在人们愈发重视契约的社会中，合同对我们的约束力越来越不可忽视，合同协调着人与人，人与事之间的关系。合同有不同的类型，当然也有不同的目的，读书破万卷下笔如有神，以下内容是金笔头网为您带来的8篇《车库买卖合同协议书》，希望朋友们参阅后能够文思泉涌。
出卖人：_________________________
法定代表人：______________________
注册地址：________________________
营业执照注册号：__________________
联系电话：________________________
买受人：__________________________
身份证号码：______________________
住所地：________________________
联系电话：_____________________
风险告知：出卖的标的物，应当属于出卖人所有或者出卖人有权处分。法律、行政法规禁止或者限制转让的标的物，依照其规定。
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上签定本合同。
一、买受人所购的基本情况：
乙方所购车库位于“____________________”第_____号单位。该车库套内面积约为________平方米。
二、计价方式与价款
双方约定按套计算该车库总价款为（人民币）__________________元整。
风险告知：很多业主都认为买了车位之后就不再产生其他费用，其实，这是一个误区。即使我们买下了车位，还需要每个月缴纳一定的“车位管理费”。这笔费用每个小区收取不同，大概在几十至上百元不等。因此，在购买车位之前最好问清车位管理费的数额与缴纳方式，以免日后发生纠纷。
三、付款方式
买受人须在签定本合同时一次性付清全部价款，即人民币____________________元整。
四、交付期限
出卖人应当在______年____月____日前，按有关规定，该车库经验收合格，并符合本合同规定的条件，交付买受人使用。
如遇下列特殊原因，除双方同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：
1、遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起之十日内告之买受人的，如地震、水灾等。
2、遭遇非技术所能解决的问题，且出卖人在发生之日起之三十日内告之买受人的。
3、遭遇不能克服的客观原因，且出卖人在发生之日起之三十日内告之买受人的。
4、经规划部门批准或设计单位同意的变更导致延期，且出卖人在发生之日起之三十日内告之买受人的。
五、出卖人延期交库的违约责任
除本合同第四条规定的特殊情况外，出卖人未能按规定时间交付使用，★WWW.HUZHIDAO.COM★按以下方式处理。
1、逾期时间，分别处理（不作累加）
（1）逾期不超过三十日，自最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付总价款万分之二的违约金，合同继续履行；
（2）逾期超过三十日，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人在三十天内退还全部已付款，并按百分之二的总价款向买受人支付违约金；买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付总价款万分之二的违约金。
六、车库交接
车库达到交付使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。
买受人在接到交房通知七日内办理结算和交房手续，否则按拖延天数按日向出卖人支付总房款万分之二的违约金和看管费。逾期三十天，出卖人有权按买受人违约而终止合同，买受人按房款的百分之二向出卖人支付违约金，该房另行出售。
七、其他规定
买受人使用期间不得擅自改变该车库的建筑主体结构、承重结构和用途。出卖人不得擅自改变与该车库有关联的公共部位和设施的使用性质。
八、争议解决
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，按下述第____种方式解决：
1、提交______仲裁委员会仲裁。
2、向人民法院起诉。
风险告知：关于争议解决方式的约定，可以选择到有管辖权法院诉讼或者选择仲裁，二者的本质区别是若约定仲裁解决仲裁一裁终局，约定向法院提起诉讼两审终审。在约定管辖时注意，约定了法院管辖就不能在约定仲裁管辖，两者只能选择其一。
九、合同生效
本合同及其附件内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。本合同一式肆份，具有同等法律效力，合同持有情况如下：出卖人贰份，买受人贰份。本合同自双方签订之日起生效。
附件：车库平面图
出卖方（盖章）：___________________买受方（盖章）：___________________
法定代表人（签字）：_____________法定代表人（签字）：_____________
_______年_____月_____日_______年_____月_____日
卖方： 身份证号码： （简称甲方）
买方： 身份证号码： （简称乙方）
甲、乙双方根据《合同法》、《城市房地产管理法》及有关法律，法规之规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方购买甲方车库事宜签订本合同，以资共同信守执行。
第一条、车库的基本情况
乙方同意购买甲方所有的位于称 小区 号楼 单元 室房屋所属的车库，该车库位置在靠南侧一排车库从东往西第 号，该车库未办理产权证。
第二条、销售价格
上述车库售价 元
第三条、费用交接的时间
l、车库电费的交接日期为 年 月 日，此日之后的费用由乙方承担。
2、乙方若办理该车库的权属手续所有费用由乙方承担，甲方应当予以协助。
第四条、保证条款
甲方保证对所出售的。车库拥有完全所有权，需给乙方提供上述车库的有关的协议，作为本合同附件。不存在任何权利瑕疵、无设定抵押、不存在任何债权债务，如因第三人对该车库主张权利，甲方需赔偿由此给乙方造成的全部经济损失，并承担本合同价款百分之三十的违约金。
第五条、争议的解决
本合同履行中如发生争议，协商解决，协商不成提交阿左旗人民法院判决。
第六条、合同的生效
本合同经双方签字后生效，本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方： 乙方：
年 月 日 年 月 日
甲方（出卖人）：________乙方（买受人）：________
身份证号码：__________身份证号码：__________
联系电话：____________联系电话：____________
根据《中华人民共和国民法典》寄其他法律法规，经甲方和乙方在平等、自愿、协商一致的基础上，就买卖地下车库一事达成如下合同：
第一条、甲方自愿将其名下位于________小区________楼________号车库，建筑面积为________平方的地下车库，出售给乙方。
第二条、甲、乙双方共同商定车库出售价格为人民币________元整，乙方于本合同签订之日一次性付清全款，上述车库的出售价格自甲乙双方签订合同书之日起不得变更。
第三条、在甲乙双方签订本合同书后，甲方先交付车库钥匙，由乙方检查电动升降器及内部设施无异后，支付相应款项，甲方出具车库权属证明和收据后，车库所有权归乙方。
第四条、乙方在购得车库后，对本车库享有所有权。本合同签订之日之前所产生的一切事项，仍由甲方负责，与乙方无关；本合同签订之日后所产生的一切事项，由乙方负责，与甲方无关。但因房产证抵押贷款所引起的`一切事项仍由甲方负责，与乙方无关。
第五条、因车库没有单独办理房产证，今后乙方需办理相关产权证明需甲方协助的，甲方应及时告知乙方并提供相关协助。
第六条、此合同收以甲方先交付车库钥匙，出具车库权属证明和收据，乙方付款为条件，一方不履行合同，对方可以要回款项或要回有关钥匙和权属证明，并解除合同。甲乙双方均应严格信守本合同，不得违约，如有违约，违约方应向守约方赔偿_____元人民币。
第七条、甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明和征得对方同意后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
第八条、因本合同而引起的纠纷，经协商或调解不能解决的，甲乙任何一方均有权在甲方注册地提起仲裁或者诉讼。
风险告知：关于争议解决方式的约定，可以选择到有管辖权法院诉讼或者选择仲裁，二者的本质区别是若约定仲裁解决仲裁一裁终局，约定向法院提起诉讼两审终审。
第九条、本合同未尽事宜，甲、乙双方可另行订立补充条款或补充合同。补充条款或补充合同以及本合同的附件均为本合同不可分割的部分。
第十条、本合同自甲乙双方签订之起生效。
第十一条、合同的任何修改或补充，只有在双方授权代表签字后生效，并成为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
第十二条、本合同一式_______份，甲乙双方各持_______份，自双方签字盖章之日起生效。
第十三条、除非遇到不可抗力因素导致本合同不能履行，未经甲、乙双方一致书面同意，任何单方无权变更合同内容。
甲方签字：___________乙方签字_____________
甲方（车库出卖人）：__省____房地产公司
电话：
乙方（车库买受人）：
电话：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《中华人民共和国拍卖法》、《中华人民共和国道路交通安全法》及有关法律、法规规定，甲、乙双方在平等、自愿的基础上，就买卖车库达成如下协议：
一、乙方通过公开拍卖竞得__小区 幢 号车库，属 结构。
二、乙方按规定付清成交款 （大写： ），拍卖佣金 （大写： ）。
三、甲方统一办理《产权证》，车库面积以产权部门登记为准，办理费用由乙方支付。
四、甲方暂按小区物管费收费标准向乙方收取车库物管费，即每平方建筑面积__元。如遇调整物管费标准则按新标准收取。
五、甲方对车库设施提供有偿维护、修理。
六、乙方在使用车库时，须遵守以下规定：
1、不准将车库以经营用途使用；
2、不准将车库出售、租赁或以其它方式转让给__小区以外的住户或单位使用；
3、乙方在购得车库后，应将停放的车辆牌照、车主姓名、车库编号在物管公司做统一登记；
4、禁止将车辆停放在车库以外的楼前、楼后及其他公共场地；
5、严禁存放易燃易爆、有毒和腐蚀性、刺激性物品，防火、防爆、防污染，不对小区住户产生不良影响；
6、文明驾驶，安全行车。在小区内应缓行，并注意行人车辆，如发生交通意外自行负责；小区内禁止鸣号，以免影响小区住户；
7、严格遵守物业管理条例及物管公司对小区管理的相关规定，自觉服从管理人员的管理。
乙方须与小区物管公司签订《车库物业管理委托合同》。对违反以上规定行为，甲方授权的物业管理公司有权制止或处理。
七、本合同一式贰份，双方签字生效。未尽事宜双方协商解决。
甲方：__省房地产公司
乙方：
代表：
日期：
出卖方： （以下简称甲方） 买受方：(以下简称乙方）
甲乙双方在平等自愿、诚实守信的基础上，甲方将云梦县建新龙岗毛坯车库出售给乙方，经友好协商，双方达成如下一致协议：
一、甲方所车库位于云梦县建新龙岗。
二、乙方所购车库是甲方所建的东单元西套。
三、房屋总价款：包干价：。
四、付款方式：
1、本合同签订时，乙方向甲方付购车库定金
2、交付车库钥匙时付清余款元。
六、车库交付后，甲方负责土建保修一年，屋面修一年。因乙方造成故障，由乙方负责自行维修。
七、乙方接收车库后，不得擅自扩建和改建，如乙方擅自改建，造成事故和损失，由乙方承担全部责任。
八、车库标准
1、该车库内墙粉刷混合砂浆抹灰；
2、楼地面刮糙；
3、车库门为大卷闸门、水、电接头子。
4、窗为塑钢。
九、甲、乙双方车库交接后，乙方必须按甲方的要求接受房屋。
十、违约责任：如双方任一方违约，赔偿违约金贰万元整。
十一、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，一份存办证机关存档，合同自签字后生效。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
甲方（出卖人）：_______
身份证号：_______
电话：_______
乙方（买房人）：_______
身份证号：_______
电话：_______
甲乙双方就车库买卖事项经过协调，一致同意订立合同条款如下，以便双方共同遵守。
一、甲方自愿将自有车库(
___号楼___库，房产证面积_________平方米)出售给乙方。
二、车库价款经双方议定为人民币______________元整。甲方收到房款后出具收据。
三、车库价款支付方式。在双方签订买卖合同之日，乙方一次性支付甲方人民币___________（________________）元整，房款付清后，此车库归乙方所有，甲方办理房产证时（办理房产证费用甲方自付）应协助乙方到房产部门办理过户登记。
四、甲方收到乙方应交的全部房款之后交付给乙方使用（交付房屋前发生的水、电、供热、物业等费用均由甲方承担）。
五、甲方如不按合同规定办理过户手续，乙方可解除本合同。解约时，甲方除将已收的房屋价款全部退还乙方外，另支付乙方已收房屋价款等额的违约金。
六、甲方保证其出卖给乙方的车库，产权清楚，绝无其他项权利设定或其他纠纷，属于准予使用的建筑。乙方买受后，如该房屋产权有纠葛，纠纷概由甲方负责处理，以致影响乙方权利的行使，造成乙方损失的并赔偿乙方损失。
七、本合同在履行中若发生争议，双方应采取协商办法解决。协商不成，可向建三江法院起诉。
八、本合同经双方签字即生效，须共同遵守。本合同未尽事项，可另行议定，其补充协议经双方签字后与本合同具有同等法律效力。
本合同一式两份，甲、乙双方各一份。
甲方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
甲方（出卖人）：
乙方（买受人）：
经甲方和乙方在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖车库
一事达成如下协议：
一、 甲方自愿将其名下位于 号车库（建筑面积 平方米），出售给乙方。乙方所买上述车库仅作为贮藏室或车库使用，不得擅自改变主体结构、承重结构和用途。
二、 甲、乙双方共同商定车库出售价格为人民币万元整（ 元）。乙方在年 月 日前一次性付款。
三、 甲方在 年 月 日前将上述车库交付乙方使用。
四、 因该车库甲方与开发商所签合同明确不能办理产权证。如日后因本车库与开发商产权纠纷导致乙方损失，甲方不予负责；乙方所付甲方购房款，甲方不予退还。
五、 甲方在乙方付款后，将甲方与开发商签订的车库购买合同与收据交付乙方。
六、 本合同经双方签字确认即生效，并对双方都具有约束力，双方均应执行。
七、 本合同一式二份，自双方签字后生效，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力。
甲方（出卖人）：
乙方（买受人）：
年 月 日
出卖方（甲方）：_____________
买受方（乙方）：_____________
甲方将其所有的车位出卖于乙方，现双方自愿达成如下协议共同遵守。
1、甲方将位于大唐智能花园小区号的车位卖于乙方。
2、车位的具体情况：位置：_____________,四邻:_____________，面积：_____________，产权方式为：_____________。
3、甲方出卖车位的价格为：_____________人民币元，大写_____________元乙方于本合同签订后一次性支付甲方。
4、自本合同签订之日起，该车位的所有权归乙方所有，甲方将该车位及所有手续交付乙方，并且提供身份证件、产权来源等相关证件由甲乙双方会同物业办理相关手续。
5、甲方保证买卖车位合法，不存在抵押等债务纠纷，否则视为甲方存在欺诈行为，应当承担双倍返还的法律责任。
6、在车位转移前产生的相关费用由甲方承担，转移后产生的费用由乙方承担。
7、甲乙双方都应严格遵守本合同约定，履行义务，乙方延迟付款，应承担应付款项每日千分之三的违约金；甲方延迟交付车库将承担车库价格每日千分之三的违约金。
8、其它未尽事宜由甲乙双方协商解决。
9、本合同在履行过程中发生争议，由甲乙双方友好协商解决如协商不成甲乙双方可依法向该房屋所在地人民法院起诉。
10、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字后生效。
11、合同附件：车位平面图
甲方（签字盖章）：_____________
物业单位（签字盖章）：_____________
日期：
乙方（签字盖章）：____________
它山之石可以攻玉，以上就是金笔头网为大家带来的8篇《车库买卖合同协议书》，希望可以启发您的一些写作思路，更多实用的范文样本、模板格式尽在金笔头网。
车库买卖合同协议书【最新8篇】相关文章：
★ 最新无产权车库买卖合同 车库买卖合同正规版本优质(15篇)
★ 最新小区车库买卖合同协议书 车库买卖合同协议书 物业优秀(17篇)
