造成的设备事故,事故的责任和因此发生的费用由乙方承担,并不得因此影响工程进度。

  第四条 工程期限  本工程开工日期________年____月____日,竣工日期________年____月____日。

  第五条 竣工验收  

  1.工程竣工后,乙方应向甲方提交竣工验收报告。同时乙方应在一周内按铁通网建32号关于《工程竣工文件编制规定》的要求编制完整的竣工文件。

  2.甲方收到乙方提供的全套竣工资料和书面竣工验收报告后会同有关部门及时组织验收,验收以施工图纸、图说、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。

  3.验收合格后,双方签署竣工验收通过的文件,并将工程移交给甲方管理。验收中如发现有不符质量要求的,由乙方负责修改再进行验收。竣工日期以验收通过的日期为准。

  第六条 质量保证  

  1.保修期限:工程竣工验收通过后十二个月;  

  2.保修责任:乙方对交付的工程在质量保修期内承担质量保修责任,由于乙方施工原因造成的质量问题,乙方负责无偿修复。

  第七条 工程考核  

  1.乙方采购的材料不符合质量标准或弄虚作假、以次充好,一经发现,乙方自行承担整改所需的工料费,同时向甲方支付工程最终结算价款________%的违约金,甲方有权在工程款结算时予以扣除。情节恶劣的,取消乙方入围施工资格。

  2.除甲方原因及不可抗力外,工期延误的责任由乙方承担,每延期一天乙方应向甲方支付工程最终结算价款0.5%的违约金,甲方有权在工程款结算时予以扣除。

  3.不服从甲方指挥,拒绝或延误电话机及数据终端安装,乙方向甲方支付工程最终结算价款__________%的违约金,甲方有权在工程款结算时予以扣除,并同时取消乙方入围施工资格。

  4.未按期按铁通网建32号关于《工程竣工文件编制规定》的要求编制完整的竣工文件的,每延期一天乙方应向甲方支付工程最终结算价款0.5%的违约金,甲方有权在工程款结算时予以扣除。

  第八条 工程价款的结算与支付  

  1.本工程采用包工部分包料方式,根据乙方编制的施工预算,合同价暂定为__________。

  2.工程竣工后,由乙方按照邮电部(1995)626号文件《通信建设工程概算、预算编制办法及费用定额》的规定据实编制竣工决算报告,经甲方指定的具有通信工程审计资质的第三方审计,审计费的支付按____省物价局浙价服262号文件执行。

  3.工程最终结算款的确定:工程最终结算款由以下两部分组成,

  (1)审计审定价款中乙方采购的材料款和其他费用不作调整,按审计的价款确定;

  (2)审计审定价款中的建筑安装工程费部分(扣除材料费以外的部分),乙方同意按计建303号文的规定调整相关费率后下浮__________ %。

  4.乙方向甲方开具建安和材料统一发票后,甲方先行支付工程最终结算价款的90%(甲方有权在该款项中扣除乙方应支付的违约金),待十二个月保修期满后,若无工程质量遗留问题,甲方付清剩余工程价款。

  第九条 合同解除  

  1.双方协商同意可解除本合同。

  2.未经甲方同意,乙方将承包工程的任何部分分包给他人的,甲方有权解除本合同。

  3.乙方将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的包义分别转包给他人的,甲方有权解除本合同。

  4. 有下列情形之一的,甲方、乙方可以解除合同:  

  (1)因不可抗力致使合同无法履行;  

  (2)因一方严重违约致使合同无法履行。

  5. 一方依据本条2、3、4款约定要求解除合同的,应以书面形式向对方发出解除合同的通知,通知到达对方时合同解除,合同解除后乙方应做好已完工程的保护和移交工作,并按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

  第十条 争议解决方式  在履行合同时发生争议,双方协商解决,或向有管辖权的人民法院起诉。

  第十一条 其他  

  1.乙方确认其完全了解本合同中所述的____公司的相关文件内容;  

  2.本协议未尽事项,双方另行签订补充协议,补充协议与本协议具有同等效力;  

  3.本协议一式六份,甲乙双方各执三份,协议经双方签字、盖章后生效。

  甲方(盖章)______________

  地址:____________________

  法定代表人:______________

  委托代理人:______________

  开户银行:________________

  帐号:____________________

  电话:____________________

  编码:________________

  __年____月____日

  乙方(盖章)______________

  地址:____________________

  法定代表人:______________

  委托代理人:______________

  开户银行:________________

  帐号:____________________

  电话:____________________

  编码:________________

  __年____月____日

新版居间工程合同书 篇8

  甲方:   乙方: 上海XX公司  依照《民法典》,甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就该路弄号室装修施工合同解除事项协商一致后,订立本协议:  

  一、 工程概况:  

  1、工程地点:

  2、工程内容:室内设计和装修施工  

  3、工程造价:元(大写)  

  二、协议内容:  

  1、甲乙双方均同意解除年日签定的《号室装修施工合同》及其它相关协议。自合同解除之日起,甲乙双方彼此之间的权利、义务关系自行消除。  

  2、甲方支付首期款20元。  

  3、乙方应收取该项目中水电款等费用合计:  

  4、本协议生效后甲乙双方相互不再以任何形式追究对方的违约等责任。  

  5、乙方应收费用待水电完工、下水管道疏通、垃圾清运完毕后____日付清。下水管道疏通、垃圾清运完毕后须在____月____日前处理完毕,否则甲方自请他人处理,并拒付垃圾清运费。  本协议书在双方签字或盖章后,立即生效。协议书一式 贰份,由甲乙双方各收执壹份。 传真及扫描件具体等同的法律效力。  甲 方:乙 方:  全权授权代表:  全权授权代表:________年____月____日年____月____日

新版居间工程合同书 篇9

  委托人:(以下简称甲方)

  居间人:(以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》有关规定,甲、乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则,双方就华润山东(除青岛)项目建设工程,甲方委托乙方进行居间活动,就有关事项协商一致,订立本合同。

  第一条:工程概况

  建筑面积:约650000 m

  结构类型:框架结构、剪力墙结构

  工程地址:济南市、临沂市、东营市等

  建设单位:华润(置地)有限公司

  开竣工时间以甲方开工令为准

  合同造价约10亿元,具体以施工合同中甲方实际施工范围的合同造价为准。

  第二条:对委托居间事项的具体要求

  甲方委托乙方进行居间服务,促成甲方以南通建筑工程总承包有限公司的名义承接华润山东(除青岛)项目工程设计图纸范围内的所有或部分内容;结算依据按03版《山东省建筑工程消耗量定额》及03版《山东省安装工程消耗量定额》、当地最新版《建筑、安装工程价目表》及省、市的同期配套文件及政策性调整文件后此居间合同成立。

  居间费标准:

  公建综合体项目:

  1、中标价按不低于I类工程基数的所有标准计取,居间费用为甲方税前审计造价的3%。

  2、中标价按不低于II类工程基数的所有标准计取,居间费用为甲方税前审计造价的2%。

  3、中标价按不低于III类工程基数的所有标准计取,居间费用为甲方税前审计造价的1%。

  商业住宅项目:

  1、中标价按不低于I类工程基数的所有标准计取,居间费用为甲方税前审计造价的2%。

  2、中标价按不低于II类工程基数的所有标准计取,居间费用为甲方税前审计造价的`1%。

  3、中标价按不低于III类工程基数的所有标准计取,居间费用为甲方税前审计造价的0.5%。

  第三条:报酬、支付期限、比例、方式

  1、报酬计算依据

  居间费计算基数:安南通建筑工程总承包有限公司实际施工内容的

  税前结算造价的比例计算(不包括甲方配合建设单位直接发包或以三方协议形式发包的分包工程的总包管理费及配合费)

  甲方:

  乙方:

新版居间工程合同书 篇10

  甲方(发包方):  乙方(承包方):  根据《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》和《____市建筑工程施工合同管理办法》的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议:  

  第一条:工程概况  工程名称:安徽医学高等专科学校学生公寓5楼  工程地点:____市经济技术____区(安徽医学高等专科学校校园内)  工程内容:铝合金建筑门窗  工程范围:加工、制作、安装及成品保护  

  1、工程各项目单位一次性包死,不存在其它任何费用,工程总造价(暂定贰拾玖万元整)。推拉窗为228元㎡(带不锈钢窗纱),推拉门及门连窗(门下方扣板)为269元㎡,地弹门为310元㎡(不包括地弹簧)。决算时工程量以实际为准。  

  2、承包方式:包工包料。  

  第二条:工程期限  

  1、开工日期:________年____月____日  

  2、竣工日期:________年____月____日  

  3、工期延误:在施工过程中,如遇到下列情况,工期应相应顺延:

  a) 因甲方原因发生工程量变化和设计变更;  

  b) 一周内非乙方原因停电造成停工累计超过8小时;  

  c) 不可抗拒之因素;  

  d) 因甲方原因未能按期完成施工前准备工作,或未能按规定提供材料等造成乙方停工的;  

  e) 合同中约定或甲方代表同意给予顺延的其它情况。乙方在以上情况发生后____日内,就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方代表作出报告,甲方代表在收到报告后____日内予以确认、答复,逾期不予答复,视为确认。  

  第三条:工地代表  甲方驻工地代表: 负责人:  乙方驻工地代表: 负责人:  

  第四条:甲方工作  

  1. 提供与门窗工程有关图纸及技术资料;  

  2. 负责检查办理工程质量、工程进度和设计变更的签证和验收;  

  3. 负责提供材料堆放场地及脚手架使用。  

  第五条:乙方工作  

  1. 应按甲方认可的施工图纸及现行施工规范施工,确保工程质量;  

  2. 切实与土建施工单位配合,认真做好安全生产、文明施工,现场安全责任自负;  

  3. 工程在未办理移交前要切实做好成品保护;  

  4. 要做好门窗的防渗漏措施,否则一切损失由乙方自负。  

  第六条:工程进度  严格按合同工期施工,确保不影响土建工程进度。  

  第七条:工程质量  

  1、工程质量的等级和要求:确保优良,门窗综合验收确保叁级以上。  

  2、工程材料的使用:  推拉窗为828系列,推拉门为90系列,壁厚为

  1.2,扣板厚度为0.8

  1.0,几何尺寸统一,色泽一致,配件选用信元牌。货至现场报甲方验收合格方准使用。  

  3、工程材料的要求:  电泳不锈钢铝合金型材采用信元铝材,铝材质量及相关技术指标确保符合国家现行行业有关标准。玻璃为蚌埠5厚浮法白色玻璃。  

  第八条:工程验收  

  1. 隐蔽工程和中间工程检验应经甲方和监理验收合格后方可进行下道工序。  

  2. 乙方在工程完工后一周内提交竣工资料和验收报告。  

  3. 乙方应会同建设单位、质检部门在工程完工后即进行竣工验收。  

  第九条:合同价款与支付  

  1、本工程合同单价(材价调整除外),任何一方不得擅自改变,但发生下列情况之一的,可作调整:  

  (1)甲方代表确认的工程量增减;  

  (2)甲方代表确认的设计变更。  

  2、工程款支付方式和时间:参见原土建工程《建设工程施工合同》。  

  第十条:设计变更  

  1. 乙方对原设计进行变更,须经甲方代表同意,甲方对原设计进行变更,须向乙方发出书面变更通知。  

  2. 工程设计变更就变更内容、增减价款及支付方式、工期增减等达成书面协议。  

  第十一条:保修  承包方负责保修________年(注:非人为原因)。  

  第十二条:违约责任  

  1. 甲方不能按时付款的责任:按未付款额每日万分之五支付违约金;  

  2. 乙方延误工期的责任:按工程总造价的每日万分之五支付违约金;  

  3. 由于一方责任造成合同不能履行的责任:由责任方承担由此造成的一切损失。  

  4. 工程质量达不到合同要求的责任:按工程造价的10%进行处罚。  

  第十三条:争议  本合同履行过程中发生争议,双方可约请合同签证部门和行业主管部门参与协商解决;协商不成时,采用下列方式中2项解决。  

  1. 向当地经济合同仲裁委员会申请仲裁。  

  2. 向____市人民法院起诉。  

  第十四条:如需担保,应另立合同。  

  第十五条:合同份数  合同正本一式二份,甲乙双方各执一份,副本6份送有关部门备案。  

  第十六条:其它  未尽事宜,双方另行协商签订补充协议。  甲方(公章):_________乙方(公章):_________  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________  ________年____月____日 ________年____月____日

新版居间工程合同书 篇11

  甲方(居间人):

  地址:

  联系方式:

  乙方(委托人):

  地址:

  联系方式:

  甲、乙双方根据《_____》,依平等、自愿、等价有偿的原则,经过充分协商达成如下协议:

  一、委托事项

  1、甲方接受乙方的委托,负责就X项目(以下简称“该工程项目”),向乙方提供关于该工程项目的重要信息,引荐乙方和该项目的招标单位洽谈,协助乙方投标,并最终促成乙方与招标单位签订该。

  2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项

  乙方与招标单位未签订书面的工程施工合同,甲方仅为乙方提供的信息,或为乙方提供的联络、协助、撮合等服务的,均视为委托事项未完成。

  二、居间期限

  从X年X月X日至X年X月X日。

  三、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

  1、本项目居间报酬为X项目签订的工程施工合同(以下简称“施工合同”)金额的5%。

  2、居间成功后,乙方应在收到第一笔工程预付款三日内,向甲方支付居间报酬的50%,并在收到第二笔工程预付款三日内,向甲方支付剩余50%居间报酬。

  3、乙方应以X的方式支付居间报酬。

  四、居间活动费用的承担

  居间活动费用是指甲方为完成委托事项所支出的必要费用。在本合同签订时乙方向甲方支付X作为居间活动费用。居间人促成施工合同签订的,居间活动的费用由居间人负担,并从居间报酬中扣除;居间人未促成合同成立的,甲方有权不向乙方返还居间活动费用。

  五、双方的权利和义务

  2、乙方应按本合同的要求向甲方支付居间报酬及居间活动费用。

  3、居间成功的,则由乙方全面履行和招标单位所签订的施工合同。乙方因履行施工合同而产生的权利、义务、利益和责任,均与甲方无关。

  六、保密事项

  1、甲乙双方均应充分保守本合同所涉及的商业秘密,包括但不限于双方经营信息、生产信息、技术信息、财务信息等。2、双方不得以其在签订居间合同或实施居间行为过程中所获取的对方的商业秘密,实施对另一方不利的'任何行为,否则因前述不利行为受损害的一方有权要求不利行为的实施方承担相应的法律责任。

  七、合同变更、解除和终止

  1、经双方协商一致,可以变更或解除本协议。

  2、居间事项完成的、居间事项已无法完成的、居间事项的完成已无意义的或居间期限届满的,本合同终止。

  3、因不可抗力等导致本合同目的不能实现的,本合同终止。

  八、违约责任

  1、甲方未按本合同的约定履行其义务,隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况的,应向乙方支付违约金人民币X元(大写X圆整)。

  2、乙方未按合同的约定向甲方支付居间报酬或居间活动费用的,乙方应当按日以逾期未付金额的X向甲方支付相关的违约金。

  3、乙方不得隐瞒或提供虚假的施工合同金额,否则须按施工合同实际金额的X向甲方支付违约金。

  4、本合同生效后,任意一方单方解除本合同的,应向对方支付违约金X。在前述违约金支付完成后,双方应继续履行本合同

  九、争议解决方式

  因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方均应协商解决,协商不能达成一致的,双方应提请北京按照该会_____规则进行_____。_____裁决是终局的,对双方均有约束力。

  十、其他事项

  1、本合同未尽事宜,双方可另行协商并达成补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

  2、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。

  甲方:(盖章):

  法定代表人或授权签字人:

  年X月X日X

  乙方:(盖章):

  法定代表人或授权签字人:

  X年X月X日

新版居间工程合同书 篇12

  委托人(以下简称甲方):

  居间人(以下简称乙方):

  甲、乙双方经过友好协商,按照《中华人民共和国合同法》的相关规定,达成本合同。

  第一条 甲方因与 建设工程施工合同(以下简称建设工程施工合同),委托乙方提供居间服务(以下简称居间服务)。

  第二条 甲方签订建设工程施工合同时,视为乙方完成居间服务。建设工程施工合同作为本合同的附件,在甲方签订后三个工作日内交复印件一份(加盖甲方公章)给乙方保存。本合同签订后,甲方签订建设工程施工合同的,均视为由乙方提供居间服务所签订,甲方不得提出任何异议。

  第三条 甲方应当提供确切的需求和真实的信息,以便乙方提供居间服务。

  甲方应当向乙方提供建设工程施工合同相关的甲方文件及信息,包括但不限于营业执照、组织机构代码证、法定代表人身份信息、甲方的施工资质等。乙方需要其他文件的,应当书面通知甲方,甲方应当及时提供给乙方,一般不超过三个工作日。

  第四条 乙方的居间报酬为人民币十万元。

  第五条 乙方完成居间服务的,甲方同意按照如下方式支付乙方的居间报酬。

  1、甲方按照建设工程施工合同的约定进场或者建设工程施工合同约定的进场时间到达之日后三个工作日内,支付乙方人民币五万元的居间报酬;

  2、甲方按照建设工程施工合同的约定开始施工并收到第一笔工程款后三个工作日内,再支付乙方人民币五万元的居间报酬;乙方应当提供相应的账号供甲方支付居间报酬,该账户信息作为本合同的附件。乙方变更账号的,应当及时书面告知甲方。甲方逾期支付的',每逾期一日需支付乙方违约金一千元。

  第六条 甲、乙双方均应保守所知悉的本合同相关的信息,不得对外泄露,否则,泄露方应支付违约金人民币三万元,但乙方为了完成居间服务或者取得本合同相对方书面授权的除外。国家法律、法规或者有关国家机关要求提供本合同的,依照相关规定执行。

  第六条 本合同在履行过程中发生的争议,甲、乙双方应当协商解决;协商不成的,依法向乙方所在地人民法院起诉。

  第七条 如有未尽事宜,甲、乙双方可以另行签订补充协议进行约定,补充协议与本合同具有同等法律效力。

  第八条 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,自甲、乙双方签署之日起生效。

  甲方(公章):

  法定代表人(签字):

  xx年xx月xx日

  乙方(公章):

  法定代表人(签字):

  xx年xx月xx日

新版居间工程合同书 篇13

  根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《____市建筑市场管理条例》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程实际,为明确双方的责任、权利和义务,经甲、乙双方协商一致,订立本合同。  

  第一条 工程概况  

  1.1 工程名称: 。  

  1.2 工程地点: 。  

  1.3 承包范围及内容: 。  

  1.4 建筑面积: 。  

  1.5甲方视需要,可对乙方承包范围及内容作出增减或调整,也可对乙方承包范围内的某一分项、某一产品、半成品材料等另行指定施工单位或供应商。乙方应无条件接受,也不因此作为对其余项目合同单价和总价作出调整的理由。  

  1.6 承包方式:本工程采用“包工料机消耗、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包环境保护、包甲方与业主的总承包合同中所涉及到的本分包合同内容、包甲方对业主的承诺和业主对甲方所作的规定、约束等”的包干方式,全面负责本合同范围内的全部工作内容,处理好政府主管部门和社区地方关系。  

  第二条 合同工期  

  2.1 乙方接甲方进场通知后____日内做好施工现场准备工作。  

  2.2 合同工期:本工程于________年____月____日开工, 至________年____月____日竣工,共 个日历天。  

  2.3 工期延误时,乙方须向甲方支付违约金,违约金为每延误一天,按本工程总价的 计算,按天累计。  

  第三条 预付款担保及履约担保  

  3.1 乙方同意以下列第 种方式对甲方支付乙方预付款、乙方履行合同进行担保,乙方须在签订本合同的同时,向甲方提供预付款银行担保、分包履约担保书。  

  3.

  1.1 预付款银行保函:在甲方支付乙方预付款前,乙方需出具  与预付款同等金额即 万元的预付款银行保函给甲方,预付款银行保函的期限为从预付款支付前开始到预付款在每月甲方支付给乙方工程款中全部回扣完为止。  

  3.

  1.2 履约保函:在合同签订后 天内,并在

  第一笔工程款支  付前,乙方需出具合同金额的 %计 万元的银行保函给甲方,履约保函期限从本合同内容开工到乙方完成合同规定全部义务(除保修义务外)为止。  

  3.

  1.3 提交履约保证金:在合同签约后 天内,乙方须提交合同金额的 %的履约保证金 万元于甲方的指定银行,至乙方完成合同约定全部义务(除保修义务外)为止返回保证金。  

  3.

  1.4 分包工程款抵冲履约保证金:从甲方付乙方

  第一期工程款开始,扣合同总价的 %工程款 万元作为履约保证,扣款期数从

  第一期甲方付乙方工程款开始到第 期甲方付乙方工程款结束,共分 期扣完,并必须在分包工作量达到50%合同总价前暂扣完毕,等乙方完成合同约定全部义务(除保修义务外)为止,开始释放暂扣工程款部分。  

  3.

  1.5 履约担保的其他约定方式: 。  

  3.

  1.6 如果乙方不能按照合同约定完成合同全部义务(除保修义务外)或由于乙方原因造成工程及他人损失的,乙方同意除在质量、工期、安全标化等方面受到本合同相应条款约定的罚款和承担甲方受到各方面(包括业主方)的罚款外,还同意将该履约保证金作为乙方支付给甲方违约金及赔偿之费用。  

  第四条 工程款支付  

  4.1 工程预付款: 万元。  

  4.2 乙方须在每月____日将当月实际完成工作量上报甲方。乙方上报的工作量应按合同条款

  第六条有关合同价款计算约定进行计算(一式二份,盖企业印章,并附编制电盘和计算书),经甲方审核后,由甲方提交监理、业主,在得到监理、业主批准后,在业主向甲方支付工程款到帐后十天内,甲方按被批准的每月实际完成工作量和相应的到帐工程款,扣除甲方代扣代缴的税金、甲供材料、甲方管理费、质量保修金、履约保证金、甲方管理人员费用、各类罚款等相关费用后,按 %进行支付。工程竣工验收通过后,工程款累计支付不超过累计完成工作量的 %,竣工验收完成并办理好工程结算手续后30天内支付 %,留 %作为保修金,等________年保修期满无质量缺陷且业主保修金到位后支付。  

  第五条 甲方工作  

  5.1 甲方委派 为甲方驻施工现场甲方代表,代表甲方签发施工现场生产相关的技术、质量、安全、文明施工和进度等的工作指令。  

  5.2 甲方代表应在乙方队伍进场前,组织对乙方队伍人员岗位资质、机械设备、周转设备和计量设备进行验证、验收,并做好相应台帐。  

  5.3 开工(施工)前甲方项目技术负责人应审核乙方提交的施工组织设计或专项施工方案。  

  5.4 在开工前甲方提供乙方经监理复核后的施工所需的水准点和坐标控制点,并以书面形式进行现场交验。  

  5.5 甲方代表有权对不能有效履行管理职责的乙方管理人员提出更换要求,但应出示书面通知,且具备合理理由。乙方在接到通知后的一周内替换人员要到岗就位。  

  5.6 甲方保安人员应严格按照甲方沪建股五司保字第005号文件《关于加强施工现场材料、设备等出门制度的通知》有关规定。  

  第六条 乙方工作  

  6.1 乙方应严格按施工图和经甲方批准的施工方案和施工规范组织施工,确保工程质量、工期、安全与文明,按合同约定完成全部义务。  

  6.2 乙方应按甲方项目部的要求,认真做好施工资料台帐工作,并保存和管理好各种原材料的质保书、合格证和检测、检验、复试等报告,遵守地方建设交易中心的规定负责到交易中心办理交易手续并付清相关费用。  

  6.3乙方应在工程开工后10天内提交甲方一式二份的完整施工图预算书,如有业主未核定的市场价材料、设备及设计师未明确节点、工艺方案,乙方应结合自身技术能力和采购资源的优势,在编制预算书时以暂定价列入,并附暂定价清单和有施工工艺说明的单价分析表。  

  6.4 遵守国家和地方现行的有关环境保护、职业健康和安全的法律、法规。乙方在施工过程中严格控制好施工噪声、扬尘对周围环境影响,遵照甲方现行的一体化管理体系程序文件规定组织施工,并承担对乙方职工的教育责任,实现施工范围内的质量、环境与职业健康安全目标(指标)达到规定要求。并承担一体化贯标和上级部门各种检查所发生的费用。  

  6.5乙方施工人员进场之前,必须先向甲方指派的现场专管人员递交本施工队伍资质“三证”复印件及安排进场人员的花名册、身份证、就业证、暂住证、上岗资格证、特殊工种(电工、机操工、电焊工、架子工、起重工、吊车司机、吊车指挥等)操作证等复印件,并按规定及时办理健康证及队伍进场开工报告等手续。  

  6.6在施工过程中,因工程需要变动生产人员,必须事先得到甲方专管人员的同意,并补交变动人员花名册及有关证件复印件。  

  6.7乙方应按时交纳外来从业人员综合保险费。如甲方代乙方交纳该费用的,乙方同意该费用在甲方支付工程款中扣除。  

  6.8乙方应负责办妥各专业分包的各类报批文件,如营业执照、资质证书、经营手册、操作人员的上岗证等资料,报甲方批准后方可进场施工。专业分包队伍进场时,甲乙双方都要对专业分包方的进场人员资质、设备、材料进行验证;对专项施工方案组织审核审批。对进场人员进行技术、质量、安全交底。  

  6.9乙方对施工现场两瓶仓库、材料间、经理室等重点要害部位必须安装技术防范设施,该设施必须由甲方认可的专业队伍负责安装、维修和保养,费用由乙方承担。  

  6.10乙方对施工现场应配备足量的消防设施,制定消防应急预案,落实消防责任制,防止火灾事故的发生。  

  第七条 隐蔽工程和中间及分项验收  

  7.1 工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间及分项验收条件,乙方自检互检合格后,通知甲方代表组织验收(在验收前48小时通知),验收合格,经各方代表在验收记录签字同意后,方可进行隐蔽和继续施工。工程质量达不到验收标准的部分,乙方应按甲方要求的时间内予以修复,直到符合验收标准为止,其费用与工期拖延的损失由乙方承担。如工程质量符合规范要求,验收24小时后,各方代表不在验收记录上签字,可视为各方代表已认可验收记录,乙方可进行隐蔽或继续施工。  

  7.2若甲方未能按时组织验收、乙方可自行验收,甲方应承认验收记录。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。若复验合格,甲方应承担复验费用,若由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,工期不予延顺。对事后无法判断质量的工序应作为特殊过程加强控制。  本合同自签字日起生效,双方各执一份,具有法律效应。  甲方: 乙方:  签字盖章:签字盖章:____日期:____日期

新版居间工程合同书 篇14

  本合同经下述双方签署:  

  X市________(单位,以下简称甲方);代表人:________  

  建筑工程承包公司海外工程部(以下简称乙X);经理____ 先生(________年____月____日由________建筑工程承包公司授权)  出生地:________(国家)  国籍:________(国家)  总部:________(国)________市  在________国的通讯地址:________信箱  鉴于甲方要兴建的________________,乙X提交报价已于________年____月____日被________招标委员会接受并已中标。根据________国________部________年____月____日第________号决议,双方缔约于下:  

  (一) 合同内容  乙X要完全、准确地按照该合同条款、技术规范、设计图纸、工程量表、价格表与合同条款有关的书面协议,在________市对________________进行施工。  乙X承认自己对合同的正文和附件,已有正确的理解,在此基础上同意缔约,按合同施工。  所有上述文件、附件均是本合同不可分割的组成部分。  

  (二) 合同金额  本合同总金额为________。兑美元比例为70%。  这个金额是用单价乘实际工程量的方法计算出来的,这是指“概算工程”而言。至于“分段工程”则根据临时报表进行支付,临时报表的书写方法应是双方在合同中一致同意的。对乙X的支付要根据合同及其附件的规定。  合同价格是固定的,它包括乙X为施工所承担的所有费用、开支、义务、各种税款,包括因施工不良而支出的工程维修费及在合同期内规定的保修、保养费。乙X无权以任何理由要求增加合同价格,如市场物价上涨,货币价格浮动,生活费用提高,工资的基限提高,调整税法、关税及税务,在________国国内或国外新增加赋税。  

  (三) 工期  乙X必须根据本合同第____号附件的说明,在自移交场地之日起的____天之内完成全部合同工程的施工。正式的节假日包括在工期之内。如果乙X由于某些不可抗拒的原因而认为不可按期完工的话,可书面通知甲方,说明原因,并提出要求增加期限。如果乙实这些原因存在,合同期限可以适当延长。  

  (四) 移交场地  根据甲方向乙X发出的通知,进行工地交接,交接时须签订纪要,双方各持一份。如果乙X或其接收场地的代表在通知中规定的期限内缺席,甲方可照常起草纪要,并将纪要的复印件寄给乙X。起草纪要之日等于乙X接收场地之时。  

  (五) 查看工地  乙X承认在签认合同之前已查看了土地及周围的环境,掌握了所有与工程施工有关或对施工有影响的情况,如地质土壤情况、水源、当地气候情况、道路、交通流量、劳动力提供范围等。由这些因素产生的后果均由乙X负责。  

  (六) 履约保证金  乙X应自被通知中标的第二天起的30天内,向甲方寄存履约保证金,金额为该合同总额的20%,或在指定期限内将以前寄存的投标保证金补充到上述比例。该合同只有在寄保证金之后才对甲方产生义务。  有现金、信用支票,或按合同条件第11条规定的条件提供保X作保均可。保X须在合同整个执行期中都有效,真到最后交付工程为止。  甲方:________________________________  代表:________  ________年____月____日  乙X:________________________________  代表:________  ________年____月____日

新版居间工程合同书 篇15

  甲方(发包人):_________  法人执照号码:_________  法定代表人:_________  地址:_________  委托代理人:_________  身份证号:_________  联系电话:_________  乙方(承包人):_________  营业执照号码:_________  法定代表人:_________  地址:_________  委托代理人:_________  身份证号:_________  联系电话:_________  行业准入证号码:_________  工程设计师:_________  身份证号:_________  施工负责人:_________  身份证号:_________  丙方:_________  社团登记证号码:_________  地址:_________  法定代表人:_________  联系电话:_________  委托代理人:_________  身份证号:_________  合同签订地址:_________  根据《中华人民共和国民法典》、《住宅室内装饰装修管理办法》(建设部第110号令)及其它有关法律、法规,结合室内装饰装修工程的特点,三方在平等、自愿、友好协商的基础上,就甲方装饰装修工程的有关事宜,达成以下协议:  

  第一条 工程概况  

  1.1 施工地点:_________.  

  1.2 工程装饰装修面积:_________.  

  1.3 工程户型(以房管局登记备案为准):_________.  

  1.4 施工内容及做法(见附件1:《____省室内装饰装修工程施工合同施工项目确认表》、附件2:《____省室内装饰装修工程施工合同工程内容和做法一览表》及附件3:《____省室内装饰装修工程施工合同工程施工图纸》)。  

  1.5 工程承包方式,经商定采取下列第_________种方式:  

  (1)乙方(承包人)包工、包全部材料(见附件4:《____省室内装饰装修工程施工合同承包人提供装饰装修材料、设备明细表》);  

  (2)乙方(承包人)包工、包部分材料,甲方(发包人)提供其余部分材料(见附件4及附件5:《____省室内装饰装修工程施工合同发包人提供材料、设备明细表》);  

  (3)乙方(承包人)包工、甲方(发包人)提供全部材料(见附件

  5)。  

  1.6 工程期限:  开工日期:________年____月____日;  竣工日期:________年____月____日。  

  1.7 工程款:本合同工程造价为人民币_____元,金额大写:____(见附件6:《____省室内装饰装修工程施工合同工程报价单》)。  若变更施工内容或材料等,变更部份对应的工程款按实际发生另计。  

  第二条 工程质量标准  

  2.1 本工程质量执行国家标准gb50096-1999《住宅设计规范》、gb50327-20《住宅装饰装修工程施工规范》、gb50210-20《建筑装饰装修工程质量验收规范》等相关国家和行业标准。  

  2.2 装修室内环境污染控制应严格执行gb50325-20《民用建筑工程室内环境污染控制规范》等相关国家、行业和地方标准。  

  2.3 其它约定标准(在“是”或“否”对应的“□”中打“√”或填写其它标准):  

  (1)gb18883-20《室内空气质量标准》□是□否执行;  

  (2)_________.  

  第三条 丙方的责任  

  3.1 根据甲方的需要,负责组织不少于_________家具备资质的装饰装修设计和施工单位为甲方进行工程方案的设计与工程报价,供甲方择优选择;若甲方对以上丙方组织的设计和施工单位均不满意时,丙方有义务再次组织新的设计和施工单位与甲方接洽。在甲方与设计施工单位接洽过程中,丙方可向甲方提供中立的咨询服务,以协助甲方挑选实用、符合甲方需求的设计和施工方案,并在可能的情况下,争取设计施工单位的设计。甲方亦可另寻设计单位或自带设计方案。由甲方与设计单位签订《____省室内装饰装修工程委托设计合同》,约定具体事宜。  

  3.2 根据甲方的需要,组织材料供应商为甲方配售建筑装饰材料,同时组织具备资质的检测实验室对以上材料进行验收,确保达到相关国家标准的要求。甲方亦可自行选购材料,并选择丙方组织的检测实验室进行有偿验收。  材料验收单位为_________,具体可参见《____省室内装饰装修工程材料委托验收合同》(合同编号:_________)。  

  3.3 根据甲方的需要,组织具备资质的工程监理单位有偿为甲方作工程投资、质量、进度等方面的监理和验收服务。由监理单位与甲方签订《____省室内装饰装修工程委托监理合同》,约定具体事宜。  工程监理单位为_________,具体可参见《____省室内装饰装修工程委托监理合同》(合同编号:_________)。  

  3.4 根据甲方的需要,在本工程竣工后,组织具备资质的检测实验室对室内环境质量进行有偿检测验收,以确保达到gb50325-20《民用建筑工程室内环境污染控制规范》及其它约定标准的要求。丙方保证其所组织的检测实验室检测收费不高于市场平均价。由环境检测验收单位与甲方签订《____省室内装饰装修工程室内环境检测委托合同》,约定具体事宜。  环境检测单位为_________,具体可参见《____省室内装饰装修工程室内环境检测委托合同》(合同编号:_________)。  

  3.5 对检测验收室内环境质量不合格的项目,丙方应督促乙方进行治理或返工,直至达标为止。  

  3.6 合理监控工程款,向甲方保证工程款的安全;在乙方顺利履行职责时,按约定及时向乙方出示同意拨款证明材料;工程款有结余时,及时同意甲方取走工程结余款。在施工项目变更时,负责督促甲方补交增加项目对应的工程款或保证甲方能取回剩余的工程款。在甲乙两方出现纠纷、甲乙两方尚未对纠纷达成统一意见并提供有效书面材料时,不得同意甲方提走剩余的工程款(具体可参见

  4.1款)。  

  3.7 负责与合同有关事项的组织协调工作。当甲方委托丙方组织相关建材配售、工程监理及环境监测单位或委托丙方组织工程验收时,丙方应及时履行职责,以不影响工期为准。因丙方原因造成工程延期的,责任由丙方承担。  

  第四条 甲方责任  

  4.1 本合同签定后____日内,甲方需将全部工程款项存缴于丙方指定的特约账户,并由甲方和丙方共同监管和发放。每次提款需由甲丙双方出具书面认可,甲方或丙方无权单方面提取款项。  若甲方委托乙方购买材料,则乙方购买材料对应的款项属本工程款的一部分,应一同缴存于以上特约账户。若变更施工,增加工程对应的材料和施工等费用款项应一同缴存于以上特约账户;但若精简工程,除非另有约定,减少施工所对应的费用款项不得提前从该特约账户提出,须等工程完工后再返还甲方。  本工程款项特约账户为:  开户名:_________  开户行:_________  帐号:_________  

  4.2 开工前_________天,为乙方入场施工创造条件,并进行现场交底。全部或部分房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分房屋中所滞留的家具、陈X等采用保护措施。若甲方自带设计方案,在现场交底前还应向乙方提供经确认的施工图纸或施工说明文件_________份。  

  4.3 向乙方提供施工所需水、电等设备,并说明使用注意事项,水电费用由_________方承担。负责办理施工所涉及的各种申请、批文等手续及应当由甲方支付的相关费用。  

  4.4 遵守物业管理的各项规章制度,并负责协调乙方施工人员与邻里之间的关系。  

  4.5 甲方不得有下列行为:  

  (1)随意改动房屋主体和承重结构。  

  (2)在外墙上开窗、门或扩大原有门窗尺寸,拆除连接阳台门窗的墙体。  

  (3)在室内铺贴一厘米以上石材、砌筑墙体、增加楼地面荷载。  

  (4)破坏厨房、厕所地面防水层和拆改热、暖、燃气管道设施。  

  (5)强令承包人违章作业施工的其它行为。  

  4.6 凡涉及

  4.5款所列内容的,甲方应当向房屋管理部门提出申请,由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位对改动方案的安全使用性进行审定并出具书面证明,再由房管部门批准。  

  4.7 施工期间甲方仍需部分使用该居室的,甲方则应当负责配合乙方做好保卫及消防工作。  

  4.8 指派_________为甲方驻工地代(如有需要),负责合同履行和对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记、签证手续和其他事宜。甲方驻工地代所签署的文件应视为甲方对有关事宜的确认。  发包人:XX公司  承包人:  经过邀请招标,发包人确定 所有空填全 为阳光海岸别墅项目路基工程施工单位。依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同,共同遵照执行。  

  一、 工程项目  

  1.1 工程名称:道路工程  

  1.2 工程地点:位于____区,莘以西,团结塘路以南,金汇塘路以北地块  

  1.3 承包范围:总平面图中 标段所示道路路基工程(包括素土夯实、碎石压实、路基排水沟)  

  1.4 承包方式:包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。  

  1.5 合同价款:合同总价(暂定) 元 单价 (综合单价包干)  大 写 元  

  1.8 质量标准:合格。  

  1.9 工 期:  工程总日历工期 天。具体开工日期以招标单位书面通知为准。  

  二、技术标准及图纸  

  2.1 图纸  

  2.1发包人提供:  

  2.2 技术标准:  

  2.

  2.1 执行《工程施工质量验收规范》及现行国家、市相关技术标准、规范;  

  2.

  2.2 质量评定执行相关质量检验评定标准。  所有材料必须有出厂证明质量保证书、合格证及检验报告。  

  三、双方权利和义务  

  3.1 发包人的权利和义务  

  3.

  1.1 发包人委派的业主代表:  姓名: 职务:  

  3.

  1.2 监理单位及委派的工程师:  监理单位:  姓名: 职务:  职权:对施工阶段质量、进度以及现场工程量签证进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。  

  3.

  1.3发包人主要工作:  

  3.

  1.

  3.1 负责场地三通一平;  

  3.

  1.

  3.2确定水准点与坐标控制点,以书面形式交给承包人并进行现场交验;  

  3.

  1.

  3.3 提供地下管线布置图、有关隐蔽障碍物资料;  

  3.

  1.

  3.4负责组织承包人和设计单位及有关部门参加施工图纸会审工作,并作好各方签署的交底会审纪要;  

  3.

  1.

  3.5进行工程协调、管理、验收与及时安排下道工序;  

  3.

  1.

  3.6按合同约定支付工程款。  

  3.2 承包人的权利和义务  

  3.

  2.1 项目经理  姓名: 职务:  项目经理代表承包人就此工程项目全权对发包人负责。  

  3.

  2.2承包人主要工作:  

  3.

  2.

  2.1本合同签订后收到发包方通知 2 天内,承包人进场完成施工准备。  

  3.

  2.

  2.2严格按照发包人提供的施工图进行施工,不得擅自更改设计要求及工程内容。  

  3.

  2.

  2.3 负责编制施工组织计划、工程进度计划、用电计划,并报送发包人及监理单位审核批准;  

  3.

  2.

  2.4 负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施,承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用;  

  3.

  2.

  2.5做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录,配合发包人和监理单位进行质量检查;  

  3.

  2.

  2.6工程竣工验收后2周内向工程施工总承包单位提供肆套竣工图及竣工资料;  

  3.

  2.

  2.7发包人在招标文件中提出的,承包人在投标文件中认可且与本合同不矛盾的其他工作。  

  3.

  2.

  2.8负责所施工工程的验收通过,并保证相关部门的开通。  立协议单位  甲方:_________(以下简称_________)  乙方:_________  

  一、工程名称:_________  

  二、工程地点:_________  

  三、承包形式:包工包料  

  四、工程内容  _________  

  五、工程造价  本工程合同预算价为_________元。双方自正式签订协议日期起,甲方应按工程总造价一次性付给乙方工程预付款_________元,在进行开工时再付工程预付款_________元。待工程竣工验收后按工程决算书结清,金额多退少补。  

  六、双方责任  

  1、在施工前,由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审,经会审后工程施工图及工程设计概算书,作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。  

  2、在工程开工前,甲方应组织有关人员,对乙方编制的工程施工图预算进行会审,会审后的工程施工图预算书作为工程竣工结算唯一的依据。  

  3、乙方必须严格按图施工,保证施工质量,甲方对施工工地必须提供方便,并有专人负责,做好施工质量监督及隐蔽工程验收。  

  4、乙方对设计单位的设计图纸应会审,在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。  

  5、施工设备及材料由乙方材料仓库运到工地的运输费已包括在决算书内。  

  七、双方-致同意于工程委托合同签订甲方土建设验收合格后____月内完工,工程如缓期,所造成停工窝工以及返工等损失,由乙方负责。  

  八、安全质量措施费,250a及以下为伍百元,315a及以上为壹仟元,1000a及以上为_________(大写)元。变压器油化试验费每台_________(大写)元。设备运输采保费按行业规定以设备费的

  1.5%计取,设计费按勘察设计费用规定收取,变压器验收费按2元a计取(编入决算书)。  

  九、设备材料供应办法,为了工程进度,工程所需设备材料由甲方委托乙方供应,工程设备材料需具备合格证(编入决算书)。  

  十、在工程竣工前五天,乙方通知甲方验收,甲方接到通知后及时组织有关人员参加验收,不得无故拖延。  十

  一、争议的处理  

  1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。  

  2、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第_________种方式解决:  

  (1)提交_________仲裁委员会仲裁;  

  (2)依法向人民法院起诉。  十

  二、本协议一式四份,甲方执壹份,乙方执叁份,每份具有同等效用。  十

  三、 本协议自双方签章日起生效,竣工结算后,同时失效。  甲方(签章):_________ 乙方(签章):_________  法定代表人(签章):_________ 法定代表人(签章):_________  委托代表:_________ 委托代表:_________  开户银行:_________ 开户银行:_________  帐号:_________ 帐号:_________  电话:_________ 电话:_________  签订时间:________年____月____日 签订时间: ________年____月____日  协议签订地:_________ 协议签订地

新版居间工程合同书 篇16

  发包方: (以下简称甲方)  分包方: (以下简称乙方)  甲方将白桦林居居住区Ⅲ区

  9、10住宅楼工程的主体结构的施工分包给乙方,为了确保工程优质、高速的完成,保证双方的利益,经双方协商,特签订本合同。一经生效,双方必须共同遵守合同中的各项条款。  

  一、工程概况  

  1、工程名称:白桦林居居住区Ⅲ区

  9、10住宅楼  

  2、工程地点:____市经济技术____区凤城。  

  3、工程结构:全剪力墙结构,地下一层,地上十八层。  

  4、建筑面积:9住宅楼建筑面积160202,10住宅楼建筑面积159672,总建筑面积319872(以结算单为准)。  

  二、分包范围及质量要求  、分包范围:结构工程的钢筋、模板、砼的施工,施工外架,以及现场文明施工、施工区场地硬化、地面防护棚的搭设和乙方使用材料的现场卸车、倒运等工作;但不包括防水工程、砌体、填充墙、构造柱、门窗过梁、圈梁等不属于主楼结构所包括的内容。  

  2、分包方式:包工、包机械(塔吊、垂直运输机械、砼搅拌机、钢筋、木工机械等除外)、包工期、质量、包文明施工、包主体结构范围内验收。  

  3、标准层甲方租用乙方XX大模板,租赁费含在本合同单价中。  

  4、质量标准:优质结构 (以有关结构示范工程验收结果为准)。  

  5、工程进度:标准层在正常情况下平均每月不少于四层进度。  

  三、工作内容  乙方承包范围内工作内容具体如下:  

  (一)、钢筋工程  

  1、钢筋翻样。  

  2、钢筋机械安装就位、操作、工作台制作和布置。  

  3、乙方结构工程中所直接使用的材料的二次倒运(不包括因甲方原因发生的反复倒运)、归堆码跺、除浮锈、原材料的标识工作。  

  4、竖向钢筋连接的合理下料,运至工作面。  

  5、钢筋的制作:  

  (1)除锈、调直、切断、冷拉、弯曲。  

  (2)依据料表制作成型。  

  (3)钢筋直螺纹机械连接的下料、搬运、连接。(直螺纹机械连接的钢筋接头滚丝加工工作由甲方另行委托)。  

  (4)钢筋的电弧焊、绑条焊、电气焊割、平直钢筋闪光对接焊。  

  (5)短料接长,余料加工再利用、废料加工再利用、废料归堆。  

  (6)半成品钢筋分类整齐堆放、标识及水平、垂直运输。  

  (7)按文明工地的要求将原材料、成品、半成品统一规划,整齐堆放。  

  6、钢筋的绑扎:  

  (1)半成品材料运至施工层,按料单就位,并整齐堆放。  

  (2)按图纸设计和国家规范,对结构施工范围内的各种结构构件进行绑扎。  

  (3)对绑扎后的成品钢筋进行有效保护。  

  (4)马凳筋、梯子筋、保护层垫块的制作、安放。  

  (5)钢筋水平、垂直控制限位卡具的加工。  

  (6)设计洞口、施工预留洞口的钢筋切割,洞口加筋处的制、绑、焊。砌体拉接筋的制作、安放。  

  (7)工作面行人通道的搭设拆除,浇捣砼时钢筋保护工作。  

  (8)班组自检、互检、交接检,向甲方报送自检记录,参与甲方、建设单位的质量检查及隐蔽工程验收。  

  (9)预埋铁件的安放(加工制作不包括在乙方工作内容内)。  

  (10)严格按照文明工地的要求,工完场清,保持工作面整齐干净,无散落材料。  

  (二)、模板工程  

  1、依据工程的结构特点,制定详细的模板施工方案和施工操作工艺,甲方审定后,共同遵守。  

  2、提供详细的模板工程的材料计划,供甲方审定。  

  3、严格依照蓝图绘制模板详图,进行模板的制作(木模的制作,木方的刨平、刨直加工,小钢模配制成大模板)、拼装。  

  4、木工机械的安装就位,操作、保养。  

  5、甲方提供配制模板用的原材料(胶合板、方木等)、设施料(钢管、扣件、卡具、脚手板、对拉螺栓)、定型XX大模板到场后的二次倒运、归堆码垛。  

  6、模板的安装,加固,校正,拆除:  

  (1)模板的清理、刷油、擦光、模板的嵌缝、粘贴海绵条。  

  (2)支模所需的各种材料(模板、方木、钢管、螺栓、卡具、扣件、脚手板等)的场内水平、垂直运输,且在工作面上分类整齐堆放。  

  (3)支模所用脚手架的搭拆。  

  (4)门窗洞口、预留洞口等模板的制作、安装。  

  (5)严格按照图纸及规范要求对模板进行就位、加固、校正。  

  (6)拆除后的清理、刷油及整理工作。  

  7、模板加工场地、堆放场地及模板安装工作面要按文明工地的要求,原材料、成品、半成品堆放要整齐划一。加工场地、堆放场地及工作面应随时保持整洁做到工完场清。模板加工的余料、刨花、锯沫清理不得超过四小时,并按甲方的要求,清理、堆放。  

  8、模板安装完毕后的自检、互检、交接检,向甲方报送自检记录,参与甲方、建设单位和监理单位的质量检查及隐蔽工程验收;砼浇灌过程的模板看护,发现问题及时处理,确保工程质量。  

  9、模板的拆除,清理、起钉、刷隔离剂保护,扣件、卡具、对拉螺栓、螺母等工程完毕后的交库(包括浸油,但不包括刷漆及维修等),方木、模板、钢管等材料的分类堆放、码垛。  

  10、施工过程中,合理节约材料,及时向甲方提供材料使用情况的报告。对于周转材料的正常损坏、损耗及时向甲方提出补充材料的计划。  

  (三)、砼工程  

  1、施工方案和操作工艺的制定。  

  2、商砼的后台放料、输送管道的布设、安拆,临时运输及施工通道的搭设及拆除。  

  3、严格按照清水砼的操作工艺进行浇灌、振捣、抹面、覆盖塑料薄膜或麻袋、浇水、养护、修补,精心施工,做好成品保护。  

  4、含底层地面垫层施工、砼输送的泵管拆接、清理。  

  5、确保不浪费混凝土,对工作面散落的砼、砂浆及时清理再利用,浇捣混凝土的区域随时保持干净。  

  6、每次浇捣完毕后,泵管的拆除、清洗,输送泵场地的清理。  

  (四)、架子工程  

  1、本工程各楼号的外脚手架均采用型钢悬挑式钢管外架,协助甲方对架子方案进行审查,并向甲方提出合理的建议。  

  2、架子所需型钢、钢丝绳、钢管、架板(含木板)、扣件、密目网、小孔网、各种卡具进场后的场内二次倒运、归堆码垛。  

  3、严格按架子的设计方案进行搭设。  

  4、架子底部按施工方案用胶合板进行包装。负责架管、踢脚板、底层包装板的刷油漆工作。  

  5、架子搭设完毕后,首先进行自检,自检合格后,书面报给甲方参与甲方组织的检查验收,甲方验收合格后方可使用。  

  6、使用过程中进行日常检查、维护、杂物清理工作。  

  7、主体结构工程施工中的架子工作,架子下面的清理、打扫工作。  

  8、防护栏杆的搭设、四口、五临边的围护、防护工作。  

  9、主体结构完工后,甲方装修工程要继续使用八层以上悬挑外架,甲、乙双方对外架所用的材料进行清点,办理交接手续,乙方不再对施工外架材料负保管责任。外墙装饰工程分段完成后,乙方负责分段拆除八层以上悬挑外架。  

  (五)、文明施工  

  1、保证施工区域、作业面、生活区保持整齐、干净,材料堆放整齐,达到省级文明工地标准。  

  2、进行文明施工的宣传标语、条幅、横幅的布置挂设工作。  

  3、负责生产区的场地硬化、地面防护棚搭设。  

  (六)、其他  

  1、不包含圈梁、过梁、构造柱、防水、砌体等所有不属于本工程结构件的工作内容。  

  2、不含施工电梯及塔吊附墙架搭设、等工作内容,若需乙方用工费用另行协商。  

  4、甲方负责将楼层的定位轴线、标高投测到各层,乙方提供专职人员配合,各楼层的细部放线工作由乙方负责完成,甲方复验。  

  5、负责乙方所需材料的进场卸车工作,周转材料退场装车乙方不负责,属于乙方的模板材料、工具装车由乙方负责。  

  6、为了方便管理,塔吊指挥由乙方负责,甲方付给塔吊租赁费时,需乙方签字认可。  

  四、采用的设备及工艺方案  

  1、垂直运输每栋楼采用一台塔吊,一台施工电梯。  

  2、钢筋制作采用一台钢筋对焊机、二台钢筋弯曲机、二台钢筋切断机、一台钢筋调直机、二台电焊机,一台砂轮切割机。  

  3、模板0.00以下采用50系列小钢模散拼(用螺栓连接,对拉螺栓处采用10系列模板打孔)的方案,0.00以上采用86系列断口式定型大模板施工,梁及顶板采用12厚优质双面覆塑镜面竹胶板,顶板模板的支撑系统采用碗扣式(或插口式)加丝座的方案,并配备一台压刨、二台平刨、二台电锯、一台台钻。  

  4、混凝土采用商品砼,运输到施工现场,现场配备一台砼输送泵、二台布料机布料。  

  5、施工外架:三层以下采用落地式双排脚手架,从基础垫层开始搭设,三层以上采用型钢悬挑式施工外架方案,密目网防护。  

  6、各栋号楼层均分二段流水作业,以保证二十四小时不间断施工。  

  五、合同价款及计算办法  在上述设备配制及方案的前提下,按如下取费单价和结算方法进行结算:  

  1、基础按地下室建筑面积计算,每平方米壹佰零贰元整(102元

  2)。  

  2、地下室按其建筑面积结算,每平方米壹佰零贰元整(102元

  2)。  

  3、地上各楼层按其建筑面积计算(但阳台按其实际水平投影面积计算,计入其所在楼层的计算面积中,不足

  2.2米高的结构层按其实际投影面积计算),每平方米壹佰贰拾元整(120元2,含大模板租赁费)。  

  4、屋面以上所有不能计算建筑面积的结构构件(如女儿墙、花架梁、装饰构件等),按每栋楼壹万元包干(

  9、10楼共计贰万元整)。  

  5、工作范围以外的零星计时用工,按技工200元工日,普工100元工日计算。对于较大量的合同外工作,乙方同意协商施工的,双方协商单价,不能按零星用工计算。  

  6、本合同单价是按签订合同时的施工蓝图考虑的,若发生变更,只要不发生建筑面积的增减,无论其结构构件的难易与数量变化与否,取费单价和结算办法不变。但变更引起乙方返工的,甲方应给乙方增加相应的费用。  

  7、以上单价为不含税价,甲方应付给乙方的净费用,税金由甲方统一缴纳。  

  8、工人住房租赁费由乙方承担。因现场条件所限,乙方尽量把职工食堂开在场外,如现场考察后,食堂开在外面不方便,甲方将设法在现场给乙方提供条件。工人食堂水电费由乙方承担。  

  六、结算与付款  

  1、0.000以上开始付款,乙方应在每月____日前报量,甲方10个工作日内结算完毕,经甲乙双方有关人员签认后,于次月____日以前付给乙方上月结算工程款的85%。主体工程完工两月后,付至结算总价的95%,余款待工程竣工后付清,乙方开具收款收据。若甲方不能按合同付款,则每天按应付款的1另付给乙方资金占用费。  

  2、在合同签订时,乙方需提供银行帐户(如有变更,乙方法人须出据变更函),乙方收款经办人员必须出据法人委托书,手续齐全甲方给予办理付款手续,否则甲方有权拒付。若甲方付款到乙方指定以外的账户,则为无效付款。  

  七、双方履行的责任、权利  

  (一)甲方责任、权利  

  1、甲方做好现场三通一平,办理施工所需要的各种证件、批件,保证施工期间的需要,为乙方创造良好的施工环境。  

  2、全面负责现场的施工组织工作,编制施工组织设计和方案,制定工程的生产计划,确保生产均衡性和连续性。  

  3、甲方向乙方提供施工图纸一套、工程设计变更一式两份,并进行质量、安全、技术交底。负责对乙方管理、监督、检查、验收等职能工作。  

  4、甲方按照工程进度计划,根据施工需要向乙方及时提供工程施工中所需要的各种材料,提供的材料必须保证质量合格。对于甲方向乙方提供的不合格材料,乙方有权拒绝使用。甲方还应保证二十四小时(建设单位影响除外,工期顺延)材料随时供应。乙方应提前____日提交材料计划。  

  5、甲方提供筏板、地下室、楼层顶板模板及配套设施料。标准层剪力墙XX大模板乙方向甲方提供租赁。  

  6、甲方负责提供合同规定的塔吊、垂直运输机械、砼搅拌输送机械、钢筋加工机械、木工加工机械及施工用电、用水。其中塔吊、施工电梯、砼输送泵的司机工资由甲方负责。对于设备用电线路甲方派专人经常检查、维修、保养。  

  7、甲方配备专职电工,对现场用电线路进行布置、检查、维修。乙方未经甲方同意私自接拆电源、开关,违反操作规程者,发生的一切后果均由乙方负责。  

  8、甲方负责钢筋直螺纹机械连接的钢筋接头滚丝加工工作,其余工作内容由乙方负责完成,甲方提供机械连接的大扳手等工具。  

  9、甲方负责现场施工的安全管理工作,对乙方施工人员要进行进场前安全教育,宣传正确使用安全,完善安全防护措施。在现场周围和重点防范部位设立警示牌。建立健全现场安全制度,逐日进行安全检查。对违反安全制度的乙方人员,甲方有权进行批评教育、停工及处罚处理。  

  10、甲方现场制定的管理制度,在不违反合同的前提下,乙方应遵照执行;甲方下达的质量、工程进度、安全、技术等指标任务,乙方应努力完成。若乙方逾期不能完成施工计划,甲方根据施工整个过程进行客观公正的分析,责任方承担相应的责任。  1

  1、甲方协助乙方处理施工过程中发生的安全事故(费用由责任方承担)。  1

  2、甲方协调乙方同公安、劳动等社会部门的关系,对于同这些部门发生的费用由责任方负责(暂住证由乙方自行办理)。属于甲、乙方各自行为(或内部职工行为)造成的损失或责任,责任方自理。  1

  3、甲方按省、市有关规定协助乙方办理务工许可证、计划生育有关证件手续,费用由乙方负责。  

  (二)乙方责任、权利  

  1、乙方进场应具备以下条件  

  (1)有营业执照,编号:420xxXX0868  

  (2)有资质证书,编号:C109X0101。  

  (3)有进场人员花名册,及特殊工种上岗证书。  

  (4)保证合同人数及技术水平,合同初定进场人数为240人。  

  (5)乙方人员均需乙方正式编制员工,并按时支付员工工资,在甲方按合同付款的情况下,因拖欠造成的一切后果均由乙方负责。  

  (6)严禁使用童工和体、智残缺工人。  

  2、乙方施工人员进入施工区域,必须按甲方要求的质量、安全、文明施工和进度要求组织施工。同时乙方不能转包工程,否则,甲方有权终止合同。  

  3、乙方应遵守甲方的规章制度、地方法规及国家法律。  

  4、乙方在施工前应熟悉图纸,存在问题应及时向甲方提出。  

  5、乙方在施工前应根据合同协议条款,认真编制作业指导书及质量安全措施,在施工中严格按规程、规范施工,服从甲方、监理监督检查,做好施工的自检、交接检、专检工作,发现问题立即纠正,并按要求做好质量记录。  

  6、乙方应根据总工期要求向甲方提出月旬作业计划,并提出工期保证措施。  

  7、乙方应根据总工期要求及甲方批准的月计划,提出材料、设施等需用计划,由甲方审核备料。  

  8、乙双方对进场职工进行安全教育。乙方在工作中或接受其它任务或甲方提出整改,应无条件服从,不推诿、拖拉。  

  9、乙方应按省、市进城务工有关规定,办理务工、计划生育、人身意外伤亡保险等手续。  

  八、大模板租赁  

  1、甲方向乙方提供设计模板所需的工程图纸及其它资料,并向乙方作书面技术交底,模板设计方案完毕后交甲方审核签字,进场后甲方按国家有关规范进行验收,合格后方可使用。  

  2、乙方提供的模板如不符合质量标准,应予以修复或退换,如甲方提供的技术资料或工程图纸有误以及变更,导致乙方不能按时供货或不符合质量标准,其责任、损失均由甲方负责。  

  3、模板进场前甲方应及时解决模板堆放及拼装平台专用场地,进、出场时甲方要积极组织协调相关事宜(包括塔吊配合卸车、码放等)。租用的全过程甲方要协助大模板的保管,无乙方签字许可,不许外运。  

  4、租赁物在租赁期间由乙方负责维修和保养,由乙方原因造成损坏,乙方负责;由于甲方的原因导致的模板改制或损坏要照价赔偿;甲方应向其他有关配合单位交底,防止模板的损坏,由于第三方原因导致的损坏,甲方负责赔偿。  

  5、由于非乙方原因导致的工程停工____日以上,大模板租赁费另按每日

  1.30元2 (梁模板、异型模板每日按

  2.5元

  2)支付;若停工____日以上且近期确无复工希望,甲方可付清本工程预计租赁费总额,要求乙方将模板改造调往其它工地使用,乙方在收到甲方的预计租赁费总额后不再计取每日

  1.30元平方米的租金。复工后乙方应将大模板调回,甲方再次使用模板的改造费用,甲方承担二分之一。  

  6、乙方向甲方不收取大模板租赁押金。  

  九、质量与验收  

  1、在双方共同认可的工艺方案和甲方提供的材料合格的前提下,乙方的施工应达到如下质量要求:本工程必须是优质结构,结构示范工程、确保达到省级文明工地、召开____市或省级现场会,若因乙方原因(出现安全、质量等问题),没有达到上述结果,乙方应承担责任,并赔偿甲方为创建省级文明工地、结构示范工程所付出费用。  

  2、甲方对乙方进行全过程跟踪质量检查和验收,乙方承包范围内的分部分项工程的合格率必须达到100%,允许偏差项目合格率必须达到85%以上,优良率必须达到80%。乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方根据合同发出的指令施工,应随时接受甲方、工程监理的检查和验收,发现问题应及时进行整改,并承担由于自身原因导致返工整改的费用。  

  3、在合格的清水大模板的前提下,乙方施工的主体部分必须达到清水砼的效果,即达到不用抹灰直接上腻子的效果,否则结构部分发生的抹灰费用由乙方负责。  

  4、如施工质量达不到约定条件部分,甲方一经发现,可以要求乙方返工,直到符合约定条件。因乙方原因,不按施工图预埋铁件、预留插筋、孔洞,由乙方承担违约责任,负责返工和返修材料、人工费用。  

  5、为实现杯目标,乙方成立C小组,创建两项C科技成果。  

  6、如乙方不能按国家建筑规范和甲方要求施工,分部分项工程质量存在严重问题时,甲方可采用警告、处罚要求撤换有关人员等方式限期整改,若仍未见效,甲方有权终止合同,乙方承担违约责任,罚总承包费用的30%,并限期三天内退场,乙方任何人不得滞留甲方场所。甲方对乙方已经实施过的成品质量达到合同要求,可按合同价款予以办理。  

  十、工程施工进度  根据甲方的施工组织设计,并按现场实际情况经双方商定的形象进度实施。正常情况下,标准层平均每月不少于四层的进度,若工程进度达不到要求,是乙方的原因,乙方要承担责任,每日按1000元承担违约金;工期提前一天,甲方应奖励乙方500元;非乙方原因造成的工期拖后,工期顺延,乙方保留因窝工索赔的权利,因不可抗力因素除外。  十

  一、安全和治安  

  1、甲、乙双方共同签订《劳务分包安全生产管理协议书》,并作为合同附件。  

  2、甲方在施工中提供安全工作设施、料具(除自备安全用具外),安全设施搭建已包含在承包单价内由乙方完成。  

  3、甲方负责现场施工的安全管理工作,对乙方施工人员进行进场安全教育。宣传正确使用,完善安全防护措施。在现场周围和重点防范部位必须设立警示牌。甲方应建立健全现场安全制度,逐日进行安全检查。对违反安全制度的`乙方人员,甲方有权进行批评教育、停工及罚款处理。  

  4、乙方进场时应协助甲方做好进场前安全教育。进入现场必须戴好安全帽,对于高空作业,必须严加防范,系好安全带。室外高处作业操作前首先检查脚手板是否安全,是否牢固等。如发现不安全因素,乙方应及时排除,直至消除安全隐患,符合安全操作规范后方可施工。在专人动用简单机械电锯、电刨、砂轮机时,要注意用电设施的接线是否正确、安全,电线是否损坏、老化、开裂、裸露等。使用时要正确操作,严禁私拉乱接电线。在模板支拆过程中,注意自身及他人安全,防止模板、卡子、扣件及穿墙螺栓等材料坠落伤人。甲方借用乙方人员干合同以外的工作,乙方人员的安全由甲方负责。  

  3、乙方人员在施工操作中,不按安全规范进行施工,违章作业所造成的一切安全事故,乙方负责解决并承担全部费用,甲方应给予必要的协助;由于非乙方自身的原因而引起的安全事故,甲方解决并承担全部费用,乙方应给予必要的协助。在施工中未按安全操作规程造成事故的,应分析责任,由责任方负责。  

  4、若乙方人员违反《中华人民共和国治安管理条例》或国家其它法律,除接受国家司法机关处罚外,还必须执行项目部综合治安合同的处罚条款。  十

  二、文明施工与工完场清  

  1、乙方必须保证在自己的责____区和施工范围内达到省级文明工地的要求。  

  2、乙方必须做好文明施工,进场必须统一服装,统一安全帽,管理人员安全帽颜色为红色,安全员安全帽颜色为黄色,工人安全帽颜色为蓝色。严禁打闹、吵架等不文明现象的发生,违者按甲方有关规定处罚。  

  3、工完场清与文明施工要求。乙方应有计划、有秩序的组织施工,做到工完场清料尽。任何一道工序施工完毕,多余的材料必须清理干净,分类堆放。施工现场,要做到随手清,要把所有的材料堆放在指定的地方。对于不使用的材料应及时退还甲方,以免造成材料积压、浪费等现象。拆完模板应及时清理、刷油,以便下道工序再用。乙方必须安排专人打扫作业面及生活区,保持作业面及生活区整洁卫生,要达到省级文明工地标准。  十

  三、材料的管理  

  1、乙方向甲方提供纯劳务服务,除了乙方自备的机械和工具外,其余所有的施工工具、材料、安全防护用品均由甲方负责提供,乙方领用,施工过程中甲方对乙方的使用行使管理权。  

  2、乙方自备的机械、工具及劳保用品:  

  ①移动配电箱及其电缆、振动器、振动棒、手提电锯、手提电刨、角磨机等机械。  

  ②主体结构施工的木工、架子工、钢筋工、砼工四工种的操作工人随身携带的榔头、扳子、钢卷尺、吊线锤、手锯、手钳、手斧、扎丝钩、刮尺、刮杠、铁铲、铁抹子等工具。  

  ③雨鞋、安全带、安全帽、电焊手套、眼镜等劳保用品。  

  3、甲方向乙方提供一间现场办公室和一间牢固的材料库房。  

  4、乙方应确保科学、合理和节约地使用施工材料,应对材料的节约使用提出具体管理方案,不得随意乱锯木方、模板等。对工程中所使用的木方、模板、铅丝、铁钉、粘贴胶带等材料,应有一个合理的使用限额消耗量,甲乙双方应本着实事求是、科学合理的原则,共同测定使用限量,以确定材料消耗,并签订材料管理协议。  

  5、甲乙双方的工长应对各施工层低值易耗品材料进行比较准确的定量,甲方工长根据定量签发限额领料单,乙方工长在上面签字,甲方库管人员凭签字后的领料单每层发放一次材料。如果乙方使用时管理不当,因浪费而造成的材料不够用,追加的材料甲方按进价调拨给乙方;如果乙方严格管理、精打细算节约了材料,甲方可对乙方给予适当的奖励。在施工的过程中若发现材料的定量不当,甲乙双方的工长都有权提出修改定量,但必须根据现场的实际情况做出更科学、准确的定量。绑扎铅丝的使用亦按照此条的规定执行。  

  6、甲方的材料管理应该是过程控制,对于当时发生的问题必须当时解决或处理,以真正达到合理使用材料节约成本的目的。不得在施工完毕后对乙方进行材料方面的处罚或扣款。乙方必须在施工过程中及时的配合甲方的管理。  

  6、模板、木方等较大型的材料的管理。  

  (1)乙方必须按甲方的交底合理使用。  

  (2)杜绝野蛮施工,乙方在施工的过程中必须珍惜材料,不得随意抛、摔、和乱锯。  

  (3)施工时,剩余的材料必须清理干净,码放整齐并及时利用。  

  (4)甲方的主管工长对乙方的使用进行过程控制,若发现乙方可能造成材料浪费的行为,甲方可视情节给予处罚。  

  (5)由于材料自身的质量问题(如钢模板、丝座的焊点不牢固、木方变形等)或正常使用造成材料损坏的(如竹胶板周转几次后的损坏),乙方不承担责任,但必须及时向甲方反映情况,并将损坏的材料集中码放整齐,甲方应视损坏的情况决定修复或更换。  

  7、对于钢筋机械、木工机械等应专人专机,安装完毕由双方共同验收合格后,交乙方保管、使用,并负责日常保养维修,由于使用不当造成损坏的由乙方负责。架子车、灰浆车、水管和不属于乙方自备的工具、用具等由乙方向甲方借用,丢失或损坏应按原价赔偿。  

  8、较大的施工工具、电动工具的管理。  

  (1)较大工具(如钢筋剪、管钳、大扳手、大锤)由乙方管理人员在甲方签字领用。  

  (2)使用过程中正常损坏的,乙方要及时交给甲方,甲方负责修理,乙方不承担费用;但属乙方人为损坏的,修理费由乙方承担。  

  (3)由于乙方的原因而丢失的乙方照价赔偿;对于乙方领用的工具,甲方在未得到乙方同意的情况下,不得调用出场,由于非乙方原因而造成丢失的乙方不负责任。  

  (4)甲乙双方应共同管理,爱护一切工具、设施、设备。  

  (5)所有的领用工具、电料因正常损坏或老化无法再使用的,乙方应报请甲方作报废处理,费用由甲方承担。  

  9、扣件、型卡、型卡等小型钢化周转材料的管理,由于这类材料具有易散失性,为加强管理,甲方只能向乙方指定的管理人员发放,乙方的管理人员签字领用和保管。归还时应整洁,扣件螺杆清丝刷油。正常损耗扣件按3%,型卡、型卡按5%,其余部分应全部如期归还,超损部分由乙方负责原价赔偿。乙方在施工时应对材料的领用严格管理,必须做到工完场清,不得让材料散失在垃圾或打入砼中,并不得人为造成材料的损坏,如造成丢失、损坏由乙方负责。  

  10、乙方若发现其他人偷窃工地材料和破坏工具、设施、设备的行为应立即向甲方反映并协助甲方处理  1

  1、因材料问题而发生的甲方对乙方的扣款或调拨,必须由乙方的现场总负责人签字方才有效。  十

  四、其它约定  

  1、结算和付款是双方工程管理中十分重要的环节,双方应高度重视,若甲方不能按时办理结算或付款,即构成单方违约,造成因乙方不能按时向其班组工人发放工资而引起的停窝工损失,乙方保留向甲方索赔的权利。  

  2、甲乙双方在施工过程中若发生甲方对乙方调拨、罚款或乙方向甲方提出索赔等问题,不能超过合同的范围和违反国家法律法规,双方应本着实事求是、公正合理的原则办理有关处罚或签证的手续,而且必须经过双方的现场负责人签字才有效。材料实行过程管理,存在问题必须当时解决,甲方不得在完工以后对乙方进行材料方面的扣款。  

  3、罚款是一种迫不得已的管理手段,而不是目的,对与乙方在施工过程中有违反合同的事,甲方应先签发工作联系单或整改通知提出整改,若乙方不能按时有效的整改,甲方可以对乙方给予适当的处罚。处罚必须遵守及时性、公开性、公正性三原则。及时性要求当时发生的问题立即(或____日内)做出书面处理并以双方代表签字有效(逾期无效);公开性是要求罚款要公布以起到教育的目的;公正性是指罚款数额适当,能起到教育的目的即可,不能违反合同和违背国家有关政策、法规的准则。  

  4、高层施工进度的管理关键在于施工机械,特别是塔吊的管理,为加快进度,科学合理的利用塔吊及其它机械,甲方应授予乙方对塔吊等机械使用过程的管理权,让机械的使用服从于乙方的要求。  

  5、为保证质量、加快速度,必须保证工序的按时交接,甲方的管理人员必须过程控制、跟踪检查、及时验收,同时甲方应保证工程监理人员的验收应不分昼夜的随工序跟进,不要出现检查滞后和验收滞后的现象。  

  6、甲方在合同规定的范围内对乙方进行管理时必须文明管理,双方都应做到文明行为、文明语言、互相尊重。  

  7、甲方应给乙方员工营造整齐、卫生的生活环境,尽可能给乙方的员工提供生活上的便利;甲方有事需要乙方协助的,乙方应力所能及协助。  

  8、本合同末尽事宜,可通过友好协商解决或签订补充协议。补充协议及合同附件与本合同具有同等法律效力。  

  9、在实际施工过程和执行合同的过程中有可能出现的有争议的问题,双方应本着公正、客观、平等、相互尊重、相互理解、相互支持的原则,通过友好协商解决,或由人民法院裁决。末尽事宜按民法典有关条款执行。  本合同一式四份,甲、乙双方各执二份,经双方签字、盖章后生效,结构工程完工,结算付款完毕后自行失效。  甲 方:(公章) 乙 方:(公章)  甲方代表人: 乙方代表人:  联系电话: 联系电话:  开户银行: 开户银行:  账 号: 账 号:  合同签订日期:________年____月____日

新版居间工程合同书 篇17

  发包方(甲方):____________ 地 址:____________ ________  法定代表人:____________电话____________  承包方(乙方):_____________地 址:______________________  法定代表人:____________电话____________  依照《中华人民共和国民法典》和____市的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行。乙方在单项工程竣工前( )日通知甲方验收工程。  

  第一条 工程项目  

  一、工程名称:______________________________________  

  二、工程地点:_____________________________________。。  

  第二条 工程期限  

  一、开竣工日期:依照国家颁布的工期定额,经双方商定,本合同工程开竣工日期如下:全部工程自________年____月____日开工,至________年____月____日竣工。  

  二、施工前各项准备工作,双方应根据工程协议书中

  第三条规定,分别负责按时完成。  工程承包的方式,范围及材料供应  

  三、在施工过程中,如遇下列情况,可顺延工期。顺延期限,应由双方及时协商,签订协议,并报有关部门备案。  

  1.由于人力不可抗拒的灾害,而被迫停工者;  

  2.因甲方变更计划或变更施工图,而不能继续施工者;。  

  3.包工不包料工程,全部材料、设备由甲方采购供应到现场或指定的加工地点。  

  四、双方商定的其他事项:  安全施工文明施工  1承包人必须在施工过程中遵守操作规程,搞好安全生产,安全施工,保证人员的自身安全,独立承担大小安全事故和其他事故的责任。  2在施工过程中出现的大小事故发包方不承担任何责任。  

  五、本合同一式____ 份,甲乙双方各执正本一份。  

  六、本合同自双方签字盖章之日起生效。  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________  ________年____月____日

  ________年____月____日

新版居间工程合同书 篇18

  发包人(甲方):  承包人(乙方):  依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同,以资守信。  

  第一条

  工程概况  

  1、工程名称:  

  2、工程地点:  

  3、工程量: 以合同预算表为准,发生工程量变更的以实际工程量为准。  

  4、承包方式按以下第

  项执行  

  (1)

  包工包料

  (2)包工不包料

  (3)包工;部分包料

  (4)包料;部分包工  

  第二条

  工期  

  1、开工日期:________年____月____日  

  2、竣工日期:________年____月____日  

  3、工程总用工时间:

  天(工期顺延的时间未计入)  

  第三条 工程价款  本工程总造价为:(大写)

  (人民币)  :

  元  注:此价款为工程结算依据,最终要按实际发生的工程量计算  

  第四条 工程质量  本工程质量按以下第

  执行  

  (1)国家标准

  (2)地方标准

  (3)行业通用标准

  (4)甲方特殊标准  

  第五条 图纸  

  1、经双方协商一致决定,采用以下第

  项执行  

  (1)甲方委托乙方设计施工图纸,设计费用为(大写):

  元,图纸设计费用不包含在工程总价款内;  

  (2)甲方自行提供施工图纸  

  2、图纸会审和设计交底时间:  

  3、施工图纸一式两份,甲、乙双方各执一份。甲方提供图纸的,应在开工前

  天将图纸交给乙方。  

  第六条 合同组成文件  组成本合同的39;文件包括:  

  1、本合同协议书  

  2、标准、规范及有关技术文件  

  3、图纸  

  4、工程报价单或预算书  

  5、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。  

  第七条 工程变更  

  1、工程设计变更  施工中发包人需对原工程设计进行变更,应提前3天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时,发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准,并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。承包人发出的变更通知及有关要求,进行下列需要的变更:  

  (1)更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸;  

  (2)增减合同中约定的工程量;  

  (3)改变有关工程的施工时间和顺序;  

  (4)其他有关工程变更需要的附加工作。  因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失由发包人承坦,延误的工期相应顺延。  施工中承包人无正当理由不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失,由承包人承担,延误的工期不予顺延。  承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用,须经发包人同意提出复工要求,发包人应当在48小时内给予答复。发包人未能在规定时间内提出处理意见,或收到承包人复工要求后48小时内未予答复,承包人可自行复工。因发包人原因造成停工的,由发包人承担所发生的追加合同价款,赔偿承包人由此造成的损失,相应顺延工期;因承包人原因造成停工的,由承包人承担发生的费用,工期不予顺延。  

  3、工期延误  因以下原因造成工期延误,经发包人确认,工期相应顺延:  

  (1)发包人未能按合同的约定提供图纸及开工条件;  

  (2)发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行;  

  (3)甲方未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;  

  (4)设计变更和工程量增加;  

  (5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;  

  (6)不可抗力;  

  (7)另行约定或工程师同意工期顺延的其他情况。  

  4、工程竣工  

  (1)承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。  

  (2)因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的,承包人承担违约责任。  

  (3)施工中发包人如需提前竣工,双方协商一致后应签订提前竣工协议,作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施、发包人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。  

  第十一条 关于质量和中间验收的约定  

  1、工程质量  

  (1)工程质量应当达到约定的质量标准,质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准,承包人承担违约责任。  

  (2)双方对工程质量有争议,由双方同意的工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担。双方均有责任,由双方根据其责任分别承担。  

  2、检查和返工  

  (1)承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方依据合同发出的指令施工,随时接受甲方现场负责人的检查检验,为检查检验提供便利条件。  

  (2)工程质量达不到约定标准的部分,发包方现场负责人一经发现,应要求承包人拆除和重新施工,承包人应按甲方现场负责人的要求拆除和重新施工,直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准,由承包人承担拆除和重新施工的费用,工期不予顺延。  

  (3)发包方现场负责人的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行,检查检验不合格时,影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担,相应顺延工期。  

  (4)因发包方现场负责人指令失误或其他非承包人原因发生的追加合同价款,由发包人承担。  

  3、隐蔽工程和中间验收  

  (1)工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位,承包人进行自检,并在隐蔽或中间验收前48小时以书面书式通知发包方现场负责人验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录,验收合格,发包方现场负责人在验收记录上签字后,承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格,承包人在发包人限定的时间内修改后重新验收。  

  (2)发包方现场负责人不能按时进行验收,应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求,延期不能超过48小时。发包方现场负责人未能按以上时间提出延期要求,不进行验收,承包人可自行组织验收,发包方现场负责人应承认验收记录。  

  (3)经发包方现场负责人验收,工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求,验收24小时后,发包方现场负责人不在验收记录上签字,视为发包方现场负责人已经认可验收记录,承包人可进行隐蔽或继续施工。  

  4、重新检验  无论发包方现场负责人是否进行验收,当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时,承包人应按要求进行剥离或开孔,并在检验后重新覆盖或修复。检验合格,发包人承担由此发生的全部追加合同价款,赔偿发包人损失,并相应顺延工期。检验不合格,承包人承担发生的全部费用,工期不予顺延。  

  5、发包方指定的现场负责人为:

  ,身份证号码为:

  。发包方现场负责人的签字确认视为发包方的确认。  

  第十二条 关于安全施工的约定  

  1、安全施工与检查  

  (1)承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由承包人承担。  

  (2)发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故,由发包人承担相应责任及发生的费用。  

  2、安全防护  

  (1)承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时,施工开始前应向甲方提出安全防护措施,经甲方后实施,防护措施费用由发包人承担。  

  (2)实施爆破作业,在放射、毒害性环境中施工(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时,承包人应在施工前14天以书面形式通知发包人,并提出相应的安全防护措施,经发包方认可后实施,由发包方承担安全防护措施费用。  

  第十三条 关于竣工验收和结算  

  1、竣工验收  

  (1)工程竣工后,乙方应通知甲方进行验收,甲方应自接到乙方验收通知后 ____日内组织验收,并办理验收交移手续。  

  (2)工程未经验收合格时,甲方不得有任何的使用行为,否则视为甲方对该工程已经验收合格。保修期自甲方实际使用之日起计算。  

  2、结算  工程验收合格后,乙方应将有关资料移交给甲方,双方进行工程结算。发包人接到资料后

  天内未有异议的,视为认可结算资料,双方应填写工程结算单并签字确认,若甲方在收到资料后既提不出书面异议又拒绝在结算单上签字的,视为结算单已经得到了甲方的签字确认。  

  第十四条 关于工程价款支付的约定  

  1、双方同意工程价款按下列方式进行确定:  

  (1)固定价格:本工程总价款为(大写):

  ;  

  (2)其他方式:  。  

  2、双方同意按下表执行工程款的支付:  支付次数  支付金额  支付时间  

  第一次:

  %  元  大写:  

  第二次:

  %  元  大写:  

  第三次:

  %  元  大写:  

  第四次:

  %  元  大写:  工程验收后

  天内付清。  

  3、特别费用的约定:  

  (1)施工过程中,施工现场发生的一切水、电费用由甲方承担;  

  (2)施工过程中,因为乙方的因素违规被执法机构或者管理机构罚款的,罚款由乙方支付,如乙方行为是在甲方强行要求或者指挥下发生的,则罚款由甲方负责;  

  (3)合同附件预算表中没有列明税费,税费由甲方按实际征收税额向有关部门交纳,已经列明税费的,由乙方负责交纳。  

  4、增加的工程项目,经双方签署增加协议确认后,甲方应就该增加工程项目支付预付款,预付款的金额为增加项目总造价的30%,另外的70%实行分期付款,甲方应在每个月的前三天内支付给乙方。如增加的工程项目造价大于人民币壹万元的,则甲方应按上述比例支付给乙方。  

  第十五条 关于工程保修的约定  

  1、乙方承诺工程保修期为自竣工之日起____月内。损耗品、使用不当、人为破坏以及非工程自身原因的损坏不在保修范围。国家行政部门或者行业机构在本合同签署生效之前已经发布的对工程项目或者材料有特定保修年限或者豁免保修的,以国家行政部门或者行业机构的规定为准。  

  2、甲、乙双方对保修的其他约定:  。  

  第十六条 违约责任  

  1、当发生下列情况时发包人违约:  

  (1)发包人不按时支付工程预付款;  

  (2)发包人不按合同约定支付工程款,导致施工无法进行;  

  (3)发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款;  

  (4)发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。发包人承担违约责任,赔偿因其违约给承包人造成的经济损失,顺延延误的工期。  

  2、发包方以上违约行为构成了一般违约,应承担的违约责任:未能按合同条款约定的时间内支付预付款、工程款,发包方向承包方支付的违约金为:

  元,合同继续履行。发包方其他违约行为应承担的违约金为

  元。  

  3、未能按合同条款约定的时间内支付工程款并经过承包方催告后仍没有支付,并造成了承包方损失的,为发包方严重违约,承包方解除本合同的,发包方应支付本合同暂定总价款百分之二十违约金。  

  4、当发生下列情况时承包人违约:  

  (1)因承包人原因不能按照约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工;  

  (2)因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准;  

  (3)承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。  

  5、承包方每拖延一天竣工,应向发包人承担

  元天的违约金;其他违约行为应向发包人承担

  元的违约金。  

  6、一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。签订本合同后,任何一方无正当理由而擅自解除本合同的,应向对方支付本合同暂定总价款百分之二十的违约金。  

  7、其他约定:

  。  

  第十七条 争议解决  

  1、发包人承包人在履行合同时发生争议,应当协商解决。当事人不愿协商或者协商不成的,双方可以向工程所在地的人民法院起诉。  

  2、发生争议后,除非出现下列情况的,双方都应继续履行合同,保持施工连续,保护好已完工程:  

  (1)单方违约导致合同确已无法履行,双方协议停止施工;  

  (2)经过协商停止施工,且为双方接受;  

  (3)法院要求停止施工。  

  第十八条 不可抗力  

  1、不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾,以及专用条款约定的风、雨、雪、洪、震等自然灾害。  

  2、乙方在遭遇不可抗力影响施工的,应当及时采取措施避免损失的扩大,并将有关情况通知甲方。否则,应当就扩大部分的损失承担赔偿责任。  

  第十九条 合同附件  

  1、工程施工项目确认书  

  2、施工图纸或工艺说明确认书  

  3、项目变更单  

  4、分项工程,隐蔽工程验收单  

  5、承包人提供的材料明细表  

  6、发包人提供的材料明细表  

  7、工程验收单  

  8、工程结算单  

  9、工程保修单  

  10、发包方身份证或营业执照复印件  1

  1、承包方身份证或营业执照复印件  

  第二十条 附则  

  1、本合同一式两份,双方各执一份,具有同等的法律效力  

  2、本合同的附件是本合同的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。  甲方(签章):  地址:  法定代表人或授权代表:  身份证号:  签约地点:  签约时间:________年____月____日  乙方(签章):  地址:  法定代表人或授权代表:  身份证号码:  签约地点:  签约时间:________年____月____日

新版居间工程合同书 篇19

  发包人:  承揽人:  根据《民法典》和《建筑安装工程承包合同条款》及国家建筑施工合同文本的规定,结合本工程具体情况,双方达成以下合同条款内容:  

  一、承包项目:甲方有 工程,地址承包给乙方施工,工程项目 ,工程价格 ,其中单价内容有一切辅助用工及图纸范围内一切相应工作内容( )等。  

  二、工程质量:乙方必须严格遵守建筑工程施工质量验收标准,按甲方提供的图纸施工,确保质量,达到优质工程,所有施工程序必须按有关规定标准要求执行,如乙方出现质量问题而造成返工的,工料损失均由乙方自身承担,在各项施工内容的间接或隐蔽施工之前,必须经甲方验收合格后方可进行下道工序施工。  

  三、施工程序:工程所需的原材料由乙方自行采购,甲方要求检测的材料需现场取样检测合格后方可使用。如因设计方案或甲方方案变更,乙方必须无条件服从甲方及业主安排。乙方必须按照甲方规定的施工进度计划如期完成,不准找任何借口拖延工期或因短时间的下雨而拖延工期。  

  四、施工期限:总工期 天,要求乙方在所限施工期间合理安排穿插作业,从________年____月____日至________年____月____日竣工,乙方必须在规定期限内完成图纸上的所有工作量,如在规定期限内没有完成,造成工期拖延的,将以合同总价的5‰每天进行罚款,罚款在合同总价中直接扣除。  

  五、安全责任:乙方在施工期间要严格遵守《建筑安装工人程安全生产基本规定》,尽心尽责做好安全工作,不准做对各工种有危害的存在隐患的事情或现象。不准无理取闹、打架斗殴及抛物等现象,出现一次均处500元罚款,并要求肇事者从事发日至工程结束不准进入工地,罚金在合同总价中直接扣除。由于乙方所造成的一切安全事故均由乙方承担后果,甲方概不负责。施工现场乙方不准带小孩、闲杂人员进入。  

  六、文明施工: 乙方必须达到市级文明施工工地要求。  

  七、施工材料、机械及用具事项:所有材料、施工机械、用具及施工辅料均由乙方自理。甲方不负责机械的运输及保管工作,只负责图纸和技术服务。  

  八、付款方式:根据所做工作量按期付款50%,按要求将图纸范围内合同内的所有工作量全部做完并验收合格后付至总价的90%,留10%作为工程质保金在交付后________年内付清。  

  九、备注: 本合同一式二份,甲乙双方各执一份,字双方签字之日起生效。  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________  ________年____月____日

  ________年____月____日

新版居间工程合同书 篇20

  甲方:________  乙方:________  依《中华人民共和国民法典》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲、乙双方就_______(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致,土建工程劳务承包合同。订立本合同。  

  第一条工程概况  工程名称:______________  工程地点:______________  

  第二条工程承包范围  ___________________________________  

  第三条工程工期  

  1.计划开工日期:________年____月____日,计划完工日期:________年____月____日,总日历天数_______天;  

  2.主要节点工期:___________________________________  

  3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。  

  第四条工程质量标准  所承包工程范围内的工程质量必须达到_____________________  

  第五条组成合同文件及解释顺序  组成本合同的文件及优先解释顺序如下:  

  1.本合同;  

  2.本合同附件;  

  3.招投标文件;  

  4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范;  注:上述文件应互为补充,在合同中出现含糊不清或不相一致时,按上述顺序解释,不能清楚解释时,在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。  

  第六条标准规范  本合同适用标准规范:____________________________  

  第七条甲方责任和义务  

  1.负责统一制定各项管理目标,组织编制施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。  

  2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系,协调现场工作关系。  

  3.根据工程情况要求乙方增减施工人数,满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。  

  4.及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。  

  5.按本合同约定,向乙方支付劳动报酬。  

  6.统筹安排、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用水、用______________其费用:  

  7.协助乙方办理现场施工人员出入证件,其费用由乙方自理。  

  第八条乙方责任和义务  

  1.遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度,做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。  

  2.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准,对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划),合理组织,科学安排作业计划,投入足够的人力、物力、保证工期;承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。  

  3.应按招标文件要求和承诺的管理人员、安全员(持证)保质保量到位。技术工人必须按国家规定持上岗,技工必须有职业技能操作证,持证率达到100%。特殊工种必须有特种作业操作证,持证率达到100%  

  4.服从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理:接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;  

  5.做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏,应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款:  

  6.按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施:  

  7.按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付务工人员工资(务工人员工资每月造册备案),承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果;  

  8.为其施工人配备必要的劳动保护和安全防护用品(如安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关的防护用品);  

  9.进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件;禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员;禁止使用不法人员,乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。  

  10.甲方在资金暂时不到位,业主未能按时拔付工程款的情况下,乙方不得因此而影响正常施工,不得聚众闹-事,做到对甲方的谅解,合同范本《土建工程劳务承包合同》。  

  第九条环境保护、安全生产和文明施工  

  1.甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育;依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方的相关工作实施情况,使其体系有效运行。  

  2.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全施工标准进行施工;加强对现场操作工人的安全教育;认真落实安全措施,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,确保安全生产;随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。由于自身安全措施不力及违章操作造成事故,承担一切责任后果和经济费用。  发生安全事故,乙方应按有关规定立即上报甲方有关部门,同时按国家有关法律规定对事故进行处理。  

  3.乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;保证施工现场整洁有序,符合文明施工的有关规定和要求,维护甲方良好的企业形象,并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。  加强现场管理,采取一切适当的措施,保护现场内外环境,限制由施工作业引起的噪音或其它污染;避免对公众和

  第三方财产造成损害和妨碍。  

  第十条材料、设备供应与管理  

  1.甲方提供给乙方使用的周转材料实行调拔制,根据工程计划需要向乙方提供。  

  2.乙方就妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备(包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放);因保管和使用不善发生丢失、损坏,乙方应按领用时的价格赔偿。  

  3.材料按预算分折量对乙方实行限额领料,乙方应合理用料、注重节约。如材料使用超出预算用量,则超出部分的费用由乙方承担;材料节约部分,由甲乙双方按_______比例分成。  

  第十一条承包方式、价格及包含的内容  

  1.承包方式及单价  

  2.承包价格所包含的内容:  承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费:小型机具费用;各类材料的场内二次倒运;自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日费用;包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库;劳动保护用品费用(安全帽、安全带、手套等);安全防护设施的搭拆(安全网、防护栏杆、防护棚等);文明施工费用(包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工);承包工程范围内的配合测量放线、材料试验、电工、机械设备维修和安装拆卸配合用工;预防一般性自然灾害所采取的措施用工费用;  

  3.本合同单价为一次包死价格,在合同实施期间不因其它因素变化而调整变动。  

  第十二条结算办法及付款方式  

  1.每月____日由甲方按乙方实际完成工程量(或按工程进度节点)结算劳务承包费,____日按合同价款结算完毕,交甲方财务部门作为支付劳务承包费用的依据。  

  2.甲方不预付乙方生活费用,劳务承包费用按月支付(或按工程进度节点),付款时间为业主付款后,支付上月结算款的_______%。所承包工程完工后付结算款的_______%,余款_______%待所承包承包工程完工验收达到合同要求后付清。(结算款支付额以扣除劳务管理费后的数额为基数)  

  3.在每月的承包费结算中,应扣除乙方向甲方劳务公司应缴纳_______%的劳务管理费。  

  第十三条施工验收  

  1.乙方应按本合同约定的质量标准组织施工,确保施工质量。施工完毕,乙方应及时向甲方提交自检报告,通知验收;甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收,验收合格后再进入下道工序施工作业;验收结果表明乙方施工质量不合格时,乙方应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的甲方的相关损失。  竣工验收时,业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷,乙方应无偿维修,并承担由此导致甲方相关损失,不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。  

  2.乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内

  第三方的工作必须乙方配合时,乙方应按甲方的指令予以配合。(配合

  第三方工作的费用另外协商)  

  第十四条工程保修  

  1.保修范围、期限:______________  

  2.保修期间,乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修,若乙方未按甲方要求执行,甲方可委托其它单位或人员修理,其费用由乙方承担。  

  第十五条保险  

  1.乙方负责人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用。  

  2.保险事故发生时,甲、乙双方有责任采取必要的措施减少损失。  

  第十六条争议  

  1.甲、乙双方在履行合同时发生争议,可以自行协商解决;否则,双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。  

  2.发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护好已完工作成果;  

  2.1单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同;  

  2.2调解要求停止合同工作,且为双方接受;  

  2.3仲裁机构要求停止合同工作;  

  2.4法院要求停止合同工作。  

  第十七条合同履约保证金  

  1.乙方向甲方缴纳合同履约保证金_______元。  

  2.合同履约保证金所含内容应包括本合同内所定的各项批标及投标文件内的承诺条件,如:工期、质量、安全、环境保护、文明施工、施工高峰期所到位人员数,农忙季节的人员数量,支付农民工资,遵纪守法等。若达不到以上内容所规定的要求,则从履约保证金中扣除一定的金额;若发生严重违约或给甲方造成无法挽回损失的,没收全部保证金,并赔偿由此给甲方造成果。  

  3.本工程完工后,乙方按双方所签订合同的内容完成,经有关部门验收符合本合同规定的要求,则甲方在____月内返还乙方的履约保证金(不计利息)。  

  第十八条不可抗力  

  1.不可抗力的标准执行甲方与业主签订的合同,当甲方与业主签订的合同没有相应标准时,执行国家或地方政府规定。  

  2.不可抗力事件发生后,乙方应立即通知甲方项目经理,并在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失,甲方应协助乙方采取措施。  

  3.因不可抗力事件延误的工作时间相就顺延。  

  4.因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除迟延履行方的相应责任。  

  第十九条合同解除  

  1.如因不可抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主方原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,可以解除合同。  

  2.因不可抗力或业主原因造成合同解除,乙方就妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按要求撤出施工场地;甲方按合同约定支付已完工作劳务报酬。  

  第二十条合同终止  双方履行合同全部义务;劳务报酬价款支付完毕;乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果,并经竣工验收合格后;保修期满未发生质量问题,本合同即告终止。  

  第二十一条合同份数  本合同一式_______份, 甲方_______份;乙方_______份。  

  第二十二条补充条款  __________________________________________  

  第二十三条合同生效  本合同双方约定_______后生效。  合同签订时间:______________  合同签订地点:______________  甲方(盖章):______________  乙方(盖章):______________

新版居间工程合同书 篇21

  发包方: (以下简称甲方)  合同编号:  签定地点:  承包方: (以下简称乙方)  签定时间:________年____月____日  根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑工程质量管理条例》及有关规定,结合本工程的具体情况, 经甲、乙双方协商一致,签订本协议,以资共同遵守。  

  第一条 工程概况  

  1.工程名称:  

  2.工程地点:  

  3.工程内容:  

  4.工程造价:暂估 万元。  

  第二条 工程期限  

  1.工期为 天。  

  2.开工日期:________年____月____日  

  3.完工日期:________年____月____日  

  4.如遇下列情况者,工期顺延:  

  (1)遇人力不可抗拒的因素,而影响工程进度。  

  (2)遇甲方连续停水停电24小时以上而影响工程进度。  

  (3)因甲方变更建设计划或施工方案,而不能继续施工。  

  第三条 工程承包方式及工程价款的结算  

  (一)本工程承包采用总价包干方式:包干价为 元(大写: )  

  (二)本工程承包采用预结算方式:  工程量由甲、乙双方现场施工员办理签证。  

  第四条 材料供应  

  1.乙方按照设计规范,自行采购此工程需要的材料,并提供产品合格证明,对材料进行现场抽检。乙方送检合格后经甲方现场代表签字认可方能使用。如违反本条规定, 每次支付 元的违约金,并拆除未经甲方认可的材料,损失由乙方自负。  

  2.材料价格执行《____市工程建设材料》价格信息期。  

  3.所有材料必须具有出厂证明和合格证。  

  第五条 付款办法  本工程待工程验收合格后, 按实际审定结算造价, 扣留总价的 %的保修金后,由甲方一次付清,保修期为________年。待保修期满后工程无质量问题,乙方履行完毕保修义务,甲方将保修金无息返还乙方。  

  第六条 工程质量和检查验收  工程竣工验收,应以施工验收规范和质量检验标准进行质量评定和验收,确保验收一次达到__(合格、优良、优质)。如因乙方的原因致使工程质量不合格,甲方有权要求乙方在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理、改建后,造成逾期交付的,乙方应承担本协议规定的逾期完工的违约责任。  

  第七条 双方责任  甲方责任  

  1.派驻现场施工代表负责验收、签证、协调、监督等工作。  

  2.承担有关文件规定的甲方应承担的责任和义务。  乙方责任  

  1.严格按国家有关规范、规定进行施工,保证工程质量和安全施工,若发生安全事故由乙方自理,甲方概不负责。  

  2.按协议规定的工期完成施工任务。如逾期完工,每拖延一天应向甲方支付违约金元。  

  3.乙方在整个施工过程中,保持材料堆放整齐,现场清洁,工程完工后应及时清运建筑垃圾,做到物尽场清,如违反,应向甲方支付违约金 元。  

  4.因乙方的原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的,承包人应承担损害赔偿责任。  

  第八条 变更合同必须经甲、乙双方协商一致方能变更,任何一方不得擅自变更合同。变更合同应当采用书面形式,否则变更无效。任何一方应承担擅自变更合同和无效变更合同给双方造成的经济损失。  

  第九条 解决争议的方式  因履行本合同发生争议,由双方协商解决,协商不成,依法向建设项目所在地人民法院起诉。  

  第十条 其它  其它未言明事项,一律按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑工程质量管理条例》规定执行。  

  第十一条 本协议自甲、乙双方签字盖章之日起生效。  

  第十二条 本协议共 份,甲方持 份,乙方持 份,均具同等法律效力。 发 包 方: 承 包 方:  法定代表人:  法定代表人:  委托代理人:  委托代理人:  项目负责人:  电 话:  电 话:  开户银行:  开户银行:  帐 号:  帐 号:  编码:  编码:________年____月____日

新版居间工程合同书 篇22

  发包方:  承包方:  根据《民法典》和相关法律法规,本着诚信守约、平等互惠的原则,经双方协商一致,签订塔机安装合同。  

  (一)、安装塔机的概况  

  1.1塔机型号:-63  

  1.2塔机生产厂家、生产许可证、出厂合格证。  

  1.3塔机安装说明书  

  1.4塔机安装高度说明:  

  (二)、安装塔机时间地点  

  2.1地点:兰大渝中  

  2.2时间:________年____月____日  

  (三)、费用及付款  

  3.1安装费、安检费资料费。  

  3.2安装完毕验收合格付款80%,经安检部门认可的检测单位检测合格付清余款。  

  (四)、甲方责任  

  4.1提供安装塔机的全部技术资料  

  4.2提供安装塔机的整件和合格配件。  

  4.3提供《甘肃建筑起重机械登记表》  

  4.4 督促施工总包方单位创造安装塔机的施工条件。  

  4.5 协助安装单位做好安装塔机全过程的安全技术工作。  

  (五) 乙方责任  

  5.1应提供安装单位资质证书和安全生产许可证。  

  5.2特种作业人员必须持证上岗(应提供单位名称及证书)  

  5.3安装塔机,专职安全生产人员和专业技术人员必须亲临现场,加强管理。  

  5.4编制塔机安装方案,并严格执行,确保塔机安装的质量。  

  5.5应与施工总包单位签订安装塔机的安全协议书,并严格执行,确保塔机安装过程的安全。  

  5.6安装完毕应提供塔机安装相关资料和验收记录。  

  (六) 其它  

  6.1合同未尽事宜,双方协商解决。如协商解决不成,则通过所在地法院裁决。  

  6.2 合同一经双方签字、盖章即生效。  

  6.3 合同一式贰份,甲乙双方各执一份。  发包方:  承包方:________年____月____日

新版居间工程合同书 篇23

  发包单位:(以下简称甲方)  承包单位:(以下简称乙方)  甲方委托乙方承担公司部分环境景观绿化工程的施工。甲、乙双方本着互相协作,紧密配合的原则,订立本施工意向合同。  

  一、工程概况  

  1、工程名称:环境景观绿化工程  

  2、工程地点:____县路号  

  3、工程承包方式:包工、包料、养护成活、包工期、保质量、保安全  

  二、工程价款  

  1、合同价款:经甲乙双方协商,本工程承包范围内合同价款暂定为万元整,竣工后据实结算。  

  2、合同价款涵盖内容为:  

  (1)绿化包括起苗、包装、运输、挖坑、换土、采购杂肥、栽种、清场、直至养护期间浇水、治虫、除草、减枝、施肥、更换死亡苗木等包种、包活、养护等全部内容。  

  (2)绿化土方平整及换、填土,渣土外运由甲方及监理工程师到现场测量后,方可外运。  

  三、施工工期  

  1、本工程计开工时间________年____月____日。  

  2、本工程预计完工时间________年____月____日。  

  3、如遇不可抗剂因素和自然灾害,或甲方原因,影响施工,经甲方签证后可顺延工期。  

  4、因乙方原因拖延工期,按每拖延一天,乙方应向甲方交违约金人民币1000元。甲方可从乙方的工程款内扣付。  

  四、工程支付  苗木栽植完毕,余款在养护期满,验收合格并移交甲方完毕后全部付清。  

  五、工程质量  

  1、所栽苗木质量必须符合工程要求,不得擅自改变苗木品种、规格及质量,所有苗木必须经过甲方验收合格后方可栽植;  

  2、施工过程中,乙方必须服从甲方的监督检查和质量管理,如因质量问题造成返工,其费用由乙方全部负责;  

  3、乙方在施工中要精心组织,确保安全,如有事故发生,后果自负;  

  4、乙方要确保施工现场清洁,及时清理废弃物。  

  5、乙方包栽包活,在栽植完工后,要养护苗木24个月,其间发生的费用由乙方负担。  

  六、甲方责任  

  1、提供施工场地、水准点、坐标控制点、水电源接引点。  

  2、监督检查工程质量、进度、负责设计图纸的处理、现场签证、工程进度款的支付、办理竣工结算。  

  3、由于乙方原因导致工程质量不合格的,甲方通知乙方后方可解除合同,合同解除自通知到达乙方之日起生效。  

  4、甲方负责提供四套施工图纸。  

  5、甲方委派为本工程现场代表,负责解决施工过程中出现的需要甲方协调的相关问题,并参与各种验收和签证工作,如变更现场代表应及时通知乙方。  

  七、乙方责任  

  1、乙方在签订本合同后三天内进场施工,否则乙方每日需承担合同总价3%的违约金;乙方超过七天没有进场施工的,甲方无需通知即可解除合同,若因此造成工程延误的,乙方负全部责任,并按合同总价30%的违约金赔偿甲方。  

  2、乙方进场施工后,五天内完成《施工组织设计》的编制,并报监理和甲方批准。乙方必须按批准后的《施工组织设计》所承诺配备的机械设备和工程技术人员、劳动力的数量开展工程进度;否则,甲方有权另行聘请其他施工单位代理乙方完成需要赶工的工程量,并按实际支付费用的1.5倍从乙方合同款项中扣除。  

  3、乙方负责办妥政府规定与本工程有关的施工手续,并自行承担因此产生的乙方需支付全部费用。  

  4、乙方遵守有关法律的39;规定,接受甲方、监理的指令,按照施工图纸。设计变更单、图纸会审纪要、施工及验收规范进行施工。  

  5、乙方进行施工后,在各方面与其他单位密切配合和承担管理协调责任。  

  6、乙方需从甲方指定的水电接驳点接驳施工用水用电,并采取措施避免工程施工对红线周围的地下管线、临近建筑物及市政设施造成破坏,因乙方原因导致破坏而造成的损失由乙方承担。  

  7、每周例会前一天向甲方、监理单位报送周报,周报包括本周计划和上周完成工作、未完成工作的情况说明(包括拟采取措施、最终完成时间)。  

  8、遵守政府主管部门对施工场地交通、施工噪音以及《中华人民共和国安全生产法》有关的管理规定,按规定办理有关手续,并以书面形式通知甲方、监理,严格遵守有关环境保护法律、法规,并按照环境检查审核要求,加强施工现场的环境管理,在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施,费用乙方承担。由于乙方责任造成的政府部门的罚款由乙方负责。如超出政府相关部门规定时间施工,造成周边居民投诉,责任由乙方承担。  

  9、已完工工程未交付甲方之前,负责已完工程的保护工作,保护期间发生损坏,乙方自费负责修复。工程完成时,进行全面的清理工作,做到工完场清。  

  10、凡乙方未能完成合同、规范规定规定的内容,造成甲方损失的,乙方负责赔偿甲方的有关损失。  1

  1、在工程施工过程中以及工程移交后保修期内,由于乙方责任出现质量问题、安全事故或者其他原因,受到报纸、电视等媒体的曝光或政府有关主管部门的通报批评会给本工程的社会形象造成影响,每次由乙方向甲方支付伍仟元违约金,造成经济损失的由乙方承担赔偿责任。  1

  2、乙方项目经理和技术负责人(包括水电安装负责人)需按时参加甲方项目部(或监理)组织的工程例会,因故不能按时参加的,须提前4小时向甲方请假,并在获得甲方批准后方可缺席或迟到,否则乙方每人需向甲方支付违约金200元。  1

  3、对工程例会(或会下),确定须由乙方完成的工作(如配合分包的工作,配合甲方销售和入伙的有关工作,确保工程质量方面的工作,确保安全、文明施工方面的工作等),乙方须按时完成。如乙方不能按时完成,则甲方有权推迟支付当期应付的工程进度款。  1

  4、施工用水用电由乙方委托甲方代付,甲方在需付乙方的工程款项中扣除代付的施工用水用电费。  1

  5、乙方需根据工程施工进度按时发放工人工资,否则将延缓支付工程款的时间。若出现劳资纠纷由乙方负责,否则甲方可以在付款时扣除代为发放。  1

  6、乙方委派为本工程现场代表,负责施工期间的全面管理。如变更现场代表应事先经甲方书面同意。  

  八、材料的供应  

  1、工程所需的苗木由乙方自行采购,到现场后,必须经甲方检查,确认符合设计,并得到甲方签字认可后,才能栽种。  

  2、乙方所购苗木必须是新鲜、树杆挺直、树形好、植株健壮。枝叶茂盛丰满,无病症现象。  

  3、工种所用材料,必须先向甲方提供样品及各种资料,经甲方检查,确认符合设计要求后,才能进场。进场后,必须及时向甲方报验,经检查合格后,才能施工。  

  九、工程质量检查验收  

  1、施工质量等级验收评定执行当地《园林绿化工程质量检验评定标准》有关规定,本园林绿化工程施工质量要求能满足上部苗木正常成活为质量标准,其园林绿化标准达到预期设计的效果。因乙方施工原因造成的苗木枯死,乙方无条件重植。  

  2、工程具备竣工验收条件,乙方按国家和本市的有关规定,向甲方提供竣工图四套,电子文档一套,甲方代表收到相关的资料后,组织有关部门验收,并在验收后的14天内给予批准或提出整改意见,乙方按要求整改并承担由自身原因造成的相应损失。  

  3、乙方每道工序都应向甲方报验,经甲方检查、签证后才能施工下道工序。  

  十、安全文明施工  

  1、安全检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于非甲方原因造成安全事故,责任和由此发生的费用由乙方承担。  

  2、乙方需对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责,同时为其办理必要的保险手续。  

  3、乙方须确保工地现场治安状况良好,不会对正常施工造成破坏影响。  

  4、乙方在动力设备、输电线路、地下管道以及临近正在施工建筑区附近施工时,施工前须做足安全措施后实施。  

  5、乙方全体现场施工人员须统一管理,佩戴工作牌。  

  6、施工期间,所有机械、工具、建筑材料等须堆放整齐,并保持道路通畅,及时清除余土及建筑垃圾,做到工完场清。  

  7、乙方安全文明施工达不到要求的,甲方可视其情况处以罚款。  十

  一、违约  

  1、违约的处理:合同双方的任何一方不能全面履行合同条款,均属违约。违约所造成的经济损失,概由违约方承担赔偿。  

  2、违约造成工期延误责任分担:甲方违约,工期相应顺延;乙方违约,工期不得顺延。  

  3、违约金的标准:合同履行中任何一方不能全面履行合同条款,均属违约。违约造成的损失,除承担赔偿因此造成对方的全部经济损失外,还必须向对方支付合同价款3%的违约金。  十

  二、养护  

  1、乙方派人负责对本工程进行为期两年的养护工作。  

  2、乙方应向甲方递交两年养护期的《绿化工程养护计划书》。  

  3、如乙方派人养护苗木工作不力,造成苗木枯死,乙方应补种。  

  4、因死亡而重新更换的苗木,需经过________年的养护后予以确认。  十

  三、未尽事宜,双方另行协商解决,本合同在履行过程中如发生争议,由双方当事人协商解决,协商不成时可向____市仲裁机构申请仲裁,仲裁结果为最终结果。  十

  四、本合同一式四份,双方各执两份,均具同等法律效力,双方法定代表人签字盖章后可生效,养护期满付清尾款后自行失效。  甲方(公章):_________  法定代表人(签字):_________  ________年____月____日  乙方(公章):_________  法定代表人(签字):_________  ________年____月____日

新版居间工程合同书 篇24

  工程名称:  工程地点:  发 包 方:  承 包 方:  签订日期:  发包方(甲方):  承包方(乙方):  根据学校绿化需要,为确保如期保质完成本工程,特签订本合同,条款如下:  

  一、工程地点  ____县校园内,具体位置按现场标记为准。  

  二、工程量、绿化点造价预算及其他要求:  

  1、工程量、绿化要求、参见校园绿化美化预算表进行。工程单价、总造价以评审和验收为准,结合绿化美化实际工作量随之增减总造价。暂定总造价为元。  

  2、其他要求:  

  (1)、此预算参照《____县________年绿化攻坚施工定额参考标准》计算。绿化面积以实际绿化面积计算。  

  (2)、绿化施工时,如需要变更绿化树种,必须由甲方同意后方可变更。  

  (3)、绿化地段如需增加填土或挖穴时增加工程量,由甲乙双方协商核算增加工程量工程款。  

  (4)、工程竣工后,工程量(含绿化点绿化面积、绿化苗木规格)按实际完成的工程量和评审单价核算工程款。  

  三、工期____月____日前完工。  

  四、种苗采购及要求  

  1、采购方式:甲方委托乙方进行采购,苗木到达施工现场后及时通知甲方进行验收,不符合规格和质量要求的苗木不准种植。  

  2、苗木规格及质量要求:所有苗木必须是苗圃移植________年以上的移栽苗,树杆直,冠幅饱满匀称,不偏冠,生长健康。  

  五、结算及付款方式:  根据预算,结合施工实际情况,按实际验收合格的数量核算工程款,对没有完成的项目按预算核减工程款,施工方凭____县内税务发票报帐结算。  

  六、工程质量及施工要求  一是种植施工时种植穴经验收合格后才能施基肥,二是施基肥后经验收合格进行表土回填,三是表土回填后经验收合格进行苗木栽植。具体要求如下:  

  1、种植施工。  

  (1)树种配置及种植位置:按规划要求施工,且保持绿化主线协调美观。  

  (2)种植穴规格:按绿化实际苗木大小挖到自然土层。  

  (3)基肥:种植前先施有机肥作基肥,每株1公斤,施肥后覆土10---20C(根据施工现场点确认,如需要超深的做好记录)。  

  (4)支撑:完成种植后,立即对所有种植植株进行支撑,全部采用切面>3C215;4 C的杉木方条进行支撑,支撑时注意保护树体不受损坏。  

  (5)施工方式及要求:全部采用人工施工,施工工具自理。严禁机械施工,施工时严禁损坏校园内其他设施,否则由施工方照价赔偿,施工后及时清场保持校园内清洁。  

  2、安全施工。  乙方在施工中要精心组织,并安装防护网(栏),确保施工安全和学生安全。整个施工过程中所发生的安全事故,后果由乙方自负。  

  七、验收办法  由甲方按照预算标准、绿化工程设计规划和本合同规定的要求及标准按挖穴、施肥、验苗、种植、支撑等五个环节分步进行  验收,对不合格的工程不予验收。  

  八、违约责任  

  1、工程质量不符合合同的规定,乙方负责及时返工,由此造成的损失全部由乙方自行承担。  

  2、乙方必须确保按期完成施工任务,否则甲方有权拒付工程款。不能如期完成施工任务,甲方有权解除合同,并将剩余工程另行发包。因此造成的损失由乙方承担。  

  九、合同的生效与终止  本合同自双方签字盖章后生效。管护________年,甲方验收合格、工程款支付75-80%,管护________年合格后支付剩余工程款。  

  十、本合同未尽事宜,双方协商解决。  十

  一、合同份数  本合同一式四份,具有同等效力,甲乙双方签字盖章后,甲方存二份,乙方存一份,教育局备查一份。  发包方(甲方): 承包方(乙方):  (盖章)(盖章)  代表(签字):代表(签字):________年____月____日________年____月____日

新版居间工程合同书 篇25

  建设单位:________________  设计单位:________________  施工单位:________________  合同编号:________________  ________年____月____日  建设单位:____(简称甲方)  地址:  施工单位:____(简称乙方)  地址:____________  兹有工程,经过投标、议标、决定由乙方施工。根据《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》规定,结合本工程的实际情况,为了明确工程项目及双方责任,本着互相协作,确保施工项目顺利完成的原则。经过甲乙双方协商签定本合同。  

  第一条:工程地点  

  第二条:工程内容  

  第三条:承包方式  

  第四条:工程价款及调整  

  1.工程价款  2.发生以下情况之一经双方协商同意后可做调整:  

  (1)甲方代表确认的工程量增减;  

  (2)甲方代表确认的设计变更或工程洽商;  

  (3)工程造价管理部门公布的价格调整;  

  (4)甲方原因造成的乙方窝工损失或其他得有关损失;  

  (5)合同条款以外得其他增减或调整;  

  第五条:付款方式  

  第六条:合同工期  

  1.双方商定总工期为____天。  开工日期:________年____月____日  竣工日期:________年____月____日  

  2.如遇下列情况,经甲方代表签证后,工程可以顺延。  

  (1)甲方不能按合同约定提供开工条件,  

  (2)工程量变化和设计变更;  

  (3)非乙方原因得超过4个小时以上时;停水停电停气  

  (4)工程款未按时支付;  

  (5)不可抗力(如地震台风火灾等)  3.由甲方责任造成的工期延误,甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用,相应顺延工期。  

  4.乙方如无正当理由拖延工期,每超过一天罚款元反之每提前一天奖励元。但奖罚累计不超过总造价得2%。  回答人的补充:49  

  第七条:工程质量要求:  

  第八条:材料设备:  

  第九条:工程施工前后双方的工作和有关责任  

  1.甲方:  

  (1)进场前天内,甲方必须将施工现场清理干净。为乙方提供施工人员生活住宿场地,并在乙方进场前办妥本工程报建和消防以及施工许可证等有关手续;  

  (2)负责解决施工场地的用水用电热力电讯保证乙方在施工期间的需求;  

  (3)按时支付工程款项;  

  (4)协调施工现场内各交叉作业施工单位之间的关系及施工次序,保证乙方顺利施工;  

  (5)组织有关单位进行图纸会审,向乙方进行设计交底;  

  (6)组织施工现场的隐蔽工程变更工程的验收和签证工作;  

  (7)负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作;  

  (8)组织工程竣工验收工作。  

  2.乙方:  

  (1)做好施工组织管理及向甲方提供工程进度情况;  

  (2)做好施工安全防范措施,确保施工安全;  

  (3)负责做好材料、设备的采购和保管工作;  

  (4)遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定,经甲方代表同意,需办理有关手续的,由甲方承担由此发生的费用,因乙方责任造成的罚款除外;  

  (5)参加工程竣工验收工作。  

  第十条:保修  保修期限:工程竣工验收合格及甲方在验收证书签字之日起计算,按国家规定的保修条款执行。本工程保修期为____个月

新版居间工程合同书 篇26

  甲方:   乙方: 张  针对甲方办公楼网络工程,甲方委托乙方进行设计及施工,双方对工程的施工事项友好协商,达成如下协议:  

  一、 工程内容:  三座办公楼的局域网网络架设工程  

  二、 主要工程量  

  1、 乙方按照X煤矿网络工程项目采购相应的材料。  

  2、 委托施工部分的产品应严格按照甲等规格进行采购,现场施工工具由乙方自备。  

  3、 施工范围包括本工程线路的安装和网络调试。  

  4、 工程造价:以网络工程综合布线工程预算书为依据,合同总金额:: 即人民币(大写): 整。 结算方式:  甲方须在工程完工后,向乙方支付全部工程款项。  

  三、 工程工期  工程工期于________年____月____日前完工(若遇特殊情况工期顺延)。  

  四、 双方责任和权利:  1甲方责任和权利  

  (1)甲方派同志为代表,到施工现场配合乙方工作,对工程质量进行监督检查,做好工程变更签证,完工后由甲、乙双方相关人员组成进行工程  验收。  

  (2)办理工程施工中有关手续,协助乙方处理工程对外联系、协调等问题。  

  2、乙方责任和权利  

  (1)乙方派同志为代表,到施工现场进行管理,对工程质量进行监督检查,做好工程变更签证。  

  (2)按工程施工规范、规程进行施工,所有施工人员必须做到严格执行安全操作规程,确保施工过程的人身及设备安全,做到安全文明施工,施工过程中出现的任何安全事故由乙方自行负责。  

  五、未尽事宜,由双方友好协商解决,除协商的问题外其它部分仍按合同执行。  

  六、本合同一式贰份,双方各执壹份。  甲乙双方的授权代表在下面签字,表示同意本合同的所有条款及条件。 本合同自签定之日起生效。  甲方代表签字:  乙方代表签字:________年____月____日

新版居间工程合同书 篇27

  甲方:___

  乙方:___

  二、承包内容:_____电气工程,包括电照、电视、电话、配管、穿线、照明器具安装、配电箱安装、避雷接地等施工图纸所包含的内容。单位工程施工现场电气设备的维护及临时线路架设和维护。

  三、合同双方的权力和义务:

  1、甲方负责材料供应,协调各种工序施工。

  2、乙方必须按设计文件、现行施工及验收规范、施工组织设计、施工技术交底、安全交底要求施工,在施工中发现材料质量问题及时汇报。乙方要提前一周提出材料计划,按时完成甲方安排的施工进度计划,并配合其他专业施工。

  3、乙方必须保证安全施工,杜绝重大伤亡事故,避免轻伤事故发生。如乙方不按操作规程和安全技术交底施工,不正确使用劳动保护用品,发生事故的责任依安全生产合同承担责任。

  4、乙方在施工中领取材料必须经过保管员准许,不准发生浪费和偷工减料现象,如发生浪费和不按设计施工,发生质量问题甲方有权视情节给予经济处罚。

  5、乙方领用电动工具等小型工具要保管好,对于正常损坏(如炭刷用完,轴承损坏等)甲方负责维修,对于人为损坏(如摔坏外壳、摔弯轴承,因轴承损坏而烧坏转子、定子等),乙方负责一切维修费。

  6、如乙方在施工中发生超出质量验评标准的'一律不给计算工资,不合格的返工重作,并扣罚返工所用的材料费。

  7、乙方施工完的每道工序必须履行签字手续,方可进行下道工序施工。每月报工必须经项目经理、施工员、技术员和质量检查员签字后才能生效。

  8、乙方有权拒绝甲方违章指挥,有权对不合理的进度安排提出异议,但经双方协商确认后,必须按时完成。甲方有义务向乙方提供劳动保护用品。

  9、乙方签订协议后向甲方交付安全施工抵押金500元,要求乙方在施工中遵守安全法规及安全条例,承包工程内容完工后,未发生安全事故及未违反现场安全规定,此项押金如数退还。

  10、为保证现场文明施工,要求乙方在现场遵守文明施工条例,乙方向甲方交付文明施工抵押金500元,作业完工后乙方未违反文明施工条例,甲方将此项押金如数退还。

  1、如乙方施工质量优良、节约材料、文明施工,积极参与制订材料计划并能提出合理化建议,在工程完工后甲方视乙方表现情况给予0.1—0.2元2奖励。

  2、乙方施工中使用的施工机械必须设专人持证上岗,上岗人员必须熟知本机械的性能和安全使用技术规程,并严格按规程操作。

  四、承包款结算方法:乙方必须在每月____日前报上月工作量,履行签字手续后结算80%工资,工程完工后经有关单位验收合格并向甲方交工后一次结清全部承包款。

  五、合同一经签定,双方必须共同遵守,如单方违约给另一方造成损失的,由违约方承担经济赔偿责任。

  六、本合同一式两份,甲乙双方各一份,自双方签字之日起生效。

  甲方签字:___

  乙方签字:___

新版居间工程合同书 篇28

  转让方(以下简称甲方):  法定代表人:职务:  住所地:  受让方(以下简称乙方):  法定代表人:职务:  住所地:  鉴于:  

  1、甲方系【

  】项目(以下简称目标项目,该项目系在建工程)的合法所有权人。  

  2、现甲方拟转让目标项目,乙方同意受让。  据此,甲乙双方根据《中华人民共和国____市房地产管理法》、《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规,经友好协商,就转让目标项目相关事宜达成一致,于年____月____日(以下简称协议签订日)在____市____区(以下简称协议签订地)订立本协议,供甲乙双方共同遵守。  

  第一条 目标项目概况  

  1.1项目名称:  

  1.2项目地点:  

  1.3项目面积:占地面积 平方米,总建筑面积 平方米(最终面积以工程骏工验收后实测面积为准),总投资金额为。  

  1.4项目范围:  本项目用地的土地性质为,其四至范围为东至 ,西至 ,南至,北至 。目标项目的具体范围见合同附件一所附的图纸。  

  1.5项目现状:  

  1.

  5.1开发现状:  

  1.

  5.2投资现状:  

  第二条 目标项目已取得的合法批准文件或证书  

  2.1规划意见书,编号:  

  2.2建设用地规划许可证,编号:  

  2.3建设工程规划许可证,编号:  

  2.4建设用地土地使用权证,编号:  

  2.5建设工程施工许可证,编号:  

  2.6其他批准文件或证书:  

  第三条 甲方已签订的与目标项目有关的合同与协议处理  甲方就本目标项目已签订的合同与协议具体由甲乙双方另行协商处理。  

  第四条 目标项目相关变更手续的办理  甲乙双方同意,自本协议签定之日起____日内办理完毕目标项目的所有权变更登记手续及目标项目的建设手续。  

  第五条 目标项目有关资料的交接  

  5.1本协议

  第四条约定的变更登记手续办理完毕后,甲乙双方就  目标项目有关资料进行交接。  

  5.2上述交接完成后,由甲乙双方签署资料交接清单。  

  第六条 目标项目的转让对价  鉴于乙方系甲方投资设立的全资子公司,甲方转让目标项目作为甲方向乙方的投资,乙方无须就目标项目的转让向甲方支付任何对价。  

  第七条 税费及相关费用的承担  甲乙双方确认因目标项目的转让所发生的所有税费、手续费、登记费及相关费用由

  方承担。  

  第八条 甲方权利义务  

  8.1甲方确保对目标项目拥有合法所有权,不存在任何权利瑕疵;  

  8.2甲方确保目标项目的现状完全符合本协议约定;  

  8.3甲方确保目标项目上不存在任何甲方已向乙方披露以外的抵押、质押或其他任何形式的担保物权;  

  8.4甲方承诺,此次目标项目的转让符合政府主管部门要求的各项条件;  

  8.5在本次目标项目转让过程中,甲方将全力配合乙方完成目标项目转让的相关工作;  

  8.6如违反上述约定,甲方应当赔偿乙方因此所受到的一切损失(包括但不限于

  第三方索赔)。  

  第九条 乙方权利义务  

  9.1乙方保证具备履行本协议项下的所有义务和责任的能力;  

  9.2乙方确保正确履行本协议项下的各项义务。  

  第十条 违约责任  甲乙双方任何一方履行约定不符合协议的.,违约方应当据实赔偿守约方因此遭受的全部经济损失。  

  第十一条 保密  协议各方应共同采取一切必要措施,对各方因通过本次合作而从协议他方取得的商业秘密采取保密措施,以防止商业秘密被泄露、使用、被公开或落入未经授权人士手中。  

  第十二条 通知  甲方联系地址:  乙方联系地址:  协议各方均保证上述联系地址真实有效,保证其他方按该地址邮寄或送达的邮件或物品均能送达本方。若出现拒收、代收、退回等情形,均视为已送达本方。任何一方更改地址应在____日内以书面形式通知其他各方。  

  第十三条 生效及其他  1

  3.1本协议一式

  份,转受让双方各执

  份,具有同等效力,自各方签字盖章之日起生效。  1

  3.2各方就本协议的履行有争议时,应通过友好协商解决。协商不成,任何一方均可向协议签订地的人民法院提起诉讼。  1

  3.3如各方针对本协议有未尽事宜,另行签订补充协议。  甲方(盖章):  法定代表人或授权代表(签字):  乙方(盖章):  法定代表人或授权代表(签字

新版居间工程合同书 篇29

  建设单位:_________,以下简称甲方;

  咨询单位:_________,以下简称乙方。

  为了使_________建筑安装工程的构想科学,设计和施工经济、合理,建设速度快,误差小,经甲乙双方充分协商,特订立本合同,供双方遵守执行。

  第一条 首先甲方应于________年____月____日以前将规划局红线图、上级部门批文、委托书以及建筑安装工程的建筑面积、安装项目、消防方式、库房每层净高等资料提交乙方。

  第二条 而乙方根据甲方要求,对_________建筑安装工程的地形、地质条件、建筑安装构想等进行可行性研究,最后编制出设计任务书及匡算表,于________年____月____日以前交付甲方。

  第三条 甲方根据国家计委颁发试行的《工程设计收费标准》,承付乙方咨询费_________元。自本合同签订之日起____日内,甲方先付给乙方_________元,待乙方将设计任务书及匡算交付甲方后____日内,再付给乙方_________元。

  第四条 为本咨询工程需要到外地进行调研、收集资料人员的差旅费,由甲方负担。

  第五条 甲方的违约责任

  1、甲方如不按本合同规定的时间向乙方送交有关文件、图纸和资料,乙方可按耽误的时间顺延交付设计任务书及匡算表的时间。

  2、甲方如不按本合同规定的时间向乙方交付咨询费,迟延一天,按迟延交付款额数罚款_________‰。

  3、甲方如果中途中断咨询请求,乙方咨询工作已经过半的,应付给乙方全部咨询费;咨询工作尚未过半,按总咨询费的_________%收费。

  第六条 乙方的.违约责任

  1、乙方如不按本合同规定的时间交付设计任务书及匡算表,迟延一天,按总咨询费金额数罚款_________‰。

  2、乙方如中途中断咨询,应按总咨询费向乙方交付罚款。

  3、乙方所提供的技术咨询服务,因质量缺陷或过错给甲方造成经济损失的,应负责赔偿。如果由此引起重大事故,造成严重后果的,还应追究其主要负责人的行政责任或刑事责任。

  第七条 其他约定条款_________。

  第八条 本合同自签订之日起,甲乙双方不得随意更改。如有未尽事宜,需经双方协商解决。本合同正本一式两_________,甲乙双方各执_________份。合同副本一式_________份,分别交_________各一份。

  建设单位(甲方)(盖章):_________

  咨询单位(乙方)(盖章):_________

  地址:_________

  地址:_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  日期:_____年_____月_____日

  日期:_____年_____月_____日

221381
领取福利

微信扫码领取福利

新版居间工程合同书

微信扫码分享