随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，关于合同的利益纠纷越来越多，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。那么合同应该怎么制定才合适呢？下面是小编帮大家整理的最新合同模板，仅供参考，希望能够帮助到大家。
广告发布方(以下简称乙方)：________________有限公司
甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》和《广告法》及有关规定，本着互惠互利的原则，经甲乙双方友好协商达成以下协议，签订本合同并共同遵守。
第一条、合同双方
1、甲方是本合同涉及的广告位需求单位，亦是当地工商行政管理局核准的合法单位。(附件一：营业执照及相关广告发布的许可证明手续由甲方提供)。
2、乙方是经大连市工商行政管理局核准的广告发布单位，拥有本合同第二条所提及该媒体的合法拥有者和广告发布单位。(附件二：营业执照由乙方提供)。
第二条、广告、广告发布内容
1、甲方委托乙方在制作、发布大型户外广告牌。乙方对甲方所委托的一切正当权益负责。乙方按甲方提供的广告画面样稿数据(未经甲方同意，乙方不得改动广告样稿)负责办理相关部门等广告审批手续。
2、发布地点：(附件三：该媒体的实景位置图，由乙方提供)
3、发布时段：_____年_____月_____日 至_____年_____月_____日 。发布期为________年，正式发布时段以实际发布时间为准。
4、广告内容：以甲方提供、要求的广告画面为准。
5、广告内容审查：甲方提供广告内容画面数据，由乙方负责提交当地管理部门审批确认。
6、媒体制作材料：钢结构框架、底板全封闭。画面为电脑喷绘布。
7、媒体形式：电脑喷绘广告牌。
8、媒体规格：(长)米(宽)米面=㎡(广告画面净尺寸);
9、数量：________个
第三条、广告费
1、合同金额为rmb：________元(大写人民币_____元 整);
2、本合同的广告费包括：广告发布费、制作安装费、占地费、维护清洁费、申办手续费以及应向政府有关部门交纳的费用等凡涉及本业务之必要的一切费用。
第四条、货币及支付
本合同广告所有费用以支票或电汇形式支付。广告费用由甲方付给乙方，乙方为甲方开具广告业专用发票(开具项目：广告发布费)。
第五条、支付方式
签订合同之日甲方预付广告款50%，即rmb：________元(大写：________)。
画面安装完毕七个工作日之内甲方付尾款50%，即rmb：________元(大写：________)。
第六条、广告制作及安装、验收
1、制作、安装
乙方严格按本合同规定的要求进行制作，广告牌体须保证涂漆均匀，除甲方所提供广告内容及甲方标识外无其它标识。乙方为甲方提供首次广告画面制作安装。
在合同期内出现：如出现画面破损、画面严重褪色之情况，由乙方负责重新更换;如因甲方所提供画面内容变化需更换画面，则乙方需予以配合进行制作与安装，甲方以每平米________元向乙方另行支付费用。(附件四：画面尺寸由乙方提供)。
制作工期：自本合同签订及工商批文、施工许可证手续完备之日起7天内完工。当施工期间遭遇特殊情况时(如：狂风、暴雨或者不可抗力因素等)，甲乙双方另行协商。
2、验收：乙方本着安全为本的原则，在安装完毕后，通知甲方确认画面，3日内甲方无异议，即认可画面安装完好，在合同约定期内给乙方付款。
第七条、管理责任：
乙方应在发布期内确保画面平整、清晰、色彩亮丽不褪色。并做好画面的清洁、保养工作，如出现画面褪色、破损，乙方应在48小时内修复，并将修复情况通报甲方。如遇广告媒体大修，需提前15天内以书面形式通知甲方，并在约定时间内完成检修。
第八条、危险责任
乙方应定期检修广告媒体，如因乙方管理不善或因其他原因造成广告媒体损坏及由此造成的损失，均由乙方承担全部责任，与甲方无关。
第九条、退款、违约责任
由于任何一方违约(不可抗力原因除外)造成合同不能履行，或履行不能达到合同中规定的要求，双方应自违约之日起计算，按合同总价÷365_实际发布天数结算余款，并在7日内多退少补。另违约方需根据对方的实际损失给守约方部分补偿。在本广告发布期间，由于不可抗力原因，造成本合同乙方不能履行，可允许乙方通过其他广告位进行弥补，如果依然不能顺利履行或双方协商不成，甲、乙双方互不承担责任，但双方应按合同总价÷365_实际发布天数结算余款，并在7日内多退少补。
甲方应按合同约定的时间和金额准时向乙方支付广告费，如果逾期一周未支付规定广告费款项，乙方有权中止广告合同，盖不退还甲方先期支付的各项费用，并保留追究甲方违约责任权力。
甲、乙双方不得无故终止合同，如在合同期内甲、乙方单方面要求提前终止本合同，由双方协商解决，并补偿对方相应损失。如因不可抗力或政府禁令导致广告不能发布，或有影响发布效果(需提供影响发布效果的证据)的，双方协商解决广告剩余发布期或甲方要求乙方的广告期的时间向后顺延。如出现上述情况，双方互不承担责任。
合同期满后，在同等条件下甲方有优先续约权，甲方如需续约应于合同期满前叁个月与甲方协商续约事宜，并重新签订合同，并与合同期满前一个月付下一年度款项。
第十条、解除合同与损害赔偿
若甲、乙任何一方违反本合同规定的条款，从而造成本合同无法执行，则守约方可行使解除本合同的权利，并追究违约方的违约责任。
第十一条、保密
甲、乙双方均有保守本合同条款秘密的义务。
第十二条、协商
若甲、乙任何一方对本合同中界定的事项或对本合同的任何一款产生异议、分歧时，双方应本着平等的原则，友好协商解决。若协商不成，可将争议提交乙方所在地仲裁或人民法院裁决。
第十三条、其他
本合同正文及附件(附件是正文不可分割的一部分)。经甲、乙双方代表签字、盖章后，正式生效。
本合同一式贰份，甲已双方各执壹份。
备注：以下无正文
甲方：________________乙方：________________
法定代表人：________________法定代表人：________________
公司电话：________________公司电话：________________
经办人：________________经办人：________________
电话：________电话：________
开户行：________________开户行：________________
帐号：________________帐号：________________
日期：_____年_____月_____日 日期：_____年_____月_____日
游客朋友们：
大家好，你们一路辛苦了，您乘兴而来，满意而归，是我最大的心愿，也是我的职责。如果您在旅途中有什么困难和要求请及时与我联系，我将尽最大努力满足您的要求。同时，也希望您对我的服务提出意见和建议，预祝各位在山口湖玩的开心、愉快。
山口湖风景区是国家aaa级旅游风景区，是国家级水利风景区，是黑龙江省级风景名胜区。距五大连池市区52公里，距五大连池世界地质公园68公里，距北安市42公里。以其独特的风韵吸引着八方游人前来体味回归大自然的真切感受。这里既有奇山怪石、水鸟世界，又有碧波万顷、鱼儿飞跃。
游客朋友们，现在我们的前方可以清晰看到迎接我们的就是山口湖景区正门，这是一个古典的建筑物，我给大家简单介绍一下，这座仿古牌楼建于20xx年10 月，它的建筑名称叫做四柱五牌坊，我们可以看到牌楼上面由多幅龙或凤的图案组成，图案间补以花卉;并且沥粉贴金，金碧辉煌，十分壮丽。这是我国明清时期就出现的一种彩画，叫和玺彩画，在古代时多用于宫殿装饰中。我们可以看到非常醒目的三个大字“山口湖”这是黑龙江省书法家协会秘书长高庆春先生所题。
下面我简要为大家介绍今天的行程安排，我们今天山口湖生态旅游的第一项：我将带着大家到山口湖湿地第一漂去漂流。第二项：我们在山口湖度假村为大家准备了丰盛的午餐，有山口湖独具特色的鱼类和山野菜等美味佳肴供大家品尝，味道鲜美、营养丰富，会给予您和您的家人及朋友带来回味无穷的享受。度假村内设备齐全、服务周到、环境优雅，并设有高档套房、普通套房、标准房共计80多张床位可供游人居住， 24小时热水可供使用。度假村餐厅可供100多人同时用餐。第三项：我们将乘船去游湖，我们会感受到两岸群山连绵、绿草花香的大自然气息。第四项：我将带大家到匹特搏野战射击场射击，让您感受到走进充满硝烟的战场中去，而不是在看电影。第五项：我们为大家准备了休闲活动：游乐场脚踏船，钓鱼场垂钓。
游客朋友们现在我们就要一起去漂流，沿途我们将看到两岸葱郁的丛林、丰硕的田园、飘香的花草，您就像那一叶小舟沿着讷谟尔河的支流缓缓而下，会让您真正的感觉到在不经意间已经融入了这清心飘逸的大自然中，心情也会由此变得舒畅、爽朗，同时相互泼水戏嘻会让您感觉走进了傣族民间的泼水节，别有一番情趣，令您回味无穷。
为了让大家玩的尽性，玩的开心，安全的到达漂流的终点，下面我主要为大家介绍漂流须知：一、游客朋友们请您跟我一起来正确的穿好救生衣，认真系好每条带子，为我们的安全提供最可靠的保障。二、听从工作人员的安排，遇到小的困难请不要惊慌，漂流途中不要随意站在皮艇的边缘，要保持皮艇的平稳性。三、为了保护生态平衡和我们的自身安全，请大家不要随意攀拉两岸的树枝花草。四、游客朋友请将你的贵重物品和手机放在车内或是交专人保管。如果大家都听清楚了就可以按先后顺序坐好。
游客朋友，现在展现在我们面前的是水利发电站发电厂房，它是属于调峰电站，它始建于1995年10月，竣工于1999年12月，它总装机两台机组，装机容量2.6万千瓦时，(单机容量1.3万千瓦时)，年发电量近4000万度，发电站主要是利用水能源发电，经过20多米落差冲击水轮机，并带动水轮机飞速旋转由水的动能转化电能的原理，电站发出来的电直接并国网输送到全国各地走进千家万户，为急需用电的偏远地方送去了山口的光明。
游客朋友现在我们的正前方犹如一条巨龙横卧在两山之间，这就是我要给您介绍的拦河坝，它始建于1995年8月，竣工于1999年10月。它的坝身长763 米，坝高35.7米，坝身的主体结构沥青砼心墙堆石坝，它能够抗击7级地震，拦河坝的建成不仅为下游的水田灌溉提供了有力的保障，而且也为下游的居民和农田减少很多灾难和损失。当你敞开宽阔的双臂站在这坝体轻轻的闭上你的眼睛、脑海里的绵绵群山、清澈的湖水碧波微荡、吻着清爽的空气、轻听着头上翔飞的鸥鸟盘旋低鸣，微风扑面、清爽入怀，让心灵在解读中归于恬静和自然。也许只有一个字更合适形容这所有的一切，那就是“爽”，真的好爽。
游客朋友们现在我将带大家乘游船去游览山口湖。我们的客船正均速航行在这84平方公里的浩淼湖面上，这就是我将要给大家介绍的山口湖，它的最大库容近10 亿立方米，并且是我省第二大人工造湖，湖区平均水深达15米左右，最深处达40米，水质经过专家鉴定为国家二级地表饮用水，它的集水面积3745平方公里。从坝址-源头的距离43公里，它主要是由南北河、土鲁木河、长水河三条支流汇集而成的，这三条支流流经北安市―五大连池市-讷河县最后汇入嫩江。
五大连池市位于我省北部，总面积为9800平方公里，人口约34万，有汉、蒙、达斡尔等民族。“山口”是五大连池市人民勤劳智慧的结晶，是人文架构与自然景观的完美结合。山口湖风景区20xx年被评为黑龙江省省级风景名胜区。20xx年晋升为国家aaa级旅游风景区。它引来3.4亿元巨资，经过精心的设计构造出这84平方公里的浩淼湖面;近10亿立方米的巨大库容;威武矗立的763米的长堤;现代化的发电厂房;天然与人工的有机交融，崛起了举世瞩目的浏览胜地，它是以发电、防洪、灌溉、旅游、养鱼、供水为一体的综合利用开发的水利项目。旅客朋友请跟着我的视线您将看到我们山口湖连绵起伏的群山，就像那被风吹起的麦浪一样高低不平、波动有序。好了下面我为大家介绍一下我们的山，我们这里的山系属小兴安岭西坡向松嫩平原延伸的山区出口处，不仅具有典型的小兴安岭山脉低山丘陵景观，而且受新构造运动的影响，断层发育，山峦起伏，山头浑圆，山峰陡峭，具有难得的近代构造地貌景观。库区四周青山环绕、林木繁茂，宽阔的水域中不时分布着大小不等的库弯、孤岛，形成了优美动人的山水相兼、从林相连的自然风光。随着微地形发育，保护区具有水域、森林、草地、沼泽等微景观生态类型，孕育和保存着丰富的生物资源。库岸林地多以白桦、黑桦、柞树为主的天然次生林和原始林，其中国家重点保护植物9种(如：黄菠萝、水曲柳、红松、五味子、黄芪、紫椴)等。茂密的岸边森林不仅使库区风景宜人，而且对库区水质保护和水源涵养起着重要作用。在我们山口自然保护区内还有脊椎动物252种，其中兽类37种(如：黑熊、棕熊、紫貂、猞狸、马鹿等)，还有国家级重点保护鸟类(如：丹顶鹤、中华沙秋鸥、鸳鸯、雀鹰、白枕鹤等)在这自然保护区内还有多种山野菜(如：黑木耳、猴头、蕨菜、黄花菜等)。还有大量昆虫和水生生物。由于没有任何工业污染和农业污染，山口湖自然保护区保持着原始性、自然性和典型性，不仅为子孙后代保存宝贵的自然景观和生物多样性资源，促进区域生态建设和经济、社会可持续发展，而且对进一步提高水利工程效益，充分发挥水利工程作用都有重要意义。游客朋友们您还不晓得山口醉人的秋色，漫山的红叶覆盖了整个山坡，到处都染上了秋的五彩风韵，不亚于北京香山，会让您误以为走进了第二个香山来看红叶，两岸的群山、宁静的码头、丛林中的鱼村、巨龙般的拦河坝、喧嚣的水轮机、还有那休闲的长廊，这一切的一切都自然的勾画出一幅迷人的山湖风景画，此情景，会让您感觉山口成长在这庞大的火海里一样，这也向征着山口湖的明天红红火火。
游客朋友们现在请您看我们脚下这清澈的湖水经过专家鉴定为国家二级地表饮用水，并且我们现在所能看到的山体都是为达到预期发电水位被淹没了多半，所以湖底的水草都是树根、树叶营养特别丰富，我们利用这有利的资源养鱼，山口湖盛产多种纯天然无污染绿色淡水鱼，(如：白鲢鱼、鲤鱼、高白鲑、花鲢鱼、鲶鱼、鲫鱼、狗鱼等)，并销往省内的各大市县。山口湖鱼类的最大特点是肉质细嫩，味道鲜美，营养丰富，是您理想的美味佳肴。
当你走进“山口”就走进了大自然。水利枢纽的英姿、田园风情、山湖美景、水上乐园、水鸟世界五大景观，她以独具的风韵吸引着人们。湖中水岸、景色奇妙、美不胜收。神龟岛、怪石山、石猿山、八戒石、忘忧石、石林、东西炮台，鸥鸟掠水;青春夏茂;晨曦洒艳;更有游泳场的淋漓、漂流的遂意、钓的乐趣、码头的温馨、鱼馆的美味令您留恋忘返。这里的山、这里的水，让您尽情地饱览它的壮观，感悟它的神奇，体味它的旖旎.朋友们，放飞惬意、摇荡期盼、追逐美妙，让我们共同探幽览胜，尽情欣赏吧。一会儿到每个具体景观我会一一给大家详细介绍。
原三九六林场旧址
游客朋友们我们现在看到湖北岸的几所稀稀落落的清晰的民房，这就是原五大连池市三九六林场旧址。由于为了达到预期的发电水位和高程，林场内的民房会被水淹没，所以在山口总公司的大力帮助下，三九六林场的居民全部搬迁到距离1.5公里处安全的地方从新定居。这里是建设期唯一被淹没的区域，同时也是修建山口湖搬迁费用最低的一个体现。
神 龟 岛
神龟岛又名“灵龟望崖”，俗称“金龟山”，传说与三国时期颇有“建安风骨’’的军事家、政治家和文学家曹操有些关联。
建安十二年夏末(距今约1820xx年)，曹操北征乌桓，铁蹄踏遍幽燕之地，曾东临碣石山观沧海，写出了《步出夏门行》等诗章，其中第四章《龟虽寿》：“神龟虽寿，犹有竞时”诗句，先以神龟起兴，说生命必有终时，再以“老骥伏枥，志在千里”，肯定人的主观能动性的积极作用。这些流光溢彩、留芳后世的华章，广为世人传颂。曹操却没有想到，一句“神龟虽寿，犹有竞时”，竟激怒了“忍者神龟”。神龟想：原以为万年之龟就算是长生不老了， 竟也有化为灰土的时候。看来不能只是潜在海里，默默无闻地终了一生了，你曹操不是说“志在千里”吗，不是说“养怡之福，可以永年”吗，何不游出深海，龟行天下，览尽世间风情，以不负万年之修行……
游出大海，神龟又犯了难，茫茫天涯路，哪里是归宿?凭自身的形体和速度，途中还不得成为人们的盘中美味佳肴?且西南乃蛮荒之地，连年征战不断;中原逐鹿，难觅栖身之所。思来想去，还是去北方吧，那里既少战乱又少人祸。于是，从渤海边向东北游行了一千年，来到了讷谟尔河上游，这里虽说有些荒凉，偏于一隅，却也山丘连绵，禽飞兽跑，水草丰茂，鱼虾肥美。湖光水色，鸟鸣山幽。果然是个空旷、怡静的好去处，这不正是曹操说的“养怡”之地吗。于是，神龟伏卧于此，观风望景，又沉寂了八百年……
转瞬到了上世纪九十年代，这里修筑了国家大型水利枢纽工程，电站宏伟，风光无限。游人至此，既能体味到大自然的鬼斧神工，又能感受到人类创造的盛景，自然与人文的有机融合令人流连忘返。曹孟德啊，曹孟德，神龟还真得感谢你“志在千里”的激励。面对络绎不绝的海内外游人，神龟不愿深陷水域，毅然浮上湖面，化为龟岛，遥望群山，引领游客，成为山口湖一景，这就是现在的神龟岛，也称金龟山。因其自然的神韵和美丽的传说，游人们纷纷来此祈福祈寿，更吸引了年轻时尚的女士深情的与其合影，以求早日钓得“金龟婿”。
此正是：魏武观沧海，千秋传佳篇;
灵龟镇宝岛，万福赐世间。
八戒石
中国古典名著《西游记》，以无以伦比的丰富想象，塑造了一个活灵活现、个性鲜明的艺术形象：猪八戒。这里的八戒石，酷似小说里的这位宝贝角色，因此而得名。它面临碧波荡漾、澄澈如镜的湖水，立于林莽掩映之中，憨态可掬。它的尊容怡情悦目。莫不是当年的天蓬元帅被贬谪下凡时，投错了胎，从这里的巨石中孕育滋生、骨架身躯均为石块组合而成。
石猿山
游客朋友们请看在我们北岸就是我要给大家介绍的石猿山，它像一位慈祥憨厚的老人，由于地壳的变迁，经过多年大自然的精心雕琢形成这逼真的情态，我们现在可以清晰的看到，在他那布满皱纹苍老慈祥的脸庞，似乎面带着和蔼微笑迎接我们的到来，给予我们安全的感觉，他心甘情愿的在这里默默无私的守候，守候着青翠的群山、宁静的湖水、还有万顷农田，同时祝福这里的山更清、水更秀、人更美，山口湖的明天会更加辉煌。
炮台山的传说
话说神、仙两界万世不变，不免寂寥烦心。佛祖，玉帝都想开拓人间神仙之境，向天外发展。一天，佛祖派身边的金叱、木叱到天下巡看，选一处打造人间仙境的地方。二仙脚踏祥云，遨游至五大连池火山地区，真是绝好的去处。只见：此有十四架名山(确系玉皇大帝点化的十四太子，其中还有两对双胞胎——南北龙门山，东西焦得布)守护;中间有五位偷了王母瑶池金盅仙水的莲花仙女幻变而成的五大莲池(也叫五大连池);前有动似蛟龙入海，静若巨蟒盘山的“石龙”锁住龙脉，还有滋胃沁脾的矿泉水;更有钟灵宝刹，香火不断。(不仅方丈、住持，就连小沙弥都是高科技产品的消费大户，此是后话)。真是：名山滴翠，秀水生花， 醴泉芝草，盖世之华。这样的好去处，却让神抢先点化。二仙只好循着紫气东来的方向，寻找另一块人间乐土。
五大连池东南七十公里的地方，(现在称山口湖)，水草丰美，地域辽阔，初见没什么特别的景致，但也可谓“丹霞蔽目，彩虹垂天，谷水潺潺，木落翩翩”。真是鱼鸟嬉戏，风景怡然。二仙回西方极乐世界汇报，佛祖当即拍板;就开发此地，让它成为仙人的别院。佛祖转念又想;现时世风日下，人心不古，单凭善心、法力普渡众生有些不灵，何不筑起两座高台，一是能锁住西北方的龙脉，二是远接药泉腹地的瑞气，守护天时。派谁去呢?不能再派观音菩萨，以往观音差事最多，且不男不女，把个唐僧取经搅和出八十一难，说是考验，实为刁难。不如派几个脑袋不转弯的直筒子，让干啥干啥。于是派了心眼最实的十八罗汉，(这几个大仙没事都和孙悟空斗着玩，所以有一出京剧叫“十八罗汉斗悟空”)下凡去打造人间美景。
十八罗汉告别莲花宝座，初次临凡，看不够人间美景，风土人情，造起高台也特别卖力。一天工夫，九仙一伙筑起两座小岛，每座高台八个角，上边由一仙夯实。因形状象炮台，所以后人称之为“炮台岛”或“炮台山”。两座炮台建成后，守护着西北的人杰地灵，又滋生紫气，聚敛人气，静待天时，准备集人仙之力，打造人间的福禄寿禧，久盛不衰。从此，十八罗汉每天两仙一班轮值，共九班，每班值四十天，相安无事，俱是美好人间。可是还有五天不好分派，十八罗汗请示佛祖，佛祖说：“这五天让人家自己管。”这一管就出了点差头，什么盗猎保护动物的，破坏水资源的，毁坏矿产的……这些破坏环保和生态的恶行，着实让人类吃亏不小。现在好了，人间设了专门机构抓环保，派了专人管生态。因为有仙人指路，从上个世纪末开始，在这里修建水利枢纽工程，蓄水发电;又建成了国家aaa级旅游风景区，水没孤山，修成平岫湖。人与自然雕琢的田园风光，水上娱乐，湖光山色，水鸟世界四大景区;八十四平方公里水域，烟波浩渺;飞禽低鸣，鸥鸟高唱，轻盈漫舞;扁舟摇曳，泛起涟漪，微波飘荡;湖中神龟岛，炮台岛，忘忧石如烟出岫……天然景观与人文景观相伴。与五大连池火山风景区，大沾河漂流，形成黑河南部旅游网。
从此，留下东西两炮台，永驻人间，为山口旅游区增添一大景观。
忘忧石
远离城市的喧嚣，捧起一束恬澹。忘忧石带来了心境的平和，一切杂念纷扰被排遣，抛入九霄。清新和悠闲，静谧和淡泊便生发心底，心志便会得到忘忧石的洗礼与陶冶，思绪也会染上日光月华的亮色。忘忧石：忘忧，平和，向善，它在彰显着一种美德。
水鸟世界
山林因为有水的润泽而葱郁灵秀，鸥鸟由于水草丰美而群聚翩然，这里的水鸟世界建筑起鸟类的欢乐家园。它们与我们和谐相处，歌唱生活，漫舞升平。这里成为鸟们“多民族”和睦相依的大家庭，鸳鸯、中华沙秋鸥、丹顶鹤、飞龙、灰鹤齐聚于此，嬉戏闹水，船边起舞，湖畔草地觅食，自由玩耍，其乐融融。
游客朋友们在此我还要对大家讲讲什么叫“生态旅游”就是一种以自然环境为资源基础的旅游活动;而生态旅游的主要载体就是保护完好大自然中的一切万物。因为只要我们保护好我们的大自然，才能让我们长久的去拥有它，去感受它，才能让我们的繁忙工作得到更好的放松和休息，关于生态这个词，早在1896年美国学家厄恩斯特●海克尔创造的，意思是指植物和环境之间的相互关系。托马斯说：“生态学”一词，这是一个深奥而神秘的概念。整个地球都是我们真正意义的家园，这就是“生态的家园”。所以说我们要想有舒适的生活环境，就必须提高环境保护意识，从我们的自身做起，从我们的身边抓起，监督他人不要乱扔果皮、纸屑、白色垃圾污染，保护我们的环境，我们才能够更好地生存、生活和工作，为我们伟大的祖国繁荣富强做出贡献。
为了缓解大家的旅途劳累，我下面为大家唱首《五大连池市市歌》。
爱的游客朋友们，短暂而又难忘的旅行即将结束了，我们真有些难舍难分，我相信山口湖一定会在你们的五彩人生中留下深深印记。山口湖属于你、属于我、属于全人类。送君千里，终须一别。谢谢你们真诚的合作，记住今天的约定，期待明天的再次重逢，同时带上山口人的祝福，祝你们永远开心快乐!再见!
我先给人人讲一个”"小故事”"好没有好呢，相传在很暂很暂之前，在大连的北部海滨中部的一座山上有一只猛虎，经常下山往诽谤人畜，有一天，龙王的入步先辈在山坡上采花，被恶虎叼跑了。有一个叫石槽的青年听到救命声，挥剑追赶，迫使恶虎拾下龙儿逃跑。为了报答石槽救命之仇，龙儿便与他结为匹俦。石槽口想，这恶虎没有除，公民就一天没有得安宁，因而婚后第一天便要上山除虎。龙儿告诉他，这恶虎是天上乌虎星下但凡，只需用龙宫的宝剑才能造服它。
来后龙儿就回宫借宝剑往了，没有曾想在龙儿分隔当天恶虎又下山伤人，石槽等没有及宝剑，便与恶虎搏斗起去，挥剑砍飞老虎牙，落到海里成了虎牙礁;又一把拽住老虎尾巴，甩到旅顺港湾，成了老虎尾;最后砍往半个虎头成了半拉山;虎身瘫在海边，成了虎滩。石槽伤乏而逝世，变为礁石。龙儿借剑回去，见夫已逝世，痛没有欲生，卧在石槽身边化成丽人礁，人们为了纪念这件事，就把这里的海滩成为老虎滩，把海滩东北面的那座山称做石曹山。有口人已经收现了，我说的等于我们行将要浏览的景区老虎滩海洋公园，我先给人人简双的介绍一下老虎滩海洋公园，占地118万仄方米，有着4000余米的曲折海岸线，是中国最第一座古代化海滨游乐场。园内乱争另有五个之最呢，一个是全国最大、中国仅有的展示极地海洋植物及极地体验的场馆——极地馆，一个是展示珊瑚礁”"生物”"群为主的大型海洋生物馆——珊瑚馆。另有齐国最大的半制作状态的野生鸟笼——鸟语林;齐国最大的花岗岩植物石雕——群虎雕塑;齐国最长的跨海空中索叙、大连北部海域最大的旅游参观船;特种电影播放场所——四维影院和化腐朽为神偶的马驷骥根雕艺术馆以及惊险刺激的侏罗纪激流探险、海盗船、蹦极、速升等。等会我们就能亲眼目睹亲身体验这些超卓绝伦之处。
伴侣们能够会问，老虎滩海洋公园现在到底有不老虎呢?呵呵，当然有了，要没有怎么能叫老虎滩呢!老虎在哪?喏，等于那里。现在就请人人下车往欣赏这座伟大的虎雕……人人数一数，这里共有几只虎?对，六只。六是个凶祥数字，“六六大顺”嘛。再提一个问题：这是甚么虎?对，东南虎。它象征咱东南人。东南人最凹起的性格特点是豪放、爽快、讲义气，素有“东南虎”之称，这也正是我们要在这里雕塑虎而没有雕塑兔子或其余植物的缘故。看虎雕
首先感觉到的是它的气势——它奔腾向前，俨然要穿越时空，给人以伟大的震撼。去.人人从老虎尾部这个角度来前看，是否有一种驱赶老虎向前奔跑的感觉?虎雕是老虎滩海洋公园的标志性雕塑，它长35.5米，高6.5米，重20__多吨，是我国著名”"美术”"家韩美林师长教师用了整整二年零九个月才雕塑成的。各位知叙，广州有个五只羊的雕塑，以是广州又称羊乡。大连六虎的雕塑则与广州的五羊形成了北南呼应之势，即“北有五羊，南有六虎”，同时，也为我们大连这座乡市增添了一份虎虎生气。
伴侣们，我们现在看到的等于海洋公园里最美最浪漫公园单绝之一的旅游项目，珊瑚馆，为甚么它会有云云高的声誉呢?那就请你入往一看!珊瑚馆是亚洲最大展示珊瑚礁生物群为主的海洋生物馆。这内乱里还展示了珊瑚礁生物群200余种、3000多个。佳构鱼类展区另有有去自西北太仄洋海域的活珊瑚、活海葵、贝类及各种多姿多彩的珊瑚礁佳构鱼类呢，配以惟妙惟肖的仿生岩石制景，先辈的水处理技术，通过声、光、影像等古代的高科技手法，完美地还本了海底全国的神偶与美好。没有知人人是没有是以及我同样认为这里像一个花团锦簇的万花筒以及”"传说”"中的童话全国呢!表演场中，另有超卓的水中芭蕾、丽人鱼表演、水下梦幻婚礼等项表演，人人也可穿上潜水服与鱼女共游，未婚男士必定会有安徒生”"童话故事”"里利剑马王子的感觉!
游完了最美以及最浪漫的珊瑚馆，我们去到了这里的别的一绝!人人大概要问，能以及那么劣秀的珊瑚馆并称的是甚么好地方呢?没错，它等于极地馆!极地馆的名声没有仅仅因为它是一个浓缩的极地，给我们这些不往过极地的人制成了很大的神秘以及勾引，更因为它是齐全国规模最大、展示品种最多的极地海洋植物馆!展示有海洋植物11类160多只，鱼类200余种5000多尾。极地是我们地球上仅有不被大规模合收的地域，对我们这些不机会往极地的人去说，它无信充溢了神秘以及勾引。极地海洋植物馆是一个浓缩的极地全国，走入极地海洋植物馆就像走入了极地。
走入极地馆，就象走入一个浓缩的极地，在这里，你将会感遭到与外面完齐没有同的别的一番景象。皑皑的利剑雪、晶莹的雪山、美好得令人眩目的南极光、爱斯基摩人从他们的雪屋出收，赶着狗拉雪橇往狩猎、被称为“南极之王”的南极熊正在冰面上处处张望，没偶然收出“哞哞”的吼声、成群的北极企鹅像绅士同样去回踱步，另有那一米多高的高脚蟹、长得像传说中的龙同样的叶海龙、被称为千年今化石的鹦鹉螺等许多珍稀的极地植物—我伪的收生了自己到了极地的错觉!
极极地馆极有观赏明点便是海底全国了。这里有360度的水中通叙以及高8米、严6米，薄达45厘米的玻璃观景大厅，堪称全国一绝，置身此中，可以或许观赏到几十个品种的鲨鱼以及其余鱼类。在寡多的极地植物中，大连人最喜欢的植物是大利剑鲸，这没有仅因为它聪亮可恨，还因为它是大连市的旅游凶祥物。
出了极地馆就只剩下鸟语林了，鸟语林是唯逐一个修在景区外的景点。鸟语林这一大片山林是中国最大的半制作状态的鸟语林，有两千多只珍稀鸟禽，鸟语林里最吸引游客的项目是训鸟表演，此中有“三绝”出格值得一提。一是孔雀东北飞表演，在这里人们可以或许欣赏到一叙最美好的光景，人人知叙，百鸟中最美好的要数孔雀，那色彩斑斓的羽屏令人倾倒，但孔雀也是百鸟中最笨的，因为它基原上没有会飞，只会滑翔。为了展示“孔雀东北飞”这叙光景，园中的工人每天要从山下把孔雀赶到山顶那座房子里，准时向山下放飞。每逢此时，俨然一片片五彩云霞突如其去，引起游人阵阵欢呼。两是冠鹤放飞。冠鹤是去自非洲的一种濒危鸟类。它有一个其余鸟都不的特技—垂直起升。每当十几只冠鹤一块女展合单翼起飞时，就像是一群直降飞机在天空盘旋，非常壮观;落地后，又会象一队士兵随着哨音排队全步走，憨态可掬。最逗人乐的是第三绝——鹦鹉学舌以及特技表演。这些鹦鹉经过宽格的训练，可以与人互动，骑自行车、荡秋千、算算数、分辨百姓币、学说一些最简双的汉语以及”"英语”"等，其聪亮乖巧的程度令人咋舌，滑稽以及憨态的表演定会逗得你捧腹大笑。
古天的老虎滩之游就到此结束了。
发包人：_______________
承包人：_______________
按照《_____》、《中华人民共和国建筑法》、《住宅室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本装饰装修工程施工具体情况，双方协商达成如下协议。
第1条工程概况
1.1工程地点：_________________
1.2工程内容：房屋间数_____室_____厅；总建筑面积_______平方米。
1.3承包范围：___________________
1.4承包方式：双方商定采取下列第______种承包方式：
（1）承包人包工包全部材料；
（2）承包人包工包部分材料；
承包人包工、发包人包料。
1.5开工日期：______年_____月_____日
竣工日期：______年_____月_____日
总日历工期（包括法定节假日）：_______日
第2条合同价款与支付
2.1合同价款
金额（人民币大写）：_____________
￥：________________
2.2合同价款采用方式
双方商定本合同价款采用第____种方式确定。
（1）采用固定价格。固定价格加_____%包干风险系数计算。包干风险包括____________________
（2）采用可调价格，按照国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。
（3）成本加酬金
2.3工程预付款
合同生效后，发包人向承包人预付工程款____%即人民币（大写）_____________,预付款扣回的时间、比例：___________________
2.4工程款（进度款）支付
（1）工程款支付方式：__________________
（2）工程款支付金额和时间：____________
工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程款（进度款）同期调整支付。
发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。
第3条施工图纸
双方商定施工图纸采取下列第______种方式提供：
（1）发包人自行提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份。
（2）由承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份（费用包含在合同价款内）。
第4条发包人工作
4.1指派________为发包人驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度、材料进场进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
4.2装饰装修工程开工前，负责向物业或者房屋管理机构办理申报登记，并应当与物业管理单位签订装饰装修管理服务协议，主动接受监督管理。如确实需要拆改原建筑主体和承重结构或设备管线（水、电、暖气、煤气管道），负责到有关部门办理审批手续。
4.3向承包人提供施工所需的水源、电源，并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。
4.4负责清除影响施工的障碍物。对房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。
4.5开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人进行现场交底。
4.6负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，如无能力处理也可委托承包人处理，承担相应的费用。
第5条承包人工作
5.1指派_______为承包人驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。
5.2严格按照图纸或作法说明及质量标准进行施工，做好各项质量检查记录。严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。参加竣工验收，编制工程结算。
5.3严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
5.4未经发包人同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
5.5工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
5.6保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。
第6条材料供应
6.1装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。
6.2由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方承担。
6.3凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由承包人负责。
第7条安全生产和防火
7.1发包人提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。
7.2发包人提供确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，发包人应承担由此产生的一切经济损失。
7.3承包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的安全。
7.4由于承包人在装饰装修设计和施工过程中违反消防法及有关安全操作规程，导致发生安全或火灾事故，应承担由此引发的一切经济损失。
第8条工程质量及验收
8.1双方约定本工程质量应达到国家质量评定_______标准（可选择优良或合格）。
8.2优良工程等级增加的经济支出
8.3本工程以施工图纸、作法说明、设计变更及国家制定的现行装饰装修施工及验收规范为质量评定验收标准。
8.4发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予承认。
8.5工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。
8.6装饰装修工程竣工后，承包人负责采购装饰装修材料及设备的，应当向发包人提交说明书、保修单和环保说明书。
第9条工程变更
9.1发包人对工程项目及施工方式如需变更，双方均应及时办理变更洽商签证，方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。
9.2承包人提出合理化建议涉及到变更设计和对原定材料的换用，必须经发包人批准。
第10条竣工结算
10.1工程竣工合格后，承包人应及时向发包人提出工程竣工结算报告，办理竣工结算。发包人接到竣工资料后三日内如未有异议，即视为同意。
10.2工程结算报告经发包人批准后，双方签字，三日内由发包人向承包人结清工程尾款。无正当理由不办理结算，应承担违约责任。
第11条工程保修
11.1验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。
第12条违约责任
12.1由于发包人原因导致延期开工或中途停工，应承担违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人_______元。发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的_______________支付滞纳金。
12.2由于承包人原因致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人______元违约金。
工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的______%。
12.3承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。
12.4未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由承包人负责并承担损失。
12.5承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，应依法承担赔偿责任。
12.6未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用，造成损失由发包人负责。
12.7因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
12.8双方约定其它违约责任:____________________
第13条争议的解决方式
13.1本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第______种方式解决：
（一）提交大连_____委员会_____；
（二）依法向工程所在地人民法院起诉。
第14条不可抗力
14.1双方关于不可抗力的约定：___________________
第15条_____
第16条合同生效
16.1合同生效日期：_____________________________
第17条合同份数
17.1本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。
双方约定合同副本份数：_________________________
第18条合同备案、鉴证
18.1合同备案、鉴证：（现场签字）_______________
发包方：_____________身份证号：_____________
承包方：_____________身份证号：_____________
第19条其它约定
